您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>委托合同>试验委托合同
投诉建议

试验委托合同

时间:2020-10-20 08:01:48 委托合同

试验委托合同

  在当今社会,人们对合同愈发重视,合同出现的次数越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢?以下是小编精心整理的试验委托合同,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

试验委托合同

试验委托合同1

  委托单位:

  受委托单位:

  签订时间:

  签订地点:

  根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方:北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受委托方:北京(以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:国家空管系统“1501”工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

  2、工程地点:

  3、建筑面积:

  4、结构类型:

  5、层数:

  6、结构完成日期:

  7、工程竣工日期:

  二、试验检验范围及试验检验资料标准

  1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验,并提供砂浆配合比。

  2、乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DBJ01—51—20_的.要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式肆份。

  3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

  三、试验检验费用收取标准及结算方式

  中相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

  3、甲方每月25日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

  四、甲方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

  2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

  3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

  五、乙方的权利与义务

  1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

  2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

  3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

  六、违约责任

  1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

  2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

  七、合同的效力

  本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”,其它印章一律不具备效力。

  本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖“北京城建十建设工程有限公司合同专用章”后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

  八、其它约定事项

  收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

  九、争议解决方式

  本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

  十、附则

  本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

  委托单位名称:受委托单位名称:(盖章)(盖章)

  法定代表人:法定代表人:

  委托代理人:委托代理人:

  单位地址:单位地址:

  联系电话:联系电话:

  传真:传真:

  签定日期:

试验委托合同2

  委托单位:(以下简称甲方)

  施工单位:(以下简称乙方)

  甲方近期施工任务重,无法及时完成施工临时用电工程电气工作,特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方充分协商,同意签订本合同。

  第一条:工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:

  4、工程工期:本工程定

  第二条:工程承包范围及决算依据

  1、工作范围:电压等级为1kV以上及35kV以下,高压开关柜、变压器、电缆等配电设施

  2、工程结算依据:

  (1)本工程预算、结算根据:费用构成及计算标准:①闽建筑〔20_〕103号关于颁发《全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表》(20_版)的通知;②建设工程人工预算单价:根据闽建筑[20_]15号文件《关于调整建设工程人工预算单价的通知》;③定额采用:《第二册·电气设备安装工程》、《福建省建筑安装工程费用定额》(20_版)及闽建筑〔20_〕4号文件福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》(20_版)安全文明施工取费标准和使用方法的通知。

  3、决算方式:采取以预算代结算方式结算。

  第三条:工程款拨付及结算

  1、在合同签订之日起的二天内,甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)¥:2503.0元,一次性付清。

  2、乙方收到测试费及甲方提供了具备试验条件并书面通知乙方后,在七个工作日内完成试验。

  3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验配合工作。

  第四条:纠纷解决办法

  本合同未尽之处,可参照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时,可向合同签订人民法院提请讼诉。

  第五条:本合同壹式肆份,甲方持壹份,乙方持叁份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

试验委托合同3

  甲方(委 托 人):

  乙方(检测机构):

  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程地点:

  1.3结构类型:

  1.4监督单位:

  1.5开工日期:20_-4-1

  1.6其它:

  第二条:检测项目

  甲方委托乙方的检测项目:

  原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

  砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

  其它:

  第九条 争议的解决方式

  双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

  当地法院进行起诉。

  第十条 附则

  本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

【试验委托合同】相关文章:

1.试验检测委托合同

2.试验委托合同7篇

3.试验检测委托合同书

4.合作试验协议

5.委托合同

6.委托合同:国际期货委托合同

7.合作试验协议书

8.混凝土试验员实习报告