辽宁施工合同简易模板
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同的用途越来越广泛，签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编为大家收集的辽宁施工合同简易模板，仅供参考，大家一起来看看吧。
发包人(全称)：_________________(简称甲方)
承包人(全称)：_________________(简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：_________________
2.工程承包范围：_________________
二、合同工期
计划开工日期：________________。
计划竣工日期：________________。
工期总日历天数：________________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的`工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准：
_________________工程质量符合_________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：_________________
人民币(大写)：_________________(￥元)
2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证
五、结算及付款方式：
1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
六、违约责任及处理方式
1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。
2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。
3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。
七、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
八、合同生效
本合同自签字、盖章之日起生效。
九、附则
1、本合同一式x份，其中发包方x份，承包方x份。
2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。
发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)
法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【辽宁施工合同简易模板】相关文章：
施工简易合同模板12-10
厂房施工简易合同模板12-15
施工简易合同11-10
简易的泥瓦工施工合同模板01-19
简易施工合同模板（精选5篇）10-21
简易工程施工合同01-15
简易劳务施工合同模板（通用5篇）12-21
简易土建施工合同模板（通用7篇）12-11
简易家装施工合同模板（精选5篇）12-15
简易工程施工合同模板（精选6篇）12-10