您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>加工合同>不锈钢来料加工合同
投诉建议

不锈钢来料加工合同

时间:2020-04-09 12:10:03 加工合同

不锈钢来料加工合同

  甲方(建设单位):

不锈钢来料加工合同

  乙方(施工单位):

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定,结合本工程具体情况,双方订立以下合同,共同遵守:

  一、工程概况:

  1、工程内容:不锈钢楼梯扶手,规格

  2、 略;

  3、工程造价:________元/米,施工面积约________米,约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);

  4、付款方式:合同签订生效后,甲方付____%的预付材料款,材料款到帐后开始施工,工程安装到_______%后,拨付安装工程总价款的 _______%,工程安装完毕验收合格后,余款一次性付清。

  二、合同工期:

  从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工,中途停工和窝工,经甲方认证后,工期顺延。

  三、甲方责任:

  1、如期办理拨款结算;

  2、指派专人为甲方工地代表,对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。

  四、乙方责任:

  1、保证质量,保证工程如期竣工。保修期为一年,一年内出现

  质量问题,保修保换,人为造成损坏,由甲方承担;

  2、工程完工后,负责清理自己施工中造成的`垃圾卫生;

  3、指派专人为乙方工地代表,负责施工现场的管理与联系工作, 参加工程验收;

  4、乙方不得无故顺延工期,每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。

  五 、质 量 验 收 :

  以甲方设计说明和国家颁布的施工验收规范质量评定标准为依据,达到合格标准。

  六、在加工、安装、付款事项中出现问题,甲、乙双方发生纠纷时, 双方协商解决,协商不成的,依法_____________________________ 法院起诉。

  七 、合 同 一 式 两 份 ,甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效,合同条款全部履行完毕,合同自行失效。

  八、备注

  甲方(单位盖章): 乙方(单位盖章):

  甲方代表签字: 乙方代表签字:

【不锈钢来料加工合同】相关文章:

1.不锈钢来料加工合同范本3篇

2.来料加工合同

3.来料加工合同

4.家具来料加工合同

5.不锈钢采购合同

6.不锈钢加工合同

7.中外来料加工合同

8.中外来料加工合同