精选销售合同汇总十篇
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的销售合同10篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
销售合同 篇1
供方：（以下简称甲方）
住所：
法定代表人：
联系电话：
需方：（以下简称乙方）
住所：
法定代表人：
联系电话：
本合同由甲、乙双方共同协商，并根据以下各项条款达成一致而签订。
一、本合同为甲方向乙方供货业务的长期基本合同，对双方商定的基本条款进行约定。本合同从双方发生业务关系起至在双方保持业务期间，持续有效，任何一方均有权提前三个月书面通知另一方解除本合同。甲方每次具体向乙方供货的产品名称、规格型号、数量、单价、总金额等以出仓单为准。本合同甲方具体以出仓单或对账单载明为准，出仓单与对账单不一致的，以对账单为准。乙方对甲方出仓单所载内容有异议的，应在签收出仓单时提出，否则视为无异议。甲、乙双方应定期对账。具体以实际签署的出仓单为准。
二、产品明细和价格、数量：
三、质量要求、技术标准：按甲方标准执行。
四、交（提）货地点、方式
除出仓单另有载明外，交货地为甲方所在地。签收出仓单后交货，乙方在收取货物时应签收出仓单，乙方可授权其指派提货的司机、仓储保管员、第三方人员等签收出仓单。
五、运输方式及到达站港和费用负担
若由甲方代办运输的，甲方代办送货至乙方仓库或乙方指定地点，运输手续、运费由双方另行商议。
六、包装标准、包装物的供应与回收：根据产品特征包装，不回收。
七、验收标准、方法及提出异议期限
乙方在收货后应即对货物进行验收及检验，在检验合格前，不应使用。如有异议，应在收货后一周内联系甲方销售员。
八、结算方式及期限
1、合同付款货币为人民币____________，总额为__________元整。
2、乙方应按照双方签订的合同规定交货，交货前甲方应把下列单据提交给乙方。
3、乙方确认样板之后做货必须交付30%订金、賖下70%货款乙方于收货付清上述货款。
4、验收合格后当日内付清全款，付款方式为电汇。
货到乙方 30天内付清货款。
九、双方商议后，若货款需由乙方指定单位或个人提供担保的，担保人就乙方所欠货款对甲方承担连带清偿责任，则担保人应在本合同担保认处盖章或签字，保证期间为两年。
十、违约责任
1、在履行合同过程中，如果任一方遇到可能妨碍按时付款、交货和提供服务的情况时，应在情况发生前后2天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。对方在收到通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货、付款时间。
2、除合同条件规定外，无责方可要求违约方赔偿，赔偿费按货物总价以每天的千分之三计收，直至交货或付款为止。误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价的百分之五。一旦达到误期赔偿的最高限额，无责方有权解除合同。
十一、解决合同纠纷的方式
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由甲方所在地人民法院诉讼解决（胜诉方因此支付的律师费、诉讼费、保全费等一切费用由败诉方承担）。
十二、其它约定事项
乙方若委托第三方收货 ，则应提前三天向甲方提交书面的委托第三方收货说明（说明至少包括第三方收货人详细地址、公司全称、指定货物签收人姓名、电话、手机号码、身份证号等信息，并加盖乙方公章）。货物交由乙方委托的第三方签收后，视同甲方已将货物交付给乙方。
十三、本合同自合同各方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，如有担保人的，则一式三份，合同各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：
法定代表人（签字）：
_________年____月____日
乙方（公章）：
法定代表人（签字）：
_________年____月____日
销售合同 篇2
需方 (以下简称甲方)：
供方（以下简称乙方）：
在平等互利原则基础上，双方友好协商，同意按照适用《合同法》签订并执行本合同。
1. 产品名称、数量、金额：
2. 质量标准及交货检验：质量符合国际（GB1353－20xx）二等玉米标准。容重≥680g∕1，水分≤15%，杂质≤1%，焦糊粒≤1%，不完善粒≤8%，无发热、虫蛀现象，色泽气味正常。交货时现场检验，不符合标准不能超过1.5%,且超出部分按照比例在货款中扣除。
3. 交货地点：定边县境内，具体装货地点由乙方指定。
4. 交货时间： 年 月 日前，如遇不可抗拒力时间顺延。
5. 计重、包装：以双方实际交货数量为合同结算数量，散装。
6. 付款及期限：甲方在合同签订之日起两个工作日内给乙方预付 定金 元整（￥ 元），余款在现场交货过磅后，一次性付清。
7. 合同有效期：至货款两清为止。
8. 合同责任：按《中华人民共和国合同法》办理。本合同执行过程中适用不可抗拒力以及有关法律规定的免责条款;执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。如协商不成提交定边县人民法院诉讼。
9. 本合同一式两份，双方签字生效;未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
身份证号： 身份证号：
联系方式： 联系方式：
开户行：开户行：
帐号： 帐号：
签订日期：
签订地点：
销售合同 篇3
合同编号：
需 方(甲方)：
地 址：
联系电话：
供 方(乙方)：
地 址：
联系电话：
供需双方根据有关法律规定，经友好协商，签订本合同，并共同遵守。
一、购销产品内容
二、产品质量
1、乙方应根据甲方的要求，保质保量地提供前述数量规格的产品，并保证产品符合国家、行业以及甲方的有关质量与技术标准。如因前述标准和要求未能达到，导致甲方经济损失，乙方应承担全部赔偿责任。
2、、甲方收取该约定型号的产品，并不代表乙方提供的产品完全符合了前述标准和要求，如甲方在使用产品过程中发现存在该约定产品不符合标准的情况，乙方仍需承担违约与赔偿责任。
三、产品保修
乙方免费保修 年、终身维修。
四、产品交付
1、交付方式：乙方送货至甲方指定地点。
2、交货地点：
3、交货时间：合同签订后 日内。
4、在合同约定期限内或者乙方违约未能及时交货的，产品的灭失、
毁损的风险由乙方承担。
五、价款结算
1、甲方在收到产品并验收合格后 日内向乙方支付前述全额货款。
2、乙方在甲方付款前应为甲方开具增值税发票。
六、违约责任
1、若乙方迟延交货，每迟延一日，向甲方支付总货款百分之一的违约金，若乙方迟延超过七日的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付总货款百分之二十的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合规定的，如果甲方不解除合同的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，并向甲方支付总货款百分之二十的违约金，如果甲方解除合同的，乙方向甲方支付总货款百分之二十的违约金并承担给甲方造成的一切损失。
3、乙方因产品包装不符合合同规定，乙方应负责返修或重新包装。
4、乙方违反本合同的任何一条规定或者承诺，甲方有权要求其支付总货款百分之二十的违约金，并有权拒付货款，如造成甲方经济损失的，乙方应全额予以赔偿(该赔偿包括但不限于对造成甲方经济损失的赔偿、对因此而造成第三人的经济损失的赔偿等)。同时，甲方有权视情解除本合同。
七、争议的解决方式
双方因本合同发生纠纷时，应协商解决。协商不成时，应提交甲方所在地的人民法院裁决。
八、其他
本协议自双方盖章之日起生效，本协议一式两份，双方各持一份。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
销售合同 篇4
甲方：_________
乙方：_________
第一条 软件名称、数量、价格_________。
第二条 甲方保证光碟的质量，若因光碟质量问题引起的软件不能使用，甲方保证免费给乙方更换或退回。
第三条 软件的版权归甲方所有，若因软件版权引起的纠纷或损失，由甲方承担所有责任。
第四条 结算方式，按代理价，乙方先付款给甲方，甲方确认汇款到位后，七日内用ems特快专递方式按定货数量把软件发给乙方。
第五条 代理合同终止后，未售出并且是没有启封的的软件乙方无条件退给甲方，甲方按原代理价退还相应的款项。
第六条 权利保障：乙方以银行或邮政汇款有效汇款票据及本合同作为乙方权利的保障，甲方凭邮局有效发货票据作为甲方履行协议的凭证和保障。
第七条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向_________人民法院起诉。
第八条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇5
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方)
为保证甲方更方便、快捷地采购苗木，本着精诚合作、互惠互利的原则，双方特订立本合作意向书，具体合作内容如下：
一、甲方向乙方采购苗木，金额为人民币 。甲方与乙方按实际采购苗木数量，按实结算。
二、苗木采购清单
三、交货地点及方式：乙方负责将苗木保质保量准时送达甲方装车地点并送装上车。
四、付款方式：甲方在苗木验收装车后即与乙方结算支付苗木款。
五、苗木质量：乙方保证所供苗木达到甲方的质量要求。
六、违约责任：
1、乙方若所供苗木未达到甲方的质量要求，按所余款项的10%支付违约金。
2、甲方若未按时支付苗木款，每日按需付金额的千分之二支付违约金。
七、争议解决方式：合作过程中若发生争议，双方应友好协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼解决。
八、本合同壹式贰份，双方各执壹份具有同等法律效力，未尽事宜另行签订合同或补充合同。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇6
20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。房屋买受人发现房屋存在质量问题，可拒绝收房，要求开发商维修后再交房，如开发商未在合理期限内交付房屋的，可根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第一款规定：《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外”之规定要求解除房屋购买合同，合同解除后可要求开发商退还购房款及赔偿利息。
案情回顾
邱思源称：20xx年10月26日，与浏阳碧桂园房地产开发有限公司签订商品房买卖合同，邱某购买其开发建设的岭誉小区五街二栋102号双拼别墅一栋，并按合同约定以银行按揭方式付清全部价款1698563元。根据合同约定，乙方3应在20xx年7月30日前交房。然而乙方违反合同约定，房屋设计变更未按合同约定时限通知甲方，且在施工过程中使用不合格材料，导致房屋存在诸多质量问题和安全隐患，被浏阳市建设质监部门否定竣工验收结论。此外，该房屋只进行过消防设计备案，未予消防竣工验收备案，亦未进行规划验收备案，该房根本无法达到商品房交付使用的条件，至今已逾期交房超过90日。根据双方签订的商品房买卖合同第九条第二款及第十条之规定，逾期超过90日后，甲方邱某有权解除合同，乙方应当自甲方解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按甲方累计已付款的15%向甲方支付违约金。因设计变更，乙方未在规定时限内通知甲方，甲方有权退房，乙方须在甲方提出退房要求之日起30天内将甲方已付房款退还甲方，并按同期银行活期存款利率支付利息。但乙方从未履行设计变更的告知义务，直至甲方于去年7月初查看房屋而发生安全事故后，经投诉查证才发现事实真相，被告蓄意剥夺原告的知情权和选择权，误导甲方作出错误选择投入大额购房资金，显失公平，造成利益受损，乙方应按甲方所付房款而造成的实际经济损失予以赔偿。
法律分析
关于乙方是否有逾期交房的违约行为。
甲、乙双方签订的《商品房买卖合同》第八条约定：“出卖人应当在20xx年7月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：1、该商品房经验收合格。……”，但由于乙方擅自变更设计未通知甲方，且在施工过程中存在使用不合格EPS装饰线条等不当施工行为，致使房屋存在多处质量问题及安全隐患。经整改后，涉案商品房直至20xx年11月6日才办理了消防验收备案，20xx年2月13日才办理了工程竣工验收备案，乙方上述行为已严重违反了合同关于“商品房经验收合格”的交付条件之约定，应认定已构成逾期交房之违约行为。
关于甲方邱某于20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的法律效力问题。
根据以上认定，乙方已构成逾期交房之违约行为，至甲方20xx年11月9日向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》时，已逾期交房超过90日，根据《商品房买卖合同》第九条“……逾期超过90日的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起10天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的15%支付违约金”之约定，甲方向乙方送达《关于解除商品房买卖合同告知书》的20xx年11月9日即已产生解除商品房买卖合同的法律效力，乙方应当在20xx年11月19日前退还原告全部购房款1698563元，并支付原告违约金254784元，合计1953347元。因乙方逾期未支付上述款项，又形成了新的违约事实，故乙方应当自20xx年11月20日起，按照中国人民银行规定的同期同类逾期贷款利率向原告支付上述款项的利息损失。
综上，甲方要求被告退还购房款1698563元，并支付违约金254784元
法条链接
《中华人民共和国消防法》第十一条规定“国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。公安机关消防机构依法对审核的结果负责”；第十三条规定“按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工，依照下列规定进行消防验收、备案：（一）本法第十一条规定的建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收；（二）其他建设工程，建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。”
销售合同 篇7
甲方(发包人)：
乙方(承包人)： 签约地点：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规、规章、部门及行业规定、标准等的规定，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
1.产品数量、价格
1.1产品清单：
甲方采购乙方生产的 型号中央空调 台，合同总价: 人民币 ，详细价格见下表：
1.2 该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的.价格上涨风险。
1.3该价格中包括设备生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试(包括配合调试)及验收合格之前及保修期内备品备件发生的含税费用。
1.4 专利：
乙方必须保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。如因乙方原因，甲方收到政府职能部门或第三方合法追诉或指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。
2.交货地点：
2.1乙方应按甲方在上述指定的交货地点卸货，本合同为“交钥匙工程”，货物的卸货、保管等由乙方负责，甲方负责协调卸货场地，因甲方原因到货15日后仍不能安装，超出15日部分的保管费用由甲方承担。交货地点甲方必须保证乙方机动车可以到达的位置，否则乙方有权拒绝卸货。
2.2产品在到达甲方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由乙方办理，并由乙方自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。
3.合同期限
3.1.交货时间
乙方收到甲方支付的定金 日内交货至甲方指定的地点，甲方延期付款，交货期予以相应顺延。
3.2.安装时间
甲乙双方认为已具备安装条件后，乙方在 日内安装完毕。
4.产品质量要求
4.1乙方必须保证所供设备是原厂生产的、全新的、未使用过的完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求;设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与附件一:中央空调技术参数的内容一致，否则，乙方支付甲方合同总价的30%作为违约金。
4.2必须达到或超过的国家、行业标准。
4.3 履约期间，甲方可以任意抽取一台中央空调配置进行检验，如果检验质量达不到相关标准要求，甲方有权认为其产品不合格,乙方应向甲方支付违约金，违约金为货款的___%.
5.产品的交货验收及保管方式
5.1 乙方应在交货前5日，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2个工作日内给予答复，经甲方确认同意后乙方可发货，甲方逾期不作答复的，则视为默认同意。
5.2货物到货时，包装必须完好无缺,产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。
5.3到货后，甲方负责组织工程监理方、乙方到现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同规定，甲方有权要求乙方收回或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字，并填写交货验收合格证明，此合格证明为乙方交货的凭证。
5.4乙方产品通过交货验收后原则上视为本批次的产品质量为合格产品，但在安装及使用过程中发现质量问题乙方有承担其产品质量的责任和义务。
5.5交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。
5.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、产品检验报告、质量信誉卡等相关单证和资料，否则，甲方有权拒验货物。
6.安装、调试及售后服务
6.1安装过程中,乙方服从甲方相关人员的管理,确保安全施工和工程质量,确保达到安全文明工地,乙方按有关规定采取严格的安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。安装期间乙方人员发生的一切违法和安全事故及给第三方造成损害均由乙方全部负责。如因乙方原因，甲方受政府职能部门或其他合法追诉或罚款的，在甲方受追诉或赔偿后，乙方承担全部损失。施工过程中的用水用电, 乙方根据计量和收费标准向甲方交纳全部费用。
6.2安装过程中，因乙方原因造成设备配件短缺、损坏，乙方应及时安排换装、换件，其相关费用由乙方承担，并不得因此而降低整机使用性能。
6.3乙方有责任对合同项下的设备进行调试，并出具现场调试检测报告，同时出具现场噪音检测报告。
销售合同 篇8
甲方： 身份证号码：
乙方：
经甲乙双方友好协商，乙方准备向甲方买下《勇闯女儿国》的完整代码，内容包括如下：
1、 完整前端代码
2、 完整后端代码
3、 完整的GM工具
4、 完整的后台统计分析系统
5、 完整的策划文案和相应的游戏开发工具等所有游戏的完整内容。
双方商讨拟定价格为￥20000.00即人民币贰万元整，甲方同意乙方先支付定金￥10000.00 元即人民币壹万元整后给乙方先发送以下内容：
1、 完整的前端代码
2、 完整的服务器端
3、 完整的游戏开发工具
4、 完整的后台统计分析系统
5、 完整的策划文案和相应的游戏开发工具等所有游戏的完整内容。
在乙方收到上述内容的东西且验证完毕后，乙方收到完整的东西后，验证完毕，约定2月27日乙方继续支付￥5000.00 即人民币伍仟伍佰元整。一个月后支付剩余尾款￥5000.00 即人民币伍仟伍佰元整。
甲方发生交易使用的收款帐号为： ，特此证明。
如发生代码不完整，乙方需要退款甲方所有款项。
甲方： 乙方：
身份证：签字盖章：
日期： 日期：
销售合同 篇9
甲方：
乙方：
甲乙双方经过认真协商，在平等互利的基础上，自愿签定本协议：
一、本协议期限：20xx年1月1日起至20xx年12月31日止(历时3年)。
二、甲乙双方共同出资购买价值人民币6000.00元的双柱举升机一台(以下称为设备)(安装费及其他相关费用乙方自行承担，不在报销范围之内)，其中甲方出资人民币3000.00元，乙方出资人民币3000.00元;
三、协议期内，乙方销售甲方润滑油、轮胎、三滤等产品，并保证每年完成回款人民币50000.00元的任务;三年累计完成回款人民币150000.00元的任务。
四、协议期内，甲方将分三期以货物形式为乙方报销或部分报销设备款：截止到20xx年12月31日，乙方累计回款达到人民币50000.00元，甲方给乙方报销人民币1000.00元;如达不到，则按照第一年任务的完成比例报销;余额等第二年完成两年总任务后继续报销;回款低于人民币30000.00元，不予报销，且返还甲方为其垫付的人民币3000.00的设备款; 截止到20xx年12月31日，乙方累计回款达到人民币100000.00元，甲方给乙方报销人民币1000.00元以及第一年的余额;如达不到，则按照前两年总任务的完成比例报销(不含第一年的余额);第一二年全部余额等第三年完成协议总任务后继续报销;两年累计回款低于人民币70000.00元，不予报销，且返还甲方为其垫付的人民币3000.00的设备款;截止到20xx年12月31日，乙方累计回款达到人民币150000.00元，甲方给乙方报销人民币1000.00元以及前两年的余额;如达不到，则按照协议总任务的完成比例报销(不含前两年的余额);余额部分不再继续报销;协议期内累计回款低于人民币110000.00元，不予报销，且返还甲方为其垫付的人民币3000.00的设备款;
五、协议期内，乙方自行出资购买价值人民币500.00元的发动机起落架一台，如果乙方累计回款超出协议总任务人民币30000.00元及以上，甲方将再为乙方报销人民币500.00元;如超出部分达不到要求，则按照超出比例报销;
六、甲方义务及权利
1、 甲方要求乙方提供以下资料：《营业执照》、《法人代表身份证》等经过核实过的原件复印件，且均加盖乙方公章后方可生效;
2、 甲方保证及时、足量的将乙方所需润滑油产品送到乙方指定地点;
3、 甲方保证根据市场行情及相关厂家销售政策，为乙方提供价格合理、公道的产品;
4、 甲方在每年阴历正月三十后以货物形式为乙方提供人民币5000.00元的周转金;超出周转金部分，乙方必须以现金形式结算，否则甲方有权拒绝提供货物;
七、乙方的义务及权利
1、 乙方保证所用设备不被挪用、变卖、抵押、出租、转移;
2、 乙方保证保质、保量的及时完成合同所规定的销售回款任务;
3、 乙方保证所用润滑油产品至少为甲方所提供;
4、 乙方保证每年农历春节之前不得以未报销或未足额报销设备款为由拒绝结清;
八、其他事宜
1、 协议期内，乙方不再享受甲方或所销售相关产品的生产厂家任何形式(除价格变动之外)的促销;
2、 本协议未尽事宜，双方协商解决;协商不成，可向莱西市人民法院申请仲裁;
3、 本协议一式两份，自签定之日起生效，双方各执一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
销售合同 篇10
甲方：
乙方：
甲方售出乙方购入下列商品，并签订此合同，以兹共同信守。
一、商品名称、包装、数量、单价及总金额：
商品名称包装数量（吨）单价（元/吨）总金额（元）备注
24度棕榈油散装50050502525000天津港自提
总金额(大写):人民币贰佰伍拾贰万伍仟元正
二、品质规格：以甲方海关检验证书为准。
三、交（提）货时间、地点及方式：XX年7月31日前甲方在天津港开始交货，乙方在收到甲方提货的书面通知之日起15天内提清全部货物。因乙方超期提货而发生的超期储存费用由乙方自行承担。
四、验收方法：
1. 质量以ciq出具的检验报告为准。
2. 重量以天津中转单位过磅单为准。
五、结算方式：乙方在合同签定当日付给甲方10%定金（人民币贰拾伍万贰仟伍佰元正），乙方在收到甲方书面提货通知2日内付清全款，款到甲方帐户后方可提货。甲方不给乙方开具增值税票。由乙方自行完税。
六、甲方责任：1.甲方负责计量；2.甲方负责装上汽车。
七、违约责任：本合同一旦生效，买卖双方必须共同严格执行，如发生违约，由违约方按合同未履约部分总金额的20%赔偿给对方。
八、其他事项：
1.未尽事宜，双方另行协商。
2.如双方在履行合同时发生纠纷，应友好协商解决，协商不成时，交签约地人民法院解决。
3.本合同一式两份，买卖双方各执一份。
4.本合同传真件有效。
5.本合同务必于XX年06月27日18：00前传回生效。
甲方：
代表：
乙方：
代表：
【精选销售合同汇总十篇】相关文章：
精选销售合同模板汇总7篇01-28
【精选】产品销售合同汇总7篇04-06
精选销售合同范文汇总5篇01-22
精选产品销售合同汇总6篇12-23
【精选】销售代理合同汇总九篇10-11
【精选】销售代理合同汇总7篇06-28
精选销售实习周记模板汇总十篇11-12
精选赠与合同模板汇总十篇07-27
精选融资租赁合同汇总十篇03-02
精选保险合同汇总十篇04-02