【必备】施工合同汇编六篇
在当今不断发展的世界，合同出现的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编帮大家整理的施工合同6篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同 篇1
第一章 废砂浆回收利用项目总述
第一节 硅片线切割及项目来源
废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。
在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序，切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。
在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离，液体部分返回工序再使用一次，其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉，不仅会对环境产生严重的污染，而且浪费了大量的资源，令人惋惜。
随着国家节能降耗，保护环境等可持续发展政策的实施，从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生，并且越来越受到人们的重视。近两年中，相关单位和团体都投入了许多精力，对废砂浆回收利用做了大量的研究工作，产生出一些新技术和新工艺，取得了一定的成果。
废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程，或应用于其它工业领域，都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。
第二节 生产原料及产成品
本项目生产时的原料为“废砂浆”，另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等，下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。
一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成
废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭（硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不十分固定，主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。
二 碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅
1 碳化硅的性质特点
碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度十分高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中，没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（SiO2）与石油焦(C)等原料按一定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过
程需要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能，同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳（CO）,一氧化氮（ NO）,二氧化硫（ SO2）等有害废气，会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同，又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类，绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高，市场价格也相对较高。
碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型，立方型称为β—SiC，它是在1800～20xx℃温度下形成，属低温产物，硬度稍小，主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC，它是在20xx℃以上形成的，硬度较大，一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃，无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3，碳化硅粉的自然堆积密度在
1.2～1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在9.2～9.3之间，威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性，所以它的应用领域十分广泛。
碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中，国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。
利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点，碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材
料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。
2 光伏产业切割用碳化硅
光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系，所以，在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。
硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种：1200与1500目（极少数采用800和20xx目），且它的粒径范围要求狭窄，晶角要尖锐锋利，绝不能混入大颗粒物质，避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污，要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准（有的企业采用日本JZS工业标准）。
第三节 技术经济指标
1、 废砂浆利用率
废砂浆中的碳化硅含量在65%左右，根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。
2、 酸碱消耗量
生产一吨碳化硅，需要浓硫酸（98%）、烧碱的费用为300元。
3、 水、电的消耗量
施工合同 篇2
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的.经济损失。
六、争议及其它
1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
3、未尽事宜，双方另行协商。
4、附则：
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇3
(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
甲方因工作需要将外墙综合脚手架工程分包乙方包工包料(包安全、包搭、拆卸完工后所有材料为乙方所有)，按工期自行组织施工搭设完成，在搭设过程中严格执行加子有关规章条例，积极配合施工进度，严禁违章作业，为确保安全生产作业，经甲乙双方协定以下条款，共同遵守执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程概况：
四、搭设结构：
该脚手架采用钢竹搭设，桥宽60公分，桥面扎铁筛网作施工平桥，每层平桥高度1.9m，中间用钢管做水平杆一条;立柱与方柱之间为1.7m，斑马线每3.8m做一层，采用一般安全网，如采用阻燃网另行加钱，根据架子工有关技术要求及规范进行施工。
五、工程等价：
1、外排山综合脚手架：每平方(￥39元)
2、斜档板(铺竹为准)：每平方(￥30元)
3、平档板(铺竹为准)：每平方(￥30元)
4、梯扶手施工梯：每平方(￥20元)
5、吊料平台：每平方(￥39元)
6、电梯井：每平方(￥39元)
7、高支模拉杆，每层拉杆：每平方(￥元)
8、梯扶手：每平方(￥30元)
9、塔吊天桥：每层(￥1000元)
10、高支模：每立方(￥元)
11、以上单价不包括所有税务发票，以收据为准，安全网检验合格证由甲方负责，办证及相关费用。
六、工程结算方式：
1、外排山综合脚手架，按建筑物体凹凸位曲线周长X外排山高度计算面积。(公式：周长另加4m角头X外排山高度)
2、靠脚手架斜档板，按实际搭设长度X宽度X层数计算平方米面积。
3、平档板：按实际搭设长度X宽度X层数计算平方面积。
4、独立搭设安全平台，按实际搭设每层长度X宽度计算平方。
5、根据外墙实际工作难度要挑棚的及平桥大于1米的要增加计算面积(长X宽X高计算面积)
6、落地式立柱搭设缷料平台，按实际搭设四面长度X高度计算平方米面积。
7、靠脚步手架上落行人斜道(施工梯)，按实际搭设三面长度X高度计算平方米面积。
8、电梯井排山、通天井、彩光井排山按井内周长度X高度计算平方米面积。
9、上落笼(提升架)围密竹、加安全网，按三面长度X高度计算平方米面积。
10、车子平桥人行天桥按两边搭设长度X高度计算面积(公式：两边长度X高度)
11、高子模和满堂红天花架子，按实际搭设长度X楼面高度X宽度计算立方米面积。
12、高于模位拉杆分上、中、下3层或4层，按每层每平方计算面积。
七、付款方式：
乙方进场搭设排山，甲方应按棚架每5层楼付8万元正给乙方，作为备料及运输款和工人生活费用，排山搭完封顶后，工程款应支付90%给乙方，余下10%待棚架拆除后10天内付清所有工程款。
八、工程工期：
从签字之日起计算，由20年月日至年月日止，共个月，超期使用按排山完成量方数每平方每天贰角计算(0.20元/平方)。由甲方支付给乙方作为棚架材料摊销费，按每月付款。
九、甲、乙双方责任：
1、甲方提供场地堆放及协管工作，提供必要的垂运输。
2、甲方根据施工图纸及现场技术交底，按实际搭设验收签证。
3、甲方不得随意改变或拆除棚架，如确要改变或拆除需征得乙方同意，所发生费用由甲方负责。如乙方不按图纸或规范搭设需要改动返工者，甲方不负任何费用。
4、如因甲方拖欠工程款而造成影响工程进度，均由甲方负责，如建设单位造成停建、缓建，甲、乙方另行商议处理办法。
5、排栅拉结筋和工字钢缷荷环圆钢，由甲方提供给乙方，由乙方安装。
6、在施工期间，甲方不得任意乱锯乙方的钢管否则按6米管来算100元一个锯口来赔偿给乙方。
7、乙方提供一层楼的1米管给甲方夹柱使用，甲方使用完后，无条件下要把乙方的材料按乙方指定的地点清回并放好。
乙方责任：
1、乙方必须按甲方提供的施工图纸和施工现场实际情况编制好施工方案施工，质量必须符合安监单位要求及认可。
2、乙方进场人员必须绝对服从甲方的现场管理，严格执行建安管理条例，做好安全技术交底，按架子工有关规范及章程进行施工搭设，积极配合施工进度，按质量、按工期完成。
3、在施工过程中乙方如因施工技术、材料使用不当构造措施欠妥等原因而引起的安全、质量、事故由乙方负责。
4、为确保工程近期完成，乙方需配备足够人员数量，如乙方有意拖延工期而影响工程度，应由乙方负责并赔偿甲方损失。
十、文明施工：甲、乙双方共同做好安全防火工作，杜绝违章指挥操作，对危险操作位置须做足安全措施，上班时必须佩戴安全带及安全帽，以及平安卡，以确保安全生产，保证施工现场周围清洁。
十一、本协议自签订之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，未详尽事宜由双方共同协商解决，如因重大问题双方未能达成共识，应报由上级主管部门调解。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇4
齐乐桥镇竹山村金山双合寺至齐将公路处路面进行水泥混凝土硬化（包括路基压紧，路基平整），现将此工程项目进行承包。经与承包方进行协商，并定立如下合同：
金山双合寺：释宇香 （以下简称甲方）
承包方：张**，周胜良 （以下简称乙方）
一：乙方必须保证工程质量和完工时间。
1：现有路面由乙方负责平整，压紧；
2：乙方使用的水泥混凝土必须使用C20之标准；
3：混凝土路面必须保证20cm厚，4米宽。
二：此工程项目总承包金额捌万贰仟元整。如乙方按质按时完成，由甲方共分三年付清给乙方。其付款方式如下：
20xx年12月前付8000元；
20xx年12月前付37000元（其中上半年付17000元）；
20xx年12月前付37000元（其中上半年付17000元）。
三：甲方门前余坪（另指定）不在此承包金额之内，归乙方负责水泥混凝土硬化。此项由乙方自愿捐赠给甲方。
四：路面湿水，油膏材料归甲方负责；切松缩缝灌油膏归乙方负责。
五：乙方必须安全施工。如在施工中出现安全事故，甲方概不负责。
六：此合同一式三份：甲方、乙方各持一份，监证人一份；双方签字生效，并具有同等的法律效力。
甲方签字：
乙方签字：
监证机关盖章：
代表：
施工合同 篇5
甲方：
乙方：
甲乙双方就完成酒泉市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行，签订本合同。
一、 合同范围
1.1 范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。
1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。
1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。
二、合同价款
本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（￥13913000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。
三、付款方式及工程进度
3.1 第一期付款：合同签订生效后3日内，付合同总价的10%，即人民币：壹佰叁拾玖万元整（￥1391300.00元）。
3.2 第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍佰伍拾陆万伍仟贰佰元整（￥5565200.00元）。
3.3 第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。
3.4 第四期付款：从工程竣工验收合格之日起一年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。
四、工程质量及验收
4.1 工程制作安装质量必须达到《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-20xx）的规定。焊接质量达到《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-20xx）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；
4.2 乙方承担合同内的工程质量的达标责任。
五、甲方责任
5.1 甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。
5.2 甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。
六、乙方责任
6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。
6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。
6.3乙方对承包项目工程提供为期壹年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方免费负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。
七、 变更
7.1 甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。
7.2 变更以双方书面确认为准。任何变更，，甲方允许乙方延迟履行合同义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。
八、工期
8.1 本合同工期为100天，自20xx年4月1日至 20xx年6月9日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于20xx年5月11日。
8.2 乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。
九、 违约责任
9.1 合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的损失。
9.2 因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期一日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期10日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。
9.3 乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐； 乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方造成的损失。
9.4 如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本合同9.2条承担相应的责任。
9.5 如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同， 违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。
十、 争议解决
凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。
十一、其他条款
11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》的有关规定执行。
11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
签字日期：年 月
施工合同 篇6
建设单位：(简称甲方)
施工单位：(简称乙方)
兹有 工程，由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点
第二条：工程内容
第三条：承包方式 ：
第四条：工程价款
1. 工程价款 ：
第五条：付款方式 ：
第六条：合同工期
1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日 ;竣工日期：年月日 。
2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，
(2)工程量变化和设计变更;
(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停
(4)不可抗力(如地震台风火灾等)
3.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元。
第七条：工程质量要求：
第八条：材料设备：
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1. 甲方：
(1)进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;
(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;
(3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙
方顺利施工;
(4)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;
(5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;
(6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;
(7)组织工程竣工验收工作。
2.乙方：
(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;
(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;
(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;
(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;
(5)参加工程竣工验收工作。
第十条：保修
保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为个月。
第十一条：合同生效与终止
本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。
甲方盖章： 乙方盖章：
甲方签字： 乙方签字：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号 ：
年 月 日 年 月 日
【【必备】施工合同汇编六篇】相关文章：
施工施工合同02-08
安全施工合同_施工合同02-11
球场施工合同_施工合同02-10
打井施工合同_施工合同02-10
地暖施工合同施工合同03-25
施工合同4篇-施工合同03-02
建设施工合同-施工合同02-15
道路维修施工合同_施工合同02-14
工程施工合同_施工合同02-14
个人建房施工合同_施工合同02-10