您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>承包合同>不锈钢工程承包合同
投诉建议

不锈钢工程承包合同

时间:2021-08-13 11:24:00 承包合同

不锈钢工程承包合同

  随着时间的推移,越来越多的场景和场合需要用到合同,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编收集整理的不锈钢工程承包合同,仅供参考,大家一起来看看吧。

不锈钢工程承包合同

  不锈钢工程承包合同1

  甲方:

  乙方:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将 楼不锈钢栏杆制作、安装工程承包与乙方,经双方协商一致,特订立本合同。

  一、承包方式及价款:

  1、包工包料,承担技术、质量、安全、文明施工及工期全过程施工管理。

  2、合同价款,单价包干分别计算 :窗台栏杆(高300)____ 元/m:阳台栏杆(高500元/m;楼梯栏杆元/m;屋面栏杆(高700)元/m;高护栏(高900~1100)元/m;

  3、甲方供应各种管材,根据乙方领料数量,材料款在乙方工程款中扣除。

  4、甲方供材外的其他材料均有乙方自行采购(如弯头、埋件、膨胀螺栓、饰盖、焊丝、密封胶等零星材料),材料质量必须符合国家标准要求,并且提供相应资料。

  二、承包范围: 楼设计图纸范围内的栏杆工程。包括制作、安装,密封胶的封打、竣工清理等全部内容。

  三、工程质量:符合现行国家验收规范及相关标准,质量标准为精品优良。标准确定以济南市质量监督站备案为准,达不到质量标准,按施工总额的10% 扣除。施工过程中由于质量问题和进度失控引起的经济损失,由乙方全部承担,工程付款中扣除。

  四、工程工期:

  1、自_______年____月____日至_______年____月____日竣工,并通过验收。

  2、乙方按甲方的进度计划和质量要求,保证施工人员数量,随时接受甲方的核查和监督。无故拖延工期每一天罚款1000元,并承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。

  五、结算、付款方式:

  1、工程结算,按实际长度延长米计算。

  2、工程付款,竣工验收达到精品标准付总工程款的80%,剩余工程款质保期满付清(质保期二年)。

  3、乙方出具工资表,领取工程款。

  六、违约责任:

  1、如中途出现停工造成的一切经济损失由乙方承担,所发生费用甲方概不负责。

  2、如工程质量低劣,甲方有权更换乙方,所发生费用由乙方全部承担。

  3、甲方如不能及时提供材料,造成工期延误,工期相应顺延,造成损失甲方承担,

  七、其他:

  1、乙方根据大样图编制材料计划,提前3天上报甲方材料处,以便甲方及时组织货源到场。

  2、乙方施工严格操作规程,出现安全事故均由乙方自行承担。

  3、乙方施工严格注意成品保护工作,每发现损坏一处罚款500元,工程款中扣除。

  4、主要受力杆件,预埋钢板厚度不应小于4㎜,且有两个螺栓固定,并前后布置,螺栓直径不小于10mm,埋件必须直接安装在混凝土构件上。

  5、幼儿园栏杆工程满足设计要求。

  八、本合同双方签字后生效,工程款付清,合同自行作废。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  不锈钢工程承包合同2

  (以下简称甲方)

  建设单位:

  (以下简称乙方)

  施工单位:

  为了明确双方责任,分工协作,互相配合,根据国家有关规定,工程承包具体情况,经双方协商一致,签订本合同。

  第一条:工程名称: 中卫市医院

  第二条:工程范围:不锈钢制作及安装

  第四条:承包方式: 清工

  工程造价按 ____元/ ㎡,面积暂定 ____㎡, 总造价人民币____ 元(大写)如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证,决算时按实际平方计算。

  第五条:工程承包范围包括:不锈钢架子及安装。

  第六条:工程结算

  1、本合同订立生效后三日内,乙方进厂支付 ____万元。

  2、不锈钢材料进场开始制作前,付总价的计____ 万元。

  3、不锈钢框架焊接完毕,安装前付总价的计____ 万元。

  4、工程完工验收合格后,甲方一次性支付乙方工程款计____ 万元

  5、因甲方拖欠预付款和进度款,而影响施工进度,造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外,还应由甲方承担相应的经济损失。

  6、所有工程款必须汇入乙方指定账户。

  第七条:工程质量验收

  1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工,确保质量,施工中因施工责任造成不合质量要求,甲方必须及时提出,乙方应保证质量,负责返工修补,由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。

  2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收,竣工前乙方提出交工通知书,甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收,并签具验收证明,逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

  第八条:施工准备:施工前甲方应尽力协助乙方施工安装,并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续.

  第九条:补充条款

  第十条:合同生效及分数

  1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效,至工程竣工及价款结清后失效。

  2、本合同正本贰份,双方各执一份;副本贰份,甲方执壹份,乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。

  第十一条:附则

  1、本工程甲方指派 同志,乙方指派 同志,为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

  2、贯彻国家安全生产的有关规定,确保安全施工.如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方负责。

  3、一方擅自中止合同,须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  不锈钢工程承包合同3

  甲方:

  乙方:

  经甲、乙双方共同协商,将东街小学操场南大门不锈钢大门承包给乙方,本着相互协作,大力配合的.原则,特制定本合同。

  一、包工包料及材料:

  大门每个11616元,规格4.84m×3.05m(含费)包括方宫50×50m×1.5mm、不锈钢钢板1.2×2.4×1.5mm、门轴、瞄头、人工及辅材费。

  二、安全、工伤一切事故由乙方承担。

  三、工期20xx年7月20日至20xx年8月20日,如期不完成,每推迟一天扣除总造价5%。

  四、甲方验收合格后,一次性付清工程款。

  五、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日       _________年____月____日

  不锈钢工程承包合同4

  甲方:承包方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、承包范围和内容:

  四、工程造价:单价:____元,工程总面积__;总造价____元。

  五、工期:本合同签订后____天内完成。

  六、工程质量

  1、本工程质量经双方研究要求达到:合格。

  2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  3、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;对材料改变或代用必须经甲方单位同意并发正式书面通知和甲方派驻代表签证后,方可用于工程;

  七、工程价款的支付与结算本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的___%备料款,计人民币____元;承包方在工程竣工验收后__天内,将剩余款项一次结清。

  八、双方责任承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金;工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。甲方的责任:未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失;工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  九、附则本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  甲方:(签字盖章)

  承包方:(签字盖章)

  ________年____月____日

【不锈钢工程承包合同】相关文章:

不锈钢购销合同09-25

不锈钢加工合同07-31

工程承包合同05-14

不锈钢加工安装合同02-15

国际工程承包合同05-14

广告工程承包合同05-14

工程劳务承包合同05-14

建设工程承包合同05-14

景观工程承包合同03-10