施工合同

时间：2021-03-16 11:15:46 施工合同

【必备】施工合同合集九篇

　　随着法律观念的日渐普及，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编收集整理的施工合同9篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

【必备】施工合同合集九篇

施工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够，需更换240mm　临时电线路及配电柜(1800*800*500mm)，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：乙方：

　　法人(代表)：

　　日期：年月日　

施工合同篇2

　　甲方： xxxx公司

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

　　第一条工程内容和承包范围

　　1、工程名称:

　　2、承包内容：（包工，包料，包安全）

　　3、承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

　　4、承包价款:人民币￥ .00

　　一、甲方责任：

　　1、对施工现场进行监督。

　　2、组织各相关方进行验收

　　3、按合同规定的期限办理工程结算

　　二、乙方责任

　　1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

　　2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施

　　拆除，做到工完场清。

　　3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用；乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。

　　甲方：xxxxxxxxxx 公司乙方：

　　代表代表

　　签名及盖章签名及盖章

　　日期日期

施工合同篇3

　　甲方：乙方：

　　依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲、乙双方友好协商，甲方同意把本工程项目的外墙钢管脚手架工作承包给乙方施工，并订立本合同，以供双方共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　永州承阳针织有限公司3#厂房工程项目

　　二、工程地址：

　　蓝山县东方大道右侧

　　三、承包方式：

　　包工包料（竹跳板由乙方提供），搭设所需钢管（包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元/米的标准计算赔偿乙方损失）由乙方提供。

　　四、承包内容：

　　甲方工程项目建筑面积约按图纸平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。

　　五、工作范围及搭设要求：

　　外墙双排全钢管扣件脚手架从一层开始搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排、单立杆，立杆间距为1。61。8米，内外排立杆间距为0。8米，立面距离为1。8米，每步架900mm高处设有一道护身栏杆，连墙件间距竖直3。6米，水平4。5米。内立杆距建筑物为0。3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为45—60度。中间间距按规范设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设安全通道，通向楼梯口。所有外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于1。5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每层满铺一层竹跳板，安全网立面满围，并扎牢，每栋每层设个卸料平台。安全防护网由方提供，并由自行安装和拆除。如甲方需安装，则安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。（按县质监站规范要求进行施工）。

　　六、结算与付款办法（以下涉及金额均不含税价）：

　　1、付款方式：乙方外架搭设到一层后开始支钱（支建筑面积的85%），每一层结付壹次进度款（支建筑面积的85%），甲方楼层封顶后，付给乙方工程总额95%的工程款（总建筑面积*22。8元*95%），脚手架全部拆除，运出工地后十天之内结清全部工程款。

　　2、工程价格：

　　（1）钢管外脚手架按总建筑面积（以设计图为准）每平方米 22。8 元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。

　　（2）另行计算安装安全防护网工时费每平方米元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行采购和安装，租金为每米每天元。

　　（3）施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，安全通道、安全挡板、操作防护棚等，均按实搭面积计算单价为元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。

　　3、若甲方工程在施工期满仍未达到外架拆除要求，超期后按月计算外架延期（不足30天不计算超期），按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米 2 元，计付给乙方，直到甲方通知拆除外架为止。

　　4、甲方必须按合同约定按月支付乙方工程进度款，如未及时支付工程进度款则按每天千分之五计收滞纳金，逾期60天后乙方有权自行拆除乙方所有的钢管等材料，并退出工地，由此造成的一切损失，由甲方全部承担，包括乙方所造成的损失，按实际的完成工程量计算损失、并赔偿。

　　七、施工期：

　　本钢管脚手架工程双方约定施工工期为 5 个月（含春节、下雨、下雪天气），20xx年月日开工，至201 年月日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，所有材料运出工地日为完工日。若延长材料施工期限，则按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。

　　八、质量要求。

　　乙方必须保证工程质量，整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，发现问题及时整改。

　　九、安全施工：

　　1、乙方确保承包工程的安全施工，严禁违规作业，严格按照国家工程施工安全规则和甲方对施工的安全要求组织施工。

　　2、甲方负责对乙方的进场人员组织进行安全三级教育和安全交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必须按新进场人员要求进行交底及三级教育活动，未经三级教育和安全交底的人员严禁进入施工工地施工。

　　3、搭设脚手架的进入施工现场的人员，必须身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参与外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必须头戴安全帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好安全带，确保施工安全，避免事故发生。因施工过程中自身造成的安全工伤事故，由乙方负责。因甲方原因造成的事故原因则由甲方全部负责承担。

　　4、乙方人员必须服从甲方现场管理人员对安全施工的检查与指导，并具体贯彻落实现场安全施工的各项规则。

　　5、脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，若因此发生意外，将由甲方负全部责任。

　　十、双方责任。

　　甲方责任：

　　1、甲方给乙方施工人员无偿提供宿舍及生活用水、用电；并合理安排材料堆放场地。甲方需将外墙周围2米内泥土夯实，以便乙方在此基础上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的原因导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。

　　2、甲方负责协调各工种班组之间的关系，及时调度机械与设备，免费为乙方在施工中所有材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方补给乙方吊装费。

　　3、负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事件，甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被发现盗窃事件则以钢管和扣件原价格10倍处罚（即每米架管200元，每个扣件100元处罚）。

　　4、按合同约定向乙方及时支付各项工程款，如甲方不能按合同约定按时付款给乙方，乙方有权单方面随即停工，并拆除本工程外钢架退场，由此所造成的损失由甲方自行承担。

　　乙方责任：

　　1、合同签订后，应做好进场前的准备工作，待甲方通知进场，乙方立即进场。

　　2、进入施工现场的乙方人员，必须服从甲方有关管理人员的指挥、遵守项目的有关规章制度。

　　3、乙方根据甲方的进度安排材料、组织人员进场施工，钢管外架的搭设按规范要求并高于施工作业层1。5米。如甲方未及时安排机械给乙方吊装材料，导致施工进度跟不上作业层，所有损失由甲方负责。如乙方若在施工过程中因自身原因无法跟上甲方施工进度，甲方有权终止合同。

　　十一、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议及零星施工签证与本合同具有等法律效力。合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成提交县人民法院处理。

　　十二、本合同自签字之日生效。工程竣工，工程款全部结清，本合同法律效力自行终止。

　　十三、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法人代表：法人代表：

　　代表人签字：代表人签字：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日：

施工合同篇4

　　发包方（建设方）：×××房地产开发有限公司（以下简称甲方）

　　承包方（承建方）：×××建筑工程有限公司（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就×××临时道路施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程地点：海口市××大道××、琼山大道××

　　二、工程名称：×××临时道路工程

　　三、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收、包维保、包税金等工程施工过程中发生的一切费用的总价承包。

　　四、承包范围：

　　×××××临时道路工程（其中包括一条长××m，宽××m；一条长××m，宽×× m；一长××m，宽×× m），具体施工范围以施工图及甲方要求为准。

　　五、工程期限：

　　甲方通知乙方进场后××日历天完成道路稳定层施工（不含沥青路面施工）并通过工程中间验收，沥青路面施工待稳定层完成行车一段时间后甲方通知再进行施工。如遇不可抗力影响、自然灾害、政府行为及周边村民干扰等，施工时间相应顺延。

　　六、工程承包价：

　　1、本工程暂定合同价为：×××××整（小写：×××××元）。

　　2、本工程采用定额计价，根据《海南省20xx市政工程综合定额》及海南省定额站相关文件编制，材料价格采用信息价，信息价中没有对应材料价格时需报甲方批价。因甲方原因在施工过程中工程内容须做变更时，工程结算时予以调整。工程结算价款按施工时实际完成的工程量套相应的定额及最新收费标准执行，材料价格按施工当月的信息价进行结算。

　　七、付款方式：

　　1、自本合同正式签订之日起3日内，甲方向乙方支付合同总价的20%作为工程预付款，即人民币肆拾捌万叁仟贰佰陆拾贰元整（￥×××元）。以后乙方每月30日报送工程进度报表，甲方5个工作日内审核完毕并支付×××的进度款，甲方第一次支付进度款时将扣回预付款。

　　2、待全部施工完成并通过竣工验收合格后，双方完成验收结算手续，甲方支付至结算总价的95%。

　　3、结算总价的5%作为质保金，在保修期满后的15天内支付（不计利息）。

　　4、甲方的每次支付，以乙方提供同等金额的合法税务发票为前提。

　　八、工程质量要求：

　　1、道路工程质量按《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96、《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-20xx和《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-20xx执行，其质量必须达到国家合格以上标准。

　　九、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方应按合同有关约定支付工程款。

　　2、甲方负责将水准点、坐标控制点在开工前一天以书面形式提交乙方。

　　3、甲方负责在开工前三天组织乙方和设计、监理等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并向乙方提供三套图纸。

　　4、工程未经验收，甲方提前动用或擅自动用，由此而发生的质量或其他的一切问题，责任全部由甲方承担。

　　5、及时检查、验收工程采用的设备及材料。

　　乙方责任：

　　1、负责做好施工前的各项准备及进场施工期间的生产、安全、技术管理和组织工作。

　　2、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计、施工总进度计划，并送交甲方批准。

　　3、施工所需的水电由乙方接至施工场地，甲方承担费用，施工期间的水电费由乙方承担。

　　4、做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集施工技术资料、竣工图等文件移交甲方。

　　5、按照本合同、设计图纸和规范的要求采购本工程需要的材料，材料必须有合格证或检测报告书，所用材料均要报甲方有关人员验收后方可使用。

　　6、乙方如未按设计要求和规范规定进行施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失均由乙方承担，工期不予顺延。

　　7、乙方偷工减料或使用不合格材料等施工原因引起的工程质量问题，由此造成的所以经济损失和一切责任均由乙方承担。

　　8、乙方应保证施工现场符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

　　9、对在工程施工中发生的各种事故负责并承担由此产生的全部费用。

　　10、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责保护，保护期间发生的损坏，乙方出资修复。

　　十、竣工验收及保修

　　1、乙方认为工程具备竣工验收条件后，向甲方和监理提出竣工验收报告，甲方自收到验收通知后五天内组织有关部门验收。若一个月内甲方不组织有关部门验收，被视为验收合格。

　　2、竣工验收通过后，乙方应及时将工程移交给甲方投入使用，并向甲方提供完整的竣工资料二套。

　　3、竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要整改才能达到竣工要求的，应为整改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。

　　4、本工程质量保修期为一年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，由于施工原因造成的质量问题，乙方应于接到甲方通知的三天内无条件进行保修。属甲方使用及其它原因造成的工程问题，乙方可给予维修，但维修费用由责任方承担。

　　十一、违约责任

　　1、除由于不可抗力和政府部门及周边村民干扰外，乙方不得以任何理由拖延工期，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金。

　　2、甲方不得以任何理由拖延支付工程款，每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向乙方支付违约金。

　　3、道路工程施工中，若发现乙方使用了不合格的材料等以次充好的行为，除无条件更换外，甲方对乙方处以3000元/次的罚款。

　　4、质保期内属于乙方无条件保修范围的，乙方应自接到甲方通知的三天内进行无条件保修，如乙方示在三天内进行无条件保修，则每逾期一天，按本工程造价总额的3‰向甲方支付违约金；逾期超过10天未无条件保修的，甲方有权另行选择第三方进行修补，所需费用由乙方承担；逾期保修期间造成甲方损失的，由乙方负责赔偿甲方全部损失。

　　十二、其他

　　1、合同有效期限：本合同经双方代表签字盖章后生效，工程保修期满，双方结清所有工程款，双方合同义务履行完毕后自动失效。

　　2、本合同在执行过程中如发生争执，双方应本着友善态度共同协商解决。如协商不能解决，双方均有权向本合同履行地人民法院起诉，所产生的诉讼费、律师费、保全费、执行费等均由责任方承担。

　　3、对于本合同条款与条件的修改、补充及变更，应同双方共同协商，以书面形式做出，并由合同授权代表签字盖章后生效，这些修改、补充及变更构成合同的一部分，并与本合同具有同等法律效力。

　　4、合同一方在未经合同另一方同意之前，不得擅自将合同的权利、义务转让给其他方。

　　5、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

　　6、《临时施工道路工程预算书》是本合同的附件，构成合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。

　　7、合同订立时间：年月日

　　8、合同订立地点：

　　甲方：乙方：

　　××××房地产开发有限公司 ××××建筑工程有限公司

　　地址：×××××××别墅地址：

　　法宝代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

施工合同篇5

　　编号：合同书 ZTWJ-GLTL-LSGC-

　　施工合同书

　　工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部劳务分包人（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXX

　　鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。

　　1、工程概况

　　工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段；

　　分包工程名称：XX施工

　　分包范围： XX项目部临时工程

　　主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XX。

　　2、劳务分包方式

　　2.1实行总价承包方式。合同总价￥元（大写：元整）付款账号：XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

　　2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。

　　2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。

　　2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。

　　2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。

　　2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。

　　3、安全要求

　　3.1要求

　　1)乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规

　　程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。

　　2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。

　　3) 乙方需加强自身队伍人员的安全意识，凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。

　　4)乙方承诺：不论任何原因引起的的各种安全事故，均由乙方自理，并承担一切责任和由此产生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承担任何责任和经济补偿。

　　4、质量要求

　　4.1要求

　　1）乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必须认真改进，对检查中发现的不合格部位，乙方应立即进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方承担。为确保工程质量达到甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发现不按规定施工，甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权命令乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。

　　2)为确保工程的质量，本合同采用质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中，按计量总价扣除5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。

　　3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部开始使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修, 乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理，直至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，不足部分乙方仍要承担责任。缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。

　　4.2工程验收:

　　本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改意见，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。

　　5、文明施工及环保要求

　　5.1目标

　　乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。

　　5.2要求

　　1) 乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

　　2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方承担，由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。

　　3)施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。

　　4)乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必须佩带上岗证牌，戴好安全帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发现违章者，甲方将给予违章者50～20xx元/次的罚款。

　　6、进度指标及要求

　　6.1指标

　　本合同计划开工日期为XXXX年XX月XX日，全部竣工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约处罚。若进场5天内进度缓慢不能满足甲方工期要求，则乙方自动退场，甲方不承担任何经济责任。

　　7、材料

　　7.1 材料采购及供应

　　乙方自行采购，所有材料必须符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书（大堆料必须是料场出来的大堆料）。甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，该批材料必须按照甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并承担由此而造成的一切损失。乙方自行采购的材料费用已包含在合同总价中。

　　7.2 水电费用

　　XXXX建设所需的水电费用由甲方承担。

　　8、机械

　　8.1.机械配置

　　1）机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行承担。乙方自带设备费用已包含在

　　合同总价中。

　　9、计价结算

　　9.1计价原则及支付方式。

　　本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。

　　所有费用通过银行转账，甲方不支付现金。

　　10、争议解决

　　合同履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。

　　11、合同生效与终止

　　本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5标合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。

　　12、其他事项

　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。

　　2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。

　　甲方：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部乙方：XXXXXXXXXXXXXXX

　　负责人：负责人：

　　签定日期：年月日签定日期：年月日

施工合同篇6

　　发包单位：(以下简称为发包人)

　　分包单位：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一致，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。

　　一、工程名称：旋挖桩部份.

　　二、工程地址：

　　三、承包方式、承包内容、工期、质量、安全;

　　1、承包方式：劳务分包(包工不包主料)，按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。

　　2、承包内容：承包人承担旋挖桩基作业。根据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容(不含砼)。

　　3、工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定

　　4、工程质量：严格按发包人提供的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。

　　四、结算及付款方式：

　　1、价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;

　　1)、≤1.1m桩径：实际收方深度米的单价按元/米计算;

　　2)、≥1.2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元/立方米计算。

　　2、价款内容：

　　本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、辅助材料费;法律法规(含地方法规)规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具使用费;基本安全措施费;安全文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。

　　备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“直接工程费(人工费、机械费及合同约定辅料费)、间接费、管理费用、一切措施费、质量安全管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等所有费用。

　　本单价在合同履行期间，执行固定价格包干形式，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因数作调整。

　　3万元(大写：约)具体金额以结算为准。

　　4、付款方式：

　　4-1：第一次付款：本工程机械成孔桩基全部施工验收合格，待本工程主体框架结构全部封顶完工验收合格后。发包人支付承包人实际完成桩基工程量%工程进度款，付款时间以建设单位付款节点为准。

　　4-2：第二次付款：本工程项目预验收合格后，发包人支付承包人基础桩基工程结算价款剩余的%工程款(全部款项)，付款时间以建设单位付款节点为准。(发包人付款时承包人提供同等金额的正规劳务发票及税票原件，乙方可用机械柴油发票冲抵一部分)。

　　五、发包人方职责：

　　1、工程负责人：

　　姓名：联系电话：

　　职务：

　　2、基本职责：

　　2.1、保证现场“三通一平”和夜间施工用电用水接口点，并满足施工作业需要;

　　2.2、负责基础土石方的外运;

　　2.3、负责桩位测量、定位、复查以及成桩后的抽检，并完善竣工资料和竣工图;

　　2.4、负责及时进行桩基取样、检测、并承担费用;

　　2.5、负责与承包人办理收方、结算、签收双方往来文件、资料，并及时支付工程款。

　　3、施工技术：

　　负责提供施工图，对安全、质量、施工图进行技术交底，对施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、工程安全进行监督、检查、验收管理。

　　4、工程材料：

　　4.1、钢筋、声测管、商品砼由发包人计划提供到施工现场，材料质量和数量由发包人负责;

　　5、安全监督：

　　负责对承包人安全生产检查、文明施工检查、监督，(其中安全帽、安全带等防护费用由承包人承担)、提供安全生产的警示标牌。

　　六、承包人职责：

　　1、工程负责人：

　　姓名：联系电话：

　　职务：

　　2、基本职责：

　　2.1、编制施工方案和施工计划，并按发包人批准的方案组织施工。

　　2.2、自有机械、工具安全且装置齐全。

　　2.3、生活区域有专人管理，住宿、食堂清洁达到卫生标准，不准个人在生活区内加工餐饮和使用生活电器。

　　2.4、承包人的施工人员必须服从发包人和建设单位的管理规定。

　　2.5、承包人夜间作业的照明灯具及线缆应符合安全管理规定，并由承包人自己提供。

　　3、安全生产：

　　严格按发包人的要求组织施工，对于施工人员进行安全教育，负责在施工前和施工过程中进行安全交底、安全防护和安全措施检查。正确使用安全帽、安全带、安全网，要重点防止机械必须有良好的“接零”、“接地”、“漏电保护”、“限位”等装置，禁止超极、超限使用。禁火、禁烟标志清楚，消防通道畅通，专用消防设备不准随意移动和损坏。承包人在施工过程中发生的自身或他人人身财产安全责任事故，经济损失全部由承包人承担。发包人不承担任何责任和经济损失。

　　3、工期：

　　承包人严格按照发包人的进度计划实施，按照发包人确认的区块先后顺序组织施工。承包人有车库施工中必须保证小时作业，每天必须有台旋挖设备正常作业，保证每天的施工进度，车库总工期控制在天内。

　　4、钢筋笼制作安装：

　　旋挖桩钢筋笼由承包人制作、安装，制作钢筋笼的机械设备及相应的辅助材料由承包人提供，钢筋原材料的下车由承包人承担。

　　5、承包人承担施工现场所需的全部材料(包括发包方及承包方提供的材料材料及机具)下车用工。

　　6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元/日历天处罚，累计处罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行安排施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。

　　7、本工程的.工期、质量、安全文明施工，如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚，由此造成的一切经济损失承包人自行承担。

　　七、违约责任：

　　1、发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的1‰支付违约金。

　　2、在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题，未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工，发包人承担费用。

　　3、由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成，承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特殊地质除外)。

　　4、除发包人原因或其他第三方原因、异常恶劣天气、采取特殊处理措施和不可抗力因素延长工期外，承包人不得延误工期。

　　八、争议：合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。

　　九、本合同未尽事宜，经承、发包双方协商一致，可另行签订补充协议。

　　十、本合同一式四份，双方执两份，双方签字盖章后即生效，工程完工结清尾款后即自然失效。

　　发包人(签章)：承包人(签章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　联系电话：联系电话：

　　年月日年月日

施工合同篇7

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　甲方因工作需要将外墙综合脚手架工程分包乙方包工包料(包安全、包搭、拆卸完工后所有材料为乙方所有)，按工期自行组织施工搭设完成，在搭设过程中严格执行加子有关规章条例，积极配合施工进度，严禁违章作业，为确保安全生产作业，经甲乙双方协定以下条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程概况：

　　四、搭设结构：

　　该脚手架采用钢竹搭设，桥宽60公分，桥面扎铁筛网作施工平桥，每层平桥高度1.9m，中间用钢管做水平杆一条;立柱与方柱之间为1.7m，斑马线每3.8m做一层，采用一般安全网，如采用阻燃网另行加钱，根据架子工有关技术要求及规范进行施工。

　　五、工程等价：

　　1、外排山综合脚手架：每平方(￥39元)

　　2、斜档板(铺竹为准)：每平方(￥30元)

　　3、平档板(铺竹为准)：每平方(￥30元)

　　4、梯扶手施工梯：每平方(￥20元)

　　5、吊料平台：每平方(￥39元)

　　6、电梯井：每平方(￥39元)

　　7、高支模拉杆，每层拉杆：每平方(￥元)

　　8、梯扶手：每平方(￥30元)

　　9、塔吊天桥：每层(￥1000元)

　　10、高支模：每立方(￥元)

　　11、以上单价不包括所有税务发票，以收据为准，安全网检验合格证由甲方负责，办证及相关费用。

　　六、工程结算方式：

　　1、外排山综合脚手架，按建筑物体凹凸位曲线周长X外排山高度计算面积。(公式：周长另加4m角头X外排山高度)

　　2、靠脚手架斜档板，按实际搭设长度X宽度X层数计算平方米面积。

　　3、平档板：按实际搭设长度X宽度X层数计算平方面积。

　　4、独立搭设安全平台，按实际搭设每层长度X宽度计算平方。

　　5、根据外墙实际工作难度要挑棚的及平桥大于1米的要增加计算面积(长X宽X高计算面积)

　　6、落地式立柱搭设缷料平台，按实际搭设四面长度X高度计算平方米面积。

　　7、靠脚步手架上落行人斜道(施工梯)，按实际搭设三面长度X高度计算平方米面积。

　　8、电梯井排山、通天井、彩光井排山按井内周长度X高度计算平方米面积。

　　9、上落笼(提升架)围密竹、加安全网，按三面长度X高度计算平方米面积。

　　10、车子平桥人行天桥按两边搭设长度X高度计算面积(公式：两边长度X高度)

　　11、高子模和满堂红天花架子，按实际搭设长度X楼面高度X宽度计算立方米面积。

　　12、高于模位拉杆分上、中、下3层或4层，按每层每平方计算面积。

　　七、付款方式：

　　乙方进场搭设排山，甲方应按棚架每5层楼付8万元正给乙方，作为备料及运输款和工人生活费用，排山搭完封顶后，工程款应支付90%给乙方，余下10%待棚架拆除后10天内付清所有工程款。

　　八、工程工期：

　　从签字之日起计算，由20年月日至年月日止，共个月，超期使用按排山完成量方数每平方每天贰角计算(0.20元/平方)。由甲方支付给乙方作为棚架材料摊销费，按每月付款。

　　九、甲、乙双方责任：

　　1、甲方提供场地堆放及协管工作，提供必要的垂运输。

　　2、甲方根据施工图纸及现场技术交底，按实际搭设验收签证。

　　3、甲方不得随意改变或拆除棚架，如确要改变或拆除需征得乙方同意，所发生费用由甲方负责。如乙方不按图纸或规范搭设需要改动返工者，甲方不负任何费用。

　　4、如因甲方拖欠工程款而造成影响工程进度，均由甲方负责，如建设单位造成停建、缓建，甲、乙方另行商议处理办法。

　　5、排栅拉结筋和工字钢缷荷环圆钢，由甲方提供给乙方，由乙方安装。

　　6、在施工期间，甲方不得任意乱锯乙方的钢管否则按6米管来算100元一个锯口来赔偿给乙方。

　　7、乙方提供一层楼的1米管给甲方夹柱使用，甲方使用完后，无条件下要把乙方的材料按乙方指定的地点清回并放好。

　　乙方责任：

　　1、乙方必须按甲方提供的施工图纸和施工现场实际情况编制好施工方案施工，质量必须符合安监单位要求及认可。

　　2、乙方进场人员必须绝对服从甲方的现场管理，严格执行建安管理条例，做好安全技术交底，按架子工有关规范及章程进行施工搭设，积极配合施工进度，按质量、按工期完成。

　　3、在施工过程中乙方如因施工技术、材料使用不当构造措施欠妥等原因而引起的安全、质量、事故由乙方负责。

　　4、为确保工程近期完成，乙方需配备足够人员数量，如乙方有意拖延工期而影响工程度，应由乙方负责并赔偿甲方损失。

　　十、文明施工：甲、乙双方共同做好安全防火工作，杜绝违章指挥操作，对危险操作位置须做足安全措施，上班时必须佩戴安全带及安全帽，以及平安卡，以确保安全生产，保证施工现场周围清洁。

　　十一、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，未详尽事宜由双方共同协商解决，如因重大问题双方未能达成共识，应报由上级主管部门调解。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇8

　　甲方：忠路镇综合村民委员会

　　乙方：

　　为修建好花园路街道及下水道，进一步明确双方义务，经甲乙双方协商，特订立如下合同：

　　一、甲方将对忠路镇花园路街道330米、横街巷道120米、土司巷道40米进行路基基础调平压实硬化以及无下水道的路段进行新建，该工程总造价220000元。乙方愿意承包该工程。

　　二、道路标准：（道路施工标准要求见忠路镇村镇建设服务中心设计施工标准）。

　　三、施工要求：乙方要按施工设计标准要求，在甲方的质量监督小组的监督下进行施工。

　　四、工期要求：乙方应在开工之日起30日内完工，无故超期一天罚总工程款的10%（因天气原因无法施工的可顺延工期）。五、付款方式：1、开工后，工程进展一半时，付工程款总额的30%。2、工程竣工后，甲方与上级主管部门验收合格后，付工程总款额的70%。

　　六、甲方负责协调沿街出现的民事矛盾纠纷。

　　七、乙方开工后，进的修路材料、施工设备由乙方自己看护，施工期间发生的事故由乙方自负，一切工程费用由乙方负责。

　　八、双方必须遵守合同，违反者负法律责任。

　　九、合同未尽事宜，经甲乙双方协商解决。

　　十、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，镇财政所存一份。

　　甲方：（盖章）法人代表签字：

　　乙方：（签字盖章）

　　见证人：

　　二0xx年一月十二日

施工合同篇9

　　发包方(甲方)：

　　劳务分包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程分包事项协商一致，达成如下协议，特订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：园林景观工程工程地点：

　　分包范围：室外园林景观土建工程承包形式：包轻工

　　2、分包工程工期：年月日至年月日

　　3、质量标准

　　工程质量：按国家现行的建筑园林工程施工及验收规范和建筑工程质量评定标准，工程质量平定标准为合格等级。如果因乙方原因造成工程质量问题，乙方应无条件返工并且承担相应费用。

　　4、乙方义务

　　4、1乙方应严格按照设计施工图纸、施工验收规范及有关技术要求，施工技术交底、施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准，科学安排作业计划，投入足够的人力保证按期交工，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格执行安全技术规程，健全安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场安全管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，安全生产。

　　4、2自觉服从并接受建设单位、监理单位及甲方人员的管理、监督和检查;随时接受甲方检查其施工设备及机械的使用情况，以及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其它单位协调配合，照顾全局。

　　4、3按照甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地管理要求设置标牌，搞好生活区及施工区域的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　4、4妥善保管、合理使用甲方提供给乙方的机具、设备、周转材料等。

　　4、5乙方必须服从甲方现场管理人员的指令，严格遵守施工现场各项规章制度。

　　5、安全施工与检查

　　5、1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督监察，采取必要的安全措施，消除隐患。

　　5、2甲方应对其在施工现场工作人员进行安全教育，甲方不得要求乙方违反安全管理操作规程进行施工。

　　5、3乙方在施工现场内必须佩戴安全帽、安全带等安全保护用品。

　　6、工具提供

　　6、1甲方向乙方提供施工工具、施工机械、机动翻斗车燃油等，乙方自备手用工具，如：大铲、皮锤、刨锛等。

　　6、2甲方向乙方提供住宿、生活用水和用电。

　　7、工程承包单价、工程量的确认及工程款支付