【热门】施工合同七篇
随着人们法律意识的加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编为大家整理的施工合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同 篇1
甲方：XX实业发展有限公司
乙方：XX建筑工程公司
甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：
一、工程造价：
1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段（地下结构至主体封顶）和建筑及水电安装工程材料计取阶段（主体封顶前一个月至20xx年7月31日），分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元（指本合同工程单项材料总值差额，下同）区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费（如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加）；现场文明施工措施费双方另行协商。
6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%（主要设备费除外）收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。
7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。
二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：
1、甲供材料有：钢筋、商品砼。
2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。
3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程（含入户门）、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。
三、工程款支付：
1、在20xx年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±0、00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。
2、20xx年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款（即每次支付三分之一审定结算款）。
3、地下室工程完工出±0、00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%，其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。
4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。
5、工程竣工验收完后60日内按工程合同暂定造价付至85%，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款（扣除5%保修款）。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%，
四、本合同工程
凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后15日内办妥交给甲方。
五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。
七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。
甲方：___________乙方：___________
代表：___________代表：___________
施工合同 篇2
承包方（乙方）：
发包方（甲方）：
本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期顺利地完成施工任务，明确双方职责、相互配合，双方达成如下条款，望共同信守。
一、工程项目名称：奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。
二、工程施工工期：自_______年____月____日至_______年____月____日，工期为______天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：
1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。
2、甲方要求变更工程内容或增加项目。
三、承包方式：由乙方包工不包料的形式自行组织施工。按每平方米17.50元，一次性包断。
四、工程质量及法律法规：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。
合同依据法律法规：
1、《中华人民共和国合同法》；
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx；
3、国家及地方有关施工管理及规章。
五、工程拨款方式：乙方包工不包料，完工后按实际完成工作量展开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后年后付清。
六、安全文明竣工要求：
1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工;
2、乙方有权拒绝不合格的原材料;
3、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;
4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的`垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
七、甲方、乙方责任范围
（一）甲方责任
1、甲方提供主材、水泥、砂子、用水、用电，甲方承担由此费用。
2、负责提供与施工相关的资料。
3、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
4、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。
5、合同生效后如变更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方损失的，赔偿乙方的经济损失。
6、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。
（二）乙方责任
1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付使用。
2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。（含吊篮检测）;
3、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
4、乙方委派___________为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。
5、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
6、乙方进场人员由专人管理并服从甲方质量及安全的统一管理。
7、做好文明施工、工完场清工作。
八、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。
九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。
甲方： 代表人：
乙方： 代表人：
签订时间 年 月 日
施工合同 篇3
发包方：*****有限公司（以下简称甲方）
承包方：###########（以下简称乙方）
*******石材工程经协商由乙方承担，为明确工程内容及双方责任，本着互利合作，分工负责的原则，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，深圳市相关规定及本工程具体情况，商定以下条款，供双方信守。
第一条：工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
第二条：承包方式
包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。
第三条：承包范围
首层46根圆形柱密缝干挂石材，具体详见施工图。
第四条：计价方法及付款方式
计价方法
1、按预算表单价包干，圆形柱（包括柱座）价格为元/㎡，平面干挂石材，价格按20xx版定额。
付款方式：
1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款，验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%，余5%保修金，待保修期满后十天付清。
2、凭正式发票付款。
第五条：工期及质量要求
1、从开工之日起总工期30天（具体开工日期以甲方通知为准）。
2、质量要求符合国家有关技术标准。
第六条：双方责任
一、甲方责任
1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。
2、负责及时确认乙方提交施工方案。
3、提供加工好石材，确保石材加工精度及颜色一致。
4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作，不再向乙方收取施工配合费。
5、协助乙方组织工程竣工验收工作，并按合同约定支付工程款和办理结算。
6、及时进行工程量签证，并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。
二、乙方责任
1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量，并做好材料进场检查工作。
2、负责搭设临时设施，并承担费用，水电安装计费表，及时向总包单位缴费。
3、按相关质量及安全要求组织施工，并于合同生效后向甲方提供施工方案。
4、落实安全措施，遵守安全施工规程，施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。
5、服从甲方现场施工管理，及时配合现场其他交叉施工单位工作。
6、负责施工图深化设计，并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好
相关检测验收工作，提供完整竣工技术资料。
7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求，乙方应及时返工并承担
费用。
8、服从甲方总体计划安排，积极配合装修单位施工，若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差，能力不能满足施工要求，甲方有权更换队伍，乙方应在两日内无条件撤离现场，所做工程待工程竣工后结算。
9、工程竣工未交付使用前，乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏乙方负责。
第七条：保 修
1、本工程保修期为壹年，从竣工验收合格之日算起。
2、保修责任范围：凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题，均属乙
方保修责任范围。
3、保修内容：合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证
或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理，乙方承担保修范围内的费用，若乙方接到通知24小时内未派员到场检修，甲方有权另叫有同等施工资质单位检修，所发生费用由乙方承担。
第八条：违约责任
1、乙方须严格按有关施工规范组织施工，保质、保量按期完成该项工程，
属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负，赔偿由此引发的损失。
2、乙方必须如期交付工程确保使用，如乙方原因造成工程延误，每延误
一天每天罚款壹万元。
3、工程完工后30个工作日内验收，若因质量问题乙方负责返工至合格为止，超过30个工作日甲方不作验收，视为验收合格。
第九条：争 议
本合同履行过程中发生争议，双方应本着友好协商原则解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条：其 他
1、本合同未尽事宜，双方可另行补充协议，与本合同具有同等法律效力。
2、经批准的施工图及预算书作为合同附件，具有同等法律效力。
3、本合同经双方盖章后生效，保修期满后自行失效。
4、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，均具有同等效力。
甲方： 乙方：
（签章） （签章）
法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：
经办人： 经办人：
签约地点：日 期：
施工合同 篇4
甲方(发包方)：___________________________
乙方(承包方)：___________________________
施工地点：___________________________
第一条 施工内容
甲方以目前房屋现状移交乙方施工，乙方以全包形式进行钢筋混凝土楼板隔断施工,面积预计约为____平米（以实测为准）。工程所涉及的施工设备及材料的运输和相应费用均由乙方承担。
第二条 工程期限
本工程分为施工工期和工程养护期两个阶段。从_____年 __ 月 __ 日开始施工，至 _____年__月__日结束施工，工程为__天，养护期为施工验收合格之日开始，养护 10 天结束。
第三条 材料供应
1、本项目工程施工所需的钢材(螺纹钢、圆型钢、钢丝)、混凝土等均由乙方采购，材料款包含在工程款中。所有施工工具由乙方自行准备。
2、材料具体标准如下： 混凝土：强度等级为C30的商品混凝土。 钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。 植筋胶：优质植筋胶。
第四条 工程质量
1、工程施工质量应满足甲方的要求及国家规范，不得破坏原有房屋的结构和设施，否则应恢复原状、赔偿损失。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，施工中出现工程质量问题，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。
第五条 工艺要求：
1、主筋φ12mm螺纹钢和辅筋φ10mm圆钢横竖排放，钢筋网格间距200x200mm，所有钢筋交叉处扎丝固定。
2、墙面开槽深度不得小于120mm；与原钢筋连接处均需点焊。
3.、钢筋绑扎完毕，经甲方认可后，方可进行混凝土浇灌工作。
4、现浇混凝土时，应振捣密实，严禁漏振。现浇楼板钢筋保护层为20mm。
5、给排水、供电工程：配合甲方在现浇板内预埋线管。
6、现浇楼板厚度不小于100mm，部分位置厚度不小于120mm。
7、在预留楼梯口位置铺设承重梁，不单独计价（技术由乙方负责）。
8、混凝土浇灌完成15天以后，经甲方同意乙方方可拆除模板。
9、现浇楼板施工完成后，乙方负责局部水泥收光抹平，并达到甲方要求。
10、其他____________________________________________________
第六条 工程款结算单价及支付方法
1、结算单价：人民币_____元/每平方米。总费用约估算为人民币________元左右。
2、面积计算：工程完工后,根据双方共同实测面积进行结算，开槽部分计100mm。
3、付款方式： 第一阶段：施工队进场前期准备工作（放水平线、开槽、开孔、模板制作）完成，经甲方验收合格，付给乙方总工程费用的30%，为人民币_______元。 第二阶段：材料进场，布筋完毕，混凝土浇灌完成后，经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_______元。 第三阶段：工程养护期结束，模板拆除后经甲方验收合格，付总工程款的35%；为人民币_________元。
第七条 工程变更
1、乙方必须按甲方要求及国家标准施工，不得随意变更。
2、在乙方工作范围外的工作，经双方协商确定费用。
第八条 双方责任
1、甲方责任 提供良好的（水/电）施工环境，办理施工人员证件及交纳物业管理相应的费用。
2、乙方责任
（1）保持现场的整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的要求。
（2）采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、门窗、玻璃、油漆等保护工作，否则 应承担由此造成的直接和间接经济损失。
（3）负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。
（4）如施工中发生工程事故或人身伤害事故，事故的一切责任和费用由乙方负责。
（5）乙方施工要服从小区物业的管理，不得损坏小区公物，承担因违反有关规定所造成的损失和罚款。
（6）乙方承担为甲方房屋现浇楼板的终生保修责任。
本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（签字）乙方：（签字）
联系方式： 联系方式：
时间： 时间：
施工合同 篇5
合同编号NO:甲方（发包单位）： 江苏---建工有限公司
乙方（承包单位）：无锡伍顺建材有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，
遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致，签订本专业分包合同，双方共同遵照执行。
一、 工程概况：
1. 工程名称：住宅小区一期工程（1#~7#楼）
2. 工程地点：安徽宿州市红十字会医院南边
3. 工程结构：框剪结构
4. 承包内容：小区单元门的钢构雨篷加工与安装
二、承包形式：
大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求：
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工，并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用6+6夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求：
钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致，面漆颜
色以选样为准。
五、 加工、制作形式：
按照图纸加工安装，乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
六、结算方式：
1、950元/m2，该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式: 工程量完工验收合格一次性结算，雨棚主钢构安装完成付已完成的
50%,工程完工后,再付全部的35%,验收合格后支付全部的10%，全部安装费的5%为质保金，一年后无质量问题全额无息返还。
七、工程期限：
1、工期：合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工：甲方应以书面形式要求乙方停止施工，提出书面处理意见，乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误：以下原因造成的工期延误，经甲方代表确认后，可考虑工期顺延：
（1）施工现场未能达到开工条件；
（2）其它工种施工施工交叉而影响施工。
（3）发生重大设计变更，造成工程量增加或返工发生的天数。
（4）人力不可抗拒的因素而延误工期。
八、质量标准符合以下有关钢结构规范：
（1）甲方提供的工程施工图纸；
（2）《钢结构施工与验收规范》GB50205-20xx
（3）质量要求：使用的原材料符合国标及图纸要求。
九、质量验收：
依据《钢结构设计规范》GBJ17-88；《钢结构施工与验收规范》GB50205-20xx及设计图纸。
十、双方义务：
甲方义务：
（1）配合乙方协调设计单位确保图纸无误。
（2）甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。
乙方义务：
（1）乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等，所有焊条、切割片、
油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料，检验资料和检验报告，报验资料等等。
（2）乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。
（3）及时接受并完成监理单位提出的整改意见。
十一、安全生产：
乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系，并制定一系列安全防范措施，以确保施工现场安全，教育施工人员坚持文明施工，按章操作。凡在施工期间发生的一切不安全事故和经济损失均由乙方承担，甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度，自觉搞好与其他单位的关系，绝不允许出现酗酒闹事，打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款500—1000元，并承担造成的一
切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实，严格执行现场管理规定，教导工人进入现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、背心进入施工现场，施工操作严格按操作规程进行，严格用火管理制度，严防火灾事故发生，如发生一切不安全事故责任由乙方承担。
十二、合同纠纷：
未尽事宜，双方协商解决。协商不成，由投诉方仲裁委员会仲裁，没有达成书面仲裁协议的，由合同签订地的人民法院处理，双方另行协商解决。
十三、合同时效：
本合同经双方签章生效，甲方将合同款全部付给乙方后，此合同自行失效。（此合同一式肆份，甲、乙双方各执二份）
（乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件）
甲方：江苏精享裕建工有限公司 乙方：无锡伍顺建材有限公司
甲方代表（签名）： 乙方代表（签名）：
甲方法人代表或授权人（签名） ： 乙方法人代表或授权人（签名）：
地址： 地址：
电话： 电话：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
年月日年月日
施工合同 篇6
出租方：XXX（甲方）
承租方：XXX（乙方）
为明确双方的责任和义务，经双方协商特签订本协议。
第一条：设备名称：施工升降机规格型号：
数量：一台
安装使用地点：XXX
第二条：使用期限的界定方法：自设备安装、调试完好后交付使用时，开始计取费用（以乙方签认的设备交接使用通知单日期为准）。
第三条：费用计取方法、结算依据及付款方式
1、升降机租赁费为XXX元/月，含升降机司机工资（司机由出租单位安排），不足整月按实际使用天数折算。升降机使用过程中如遇春节、农忙或其它原因停工时，乙方以书面形式通知出租单位，停工期间不收取租赁费。
2、进出场运输、装卸车及安、拆费用由出租单位承担。
3、租赁费每月结算一次。由甲方在工程款中代扣。
第四条：乙方责任：
1、应提前7天书面通知甲方设备进场安装时间。
2、承担设备基础施工。（基础所用材料及施工费用由甲方承担。）提供设备安、拆所具备的条件（作业场地、吊车进场道路；包括临时电源线引至塔机配电箱，以及其它障碍物的清理），确保安、拆作业的顺利进行。
3、设备使用期间，应负责设备的安全保卫，防止人为破坏和偷盗。若有损坏或丢失，照价赔偿。确保人、机安全。
4、设备顶升及安装附着时，由甲方负责。
7、设备使用完毕，若因乙方原因造成不能按时退场，视为正常使用，按照4000元/月继续收取租赁费直至设备退场。
8、乙方不得以任何理由将设备转租和抵押。
第五条：甲方责任：
1、按约定时间组织设备进场，保质保量完成安拆任务，按时保养机械设备，保证正常运转，满足施工生产需要。
2、提供技术资料，配合乙方对基础进行验收。并负责办理升降机安装申报手续及检测报告。
3、使用期间设备发生故障，甲方司机应抓紧时间抢修。现场解决不了的，乙方应及时通知甲方，甲方接通知后维修人员5小时内必须赶到现场，一般故障应在2小时内抢修完毕，特殊情况尽最大努力缩短修理时间，确保施工生产的正常进行。每月机械故障时间累计超过1天，租赁费按日扣除，并赔偿乙方相应停工损失。
4、升降机司机进入施工现场必须服从工地管理，听从指挥人员的指挥，做到优质、高效。不能发生顶撞项目管理人员事件。如有事外出应向项目部请假，并保证施工现场需要，根据施工安排必须加班加点，否则造成影响工程一次罚款500元。
5、甲方操作人员有权拒绝乙方指挥人员的违章指挥，保证施工安全。
6、在安、拆和施工中因设备故障及违章操作发生的意外事故甲方负责。
7、根据《机械设备保养规程》的规定，甲方应加强设备的保养和维修，其各部件安全性能必须符合国家规范及有关规定，保养维修更换部件等费用全部由甲方承担，保证乙方正常使用。
8、本协议自设备使用费结算完毕后自动失效。
第六条：未尽事宜，协商解决。
乙方：（盖章）
甲方：（盖章）
施工合同 篇7
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，达成以下条款，以便共同遵守。
第一条：工程范围、总价
1.1 工程名称：玻璃雨棚
1.2 工程地点：
1.3 工程数量及总价合计：
玻璃雨棚面积: 18 m2，单价：900元/m2。
工程总造价：壹万陆仟贰佰元整（16200.00元）。
1.4 如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
第二条：工程用料
2.1 钢材：选用国产优质钢材。
2.2 玻璃；采用6+6mm钢化夹胶玻璃。
2.3 爪件：采用国产优质304不锈钢爪件。
第三条：承包方式
3.1 包工包料,综合单价一次性包死，工程量按实结算。
第四条：付款方式
4.1 合同签订后，甲方付给乙方工程款 捌仟元（8000.00 元）作为材料预付款。
4.2工程完工，甲方验收合格后，剩余工程款一次性全部付清。
4.3 甲方如不按协议条款支付款项，付款拖延超过十天内仍不能支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
第五条：甲乙双方责任
5.1 甲方责任：
5.1.1 办理施工许可证；
5.1.2在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍；
5.1.3组织有关单位与乙方的协调会；
5.1.4组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署；
5.1.5提供施工用，水、电就位。
5.1.6 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关人员进行玻璃雨棚验收；
注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
5.2 乙方责任：
5.2.1 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的后果；
5.2.3 编制施工工期进度计划，并经甲方审核通过；
5.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款；
5.2.5 严格遵守工地的有关管理规定，确保施工安全及文明施工；
5.2.6 作好施工原始记录。
第六条：工期
6.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。
6.2 施工总工期：10天。
6.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延；
6.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化；
6.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过三小时；
6.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等；
6.3.4 甲方不按合同规定支付工程款；
6.3.5 其它非乙方原因的停工；
6.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第七条：工程质量
7.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。
7.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
第八条：设计变更
8.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。
8.2 由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第九条：竣工、结算与保修
9.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后三天内，组织有关人员进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
9.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后五天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后五天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第五天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
9.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为2年，按国家规定的保修条款执行。
第十条:工程停建或缓建
10.1 因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
10.2工程停缓建后，乙方应妥善做好己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十一条：其它
11.1 所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
11.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
本合同一式两份，签字后甲乙双方各执一份。
甲方： （签字或盖章）
乙方： （签字或盖章）年月日
【【热门】施工合同七篇】相关文章：
【热门】建设工程施工合同03-04
建设工程施工合同【热门】04-04
施工施工合同02-08
安全施工合同_施工合同02-11
球场施工合同_施工合同02-10
打井施工合同_施工合同02-10
建筑施工承包热门合同样书02-10
地暖施工合同施工合同03-25
施工合同4篇-施工合同03-02
建设施工合同-施工合同02-15