运输合同

时间：2021-03-12 11:45:05 运输合同

运输合同模板汇总五篇

　　随着时间的推移，合同的用途越来越广泛，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编整理的运输合同5篇，欢迎阅读与收藏。

运输合同模板汇总五篇

运输合同篇1

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　一、甲方修建龙桥乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

　　二、具体协商细节项目条款如下：

　　1、甲方所需用大河沙是王家沙，甲方给乙方结帐王家沙，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

　　2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

　　三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

　　四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在20xx年12月31日之内全部给乙方结算清楚款项。

　　五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新梁村3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

　　六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场（除长途沙石）。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

　　七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

　　八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

　　公证人签字：

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年月日

运输合同篇2

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

　　一：工程名称：

　　工程地点：

　　二：工期时间：

　　1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的

　　开工时间为准。

　　2、竣工时间：

　　三：结算方式：每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

　　四：运输计费：

　　1、运至弃土场，一公里以内运价元。（运输税后价）

　　2、超出一公里，每公里加人民币 0.80 元。（运输税后价）

　　五：挖机撞车计费：

　　六：合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元；乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。

　　七：甲方责任：

　　1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。

　　2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方承担。

　　3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

　　4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

　　八：乙方责任：

　　1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产；乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

　　2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

　　九：未尽事宜双方协商解决

　　本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　合同签订日期：年月日

运输合同篇3

　　甲方：乙方： (身份证号： )

　　甲方因工程施工需要，委托乙方船舶进行施工。为明确双方各自的权利、义务和职责，确保工程项目的优质、按期完成，经双方洽商一致，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，特签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条、工程名称：

　　第二条、工程地点：

　　第三条、施工船舶名称、型号、规格： (船名)，总吨位，型号、规格等详见海上船舶检验证书。

　　第四条、工作内容及要求：

　　(一)、承担。

　　(二)、乙方必须全天候(24小时)服从甲方现场调度指挥和工作安排。乙方不得自行改变工作性质或航区。如有改变需征得甲方同意，并经航管部门批准。

　　第五条、施工期限：

　　自年月日至年月日止，具体时间以甲方书面通知为准。

　　第六条、运费及付款方式：

　　(一)、本工程暂定合同价万元。

　　(二)、运费按元/ 计算，每船经双方代表签字认可。运费综合单价中包括但不限于：船机设备费、卸料费、油料费、人工费、船舶及人员保险、避风费、航道费、港务费、营运费、保修费、管理费、调遣费、利润、风险(税金除外)等一切费用包干。

　　(三)、运费按月结算，根据统计，经甲方确认后按乙方完成工作量的支付，每年年底时再支付，余款在合同履行完毕后三个月内付清。

　　(四)、本合同款项支付至乙方指定账户：户名 ;账号 ;开户行。

　　第七条、双方的各自职责：

　　(一)、甲方负责乙方船舶现场的调度工作。

　　(二)、乙方必须保证船舶设备完备，轮机性能良好，配足合格船员，并符合港监和航管部门的要求。若因乙方船本身或操作原因，使甲方蒙受损失，乙方承担赔偿责任(包括

　　第三方的损失赔偿)。

　　(三)、乙方必须出示运输船舶的合法有效证件(船舶证书、国籍证书、船员证书、航行证书、营业证书、驾驶证照、船舶财产保险及所有权证书等)及港监或航管部门要求出示的证件并提供复印件，船舶设备、人员配备必须符合航行、使用安全的要求。乙方在配合施工期间必须遵守国家、地方的法规、法令，以及甲方的有关规章制度，服从甲方的统一管理。如乙方证件不能被港监、海事、航政部门通过，后果和损失均由乙方承担。

　　(四)、乙方船舶如不适用本工程作业，甲方有权单方终止合同，损失由乙方承担。

　　(五)、乙方需办理船舶一切险和船员的人身保险，费用由乙方自行承担，并提供此船舶和人员保险保单复印件交甲方保存备案。

　　(六)、乙方原则上不得调换已被海事部门审查认可的船长、轮机长。如需调换必须按有关部门规定程序实施。

　　(七)、对于乙方在履约过程中造成的对乙方本身、甲方以及任何第三方财产的损坏或损失，包括间接损失及对人员造成的伤亡，均由乙方自己负责，甲方免于责任。

　　(八)、乙方必须听从甲方现场管理人员的指挥，不得擅自停泊，确保本合同中所列船舶在使用过程中不得随意更换。

　　(九)、乙方船员应保管好甲方的货物及物品，施工结束后如数归还甲方，如因乙方原因造成的损坏、灭失，由乙方负责赔偿。

　　(十)、若因大风等自然灾害给乙方船舶造成的损失，由乙方自行承担。

　　第八条、安全与环保：

　　(一)、双方均应加强对船员进行安全教育，遵守港监和航管部门的航行规定，按操作规程操作，保证安全、杜绝事故。

　　(二)、乙方必须在施工过程中严格执行安全操作规程，对船舶设备、人员的安全负责，一旦发生安全事故，由乙方承担一切责任。

　　(三)、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设备设施、工具用具等必须认真检查。一经作业，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设备设施、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。作业过程中由于上述因素而导致的事故后果由乙方自负。

　　(四)、乙方对船舶载重必须每次检查，不能超载、每次载重必须按有关安全规定执行。

　　(五)、船舶运输期间，船舶及船员的自身安全由乙方自己负责。在作业过程中，因乙方原因发生的事故由乙方自行上报、调查、处理、赔偿、结案，并上报乙方上级主管部门，甲方不承担任何责任。

　　(六)、乙方必须严格按照国家有关法律法规相关规定及甲方要求制定合理的环境保护措施并有效地执行。

　　(七)、双方另订《安全生产管理协议》作为本合同的附件。

　　第九条、违约责任：

　　(一)、在合同期内，除了船舶本身的原因，经航管部门确认为不能继续使用外，乙方不得自行提前将船舶调离，如擅自调离乙方应向甲方支付万元的违约金。

　　(二)、乙方应服从甲方一切生产调度，若乙方船舶及船员不服从指挥调度、未经甲方调度同意而私自调动船舶或为第三方作业，给甲方工期造成损失的，由乙方负责赔偿，并需乙方另付每天元的违约金。

　　(三)、因船舶故障、事故处理或船舶缺员等乙方原因造成船舶不能正常开航、作业的，需提前通知甲方，并准备相应的备用船舶到工地现场进行作业，相关船舶的作业要求必须符合港监及当地政府有关部门的要求;给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿，并需乙方另付每天元的违约金。

　　(四)、合同期内乙方如发生违章、违规行为(包括航行、作业、治安、消防)，甲方有权终止合同。

　　(五)、根据施工需要及工作情况，遇国家、政府、业主要求缓建或停工、不可抗力等造成的停工、缓建及工程需提前完成，甲方有权单方提前终止合同。

　　(六)、本合同履约保证金为合同总价款的10%，其款项在月结算款余款中转入。

　　第十条、其他事项：

　　(一)、本合同自双方签字确认后生效，至全部费用结算付清后自行失效。

　　(二)、乙方与第三人之间的`一切债权债务等纠纷，均与甲方无关。

　　(三)、本合同未尽事宜，双方协商解决。合同履行中发生纠纷，若协商不成应向人民法院起诉。

　　(四)、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

运输合同篇4

　　原告：XXX，男，19XX年12月15日出生，汉族，住XX区XX新村西街15号2单元1室，电话：132XXXX.

　　被告：XXX有限责任公司XX第一分公司

　　住所地：XX市XX号

　　法定代表人：XXX 职务：经理电话：XXXX

　　案由：公路货物运输合同纠纷

　　诉讼请求：

　　1、请求人民法院依法判令被告赔偿货物损失3700元；

　　2、要求被告承担本案诉讼费。

　　事实与理由：

　　20xx年10月31日，原、被告签订了货物运输合同，由被告为原告运输配件货物从XX市到XX市并负责代收货款3700元。在运输途中由于被告的过错，致使原告托运的货物丢失并造成原告3700元货款的损失。其后，被告未依法进行赔偿，原告多次找被告协商未果。故根据《中华人民共和国合同法》的规定，特向贵院提起诉讼，请求贵院支持原告的诉讼请求，维护原告的合法权益。

　　此致

　　XX市XX区人民法院

　　具状人：

　　年月日