【精品】委托合同模板汇总9篇
现今很多公民的维权意识在不断增强，合同出现的次数越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么相关的合同到底怎么写呢？以下是小编整理的委托合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
委托合同 篇1
甲方：______________物业管理有限公司
乙方（业主）：______________________
丙方（施工单位）：__________________
兹就乙方委托丙方在甲方管理的_______花园社区内进行乙方所拥有房屋装修工程事宜，经叁方协商签定本合同书，具体条文如下，系叁方共同遵守：
1．应注意之事项
______________花园社区为一个高级商住物业，管理公司必须严格管制各项装修工程，以使_______花园社区能成为高尚而环境优美的高级物业，并祈达成下列目的：
（1）促使物业价值日增；
（2）减少火警发生及因擅自加建或改装而引致之安全及卫生问题；
（3）避免扰及邻居；
（4）减少日后物业保养难题；
（5）确保遵守_______市政府及房管机关有关法规。
业主应严格遵守有关现行法规的规定，并聘用法律规定的认可人士进行工程。若有任何疑问，应向_______市政府及有关房管机关查询
2．装修及施工工程守则
单元的业主如需在该单元内进行装修，业主及其所雇用的施工单位必须严格遵守管理公司的有关规定和安装标准进行装修工程，不得损及社区房屋的建筑结构。一切费用由业主自行负担。业主及其所雇用的施工单位应遵守的规定包括但不限于：
（1）在对该单元进行装修前，业主必须向管理公司提出书面申请（申请表如附件），并提供该单元有资质的设计单位有效图签的装修图纸（包括但不限于平面配置图、水电施工图）和资料。在不影响社区房屋结构、管道、电源、整体外观、公共设施等和不触犯本公约规定、有关政府法规下，管理公司会对业主的申请进行审批，审批工作自资料完整的申请表提交後叁个工作天完成，若有资料欠缺或资质不符，自补件完成后个工作天完成审批；
（2）施工单位或装修公司在进行装修前必须对所装修工程投保有效的、具足够保险金额的“安装工程一切险”和“安装工程第三者责任险”（安装工程期间）。投保保险所需的保险费或任何其他费用均由业主、施工单位或装修公司自行负担。未经管理公司审阅和批准的安装工程，任何加建及改装工程一概不准动工。
（3）施工单位人员进入社区，经管理公司批准并办妥各式出入通行证后方可施工；施工单位人员进入社区必须遵守管理公司对于门卫保安要求的作业规登记等手续。
（4）业主经管理公司同意对该单元进行装修后，业主须与管理公司安排施工材料的搬运时间、地点及所经通道，不得占用、阻塞公共地方，亦不得弄污、损坏、堵塞公共地方和公共设施；
（5）进行装修时，业主须保持社区公共地方和公共设备的清洁和该单元内部卫生，对施工用的材料、易燃物件或有挥发性的化学物品一定当心保管及使用，不可抽烟，以免发生灾害。一切废物和施工垃圾由业主自费并即时清除和运走；
（6）管理公司有权在施工期内进入该单元视察各项工程是否符合管理公司的审批规格。如发现有违章施工情况，管理公司可要求业主和施工单位立即停工，并采取相应步骤纠正和补救违章施工情况，其间所引起的一切费用、损失或经济责任，均由业主自行负担，与管理公司无涉。
（7）因装修施工或其他任何行为引致他人受伤或财物损失均由业主负责
（8）其他禁止项目
??业主主不得
（1）改变任何渠道、管井及其他公共装置；
（2）悬挂或装设任何物件于窗外（绿化植栽除外但须注意安全）；
（3）更改楼宇主要结构（如支柱横梁、结构墙、楼面及天花）；
（4）装置神位或任何物体于单位外；
（5）更改原有屋外设计及外貌，例如不可击穿外墙装置空调机或其他用途；?
（6）在单元大门或窗口装置铁闸或窗花。
（7）空调机
社区所有单元内已备有适当的位置可供安装空调设备，管理公司严禁业主击穿墙壁作安装空调机或其他物件。及任何空调设备、室外管线任意垂悬、安置于非指定位置（尤其是外墙墙面）。
（8）电视天线
客厅及主人房间均设有电视视讯插座，接收有线电视节目及卫星电视节目，因此严禁在窗户及外墙装置任何形式天线。
（9）抽气风扇
社区所有单元内厨房及不直接采光浴室皆预装抽油烟机及抽气扇，业主不得另击穿墙壁或天花以安装抽气扇。
（10）遮阳篷帐及檐篷
任何临时或永久性之遮阳篷及檐篷不得设置。
（11）门窗
所有业主不得拆除或更换建筑物外观门窗，门窗亦不可改装反光玻璃或是其他类似材质，以免影响其他住户。
（12）装修工程施工时间：
为避免装修工程施工所产生的噪音、污染影响小区住户的安宁，施工时间订为上午08：00至晚上20：00时，在此时段以外时间禁止施工，如因特殊状况需要在规定时段以外时间施工，必须先向管理公司申请施工许可，经审批通过以后才准许施工（但一定要遵循审批时要求的条件）。
3．装修公司及装修公司保证金
业主可自由选择及聘用装修公司，但该装修公司必须具备合乎现行法律规定的资质及证明文件。如自行聘用的装修公司或其员工有任何违约、疏忽或任意行为造成社区或其他业主经济或精神损失，该业主须负责。故恳请各业主在选择装修公司前，必须考虑该公司的声誉及其可靠程度。为保障业主利益及维持良好的社区环境，所有申请在_______花园社区施工的业主都需要向管理公司登记、申办施工许可并责成施工单位缴付保证金人民币______元整（金额可按需要随时调整）。此项保证金作为保证该业主及其所雇用的施工单位在装修某单元完工后，清理所有装修废料、自费修理所有因装修工程而导致损毁的公共设施，及将管理公司发出的工作证交回。该等工人出入本社区时，必须出示其工作证供驻守社区入口的保安管理员查验登记。装修公司须缴交每张临时工作证保证金人民币伍拾圆整及制作费每张人民币_______元（此金额可依实际状况需要而随时变动），管理公司才发给临时工作证。管理公司会随时突击检查装修工人是否领有管理公司发给的工作证。管理公司有权拒绝任何未领有工作证之装修工人在社区内进行任何工程。管理公司在确定装修公司完全遵守有关条款后，并经有关业主在装修工程申请表背面签认该公司装修其单元妥当后，装修保证金可以免息发还。未经业主背书之装修公司保证金，在通常情况下不会发还。倘若装修保证金不足弥补上述费用时，有关业主须责成施工单位向管理公司缴付其差额。装修保证金一经退还后，如业主再欲装修，必须重新申请并再缴装修保证金，方可施工。为保障业主本身利益，殷望各业主衷诚合作，管理公司办理登记，主动提供装修公司资质证明及缴交保证金。
4．改装及加建工程
当业主装修物业时，谨请留意切勿违反政府条例或“业主公约”，否则业主须将物业恢复原状，或有可能受到_______市政府有关机关检控。
未经_______花园社区管理公司书面批准之加建及改装工程，一概不准动工。经_______花园社区管理公司批准加建及改装工程申请书，只表示管理公司不反对所拟加建及改装工程，而任何工程若有违反国有土地使用许可证或／及公约或／及市政府法规各条款，发展商及管理公司概不负责。加建及改装工程批准书须经市政府有关机关或其他有关政府部门的允许及批准方能成立。
倘若发现有非法或未经批准的加建及改装工程正在进行或存在，管理公司可依法采取法律行动或其他行动加以制止，或依据公约条款要求作出更正。如有任何法律费用或／及有关支出或／及赔偿，须由有关业主全部负责。如有疑问，请寻求独立专业意见及向管理公司查询。
5．装修工程如用重型机械须知
除非已得管理公司书面批准及由装修商交付特别装修保证金，任何重型机械不得进入本社区内。
6．若有其他未尽事宜另行合同处理之。
甲方：_____________花园物业管理处
法人代表：_______________________
联络电话：_______________________
乙方（业主）：___________________
丙方（施工单位）：_______________
法人代表：_______________________
联络电话：_______________________
地址：___________________________
签订日期：_______年_____月_____日
委托合同 篇2
委托方（甲方）：
被委托方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程情况概述
工程名称：
工程地点：
结构类型：钢筋砼框架剪力墙结构
第二条委托范围及内容
甲方委托乙方对以下项目提供建设工程造价咨询服务：。服务类别：乙方须：
1、按甲方提供的资料及甲方对结算的具体要求对本工程的工程量计算、材料结算价按甲方审核确定后执行，定额套用、取费计算等全部项目分别按甲方要求进行编审。
2、乙方初审完成后报甲方，根据甲方安排与施工单位对数。
3、对数完成后一式四份提供审核报告，同时按甲方要求格式提供经济指标分析表。
第三条审核时间
甲方要求在提供完整的审价资料起40日内（包括国家规定节假日）交出审价报告，其中编制结算初稿25日，与施工单位核对工程量及出具结算报告为15日。如甲方提供资料时间延长则审核时间顺延，如对数时施工单位不配合，时间可顺延。
第四条甲方责任
1、及时为乙方的审核工作提供与工程有关的全部文件和资料，包括承发包合同主要条款、竣工图、图纸会审记录、隐蔽验收记录、设计变更通知单、现场签证等。
2、按合同规定及时足额支付审核费用。
第五条乙方责任
1、乙方须按照合同约定，再规定的时间内完成审核业务、出具审核报告，分专业并按甲方要求计算工程造价，并附工程量计算书，保证其真实性、合法性、准确性。
2、在执行业务过程中，乙方须对知悉的甲方商业秘密严加保密。除非经甲方同意，否则，乙方不得将其所知悉的甲方商业秘密和甲方提供的资料对外泄露，一经发现，乙方需向甲方赔偿相应损失。
第六条特别规定
乙方编制完成提交审核初稿经甲方认可后由甲方组织乙方与施工单位对数，对数须在甲方办公楼内甲方指定的地点进行，每次对数乙方参加人员不少于二人，乙方不得与施工单位单独或私下接触。乙方与施工单位对完数出具审核报告后甲方另行对本工程结算进行二次审核，二审与乙方一审结算结果误差在2%内为乙方工作的合理误差。
第七条审核收费
本结算审核收费：基本费用（以甲方送审工程总造价作为计费基础乘以相应费率）+成果费用（以甲方送审工程总造价与结算审定额之差值作为计费基础乘以成果费率），其中相应费率分别为：
1、基本费用=送审金额1.0
2、成果费用=（送审金额—审定金额）2.0%。
甲方于乙方与施工单位对完数出具正式审核报告后十四天内支付审核造价部分咨询费的70%，余下30%暂时扣留待二审结算完成后视以下情况决定是否支付：若二审核减额低于一审总造价的2%即认为乙方的工作在本合同第六条约定的合理误差范围内，则余下30%款项在二审结算完成后十四天内支付给乙方.若二审核减额超过一审总造价的2%即认为乙方的工作超出本合同第六条约定的合理误差范围，则剩下30%款项不付，此合同终止。
第八条违约责任
1、乙方逾期提交审计报告的，逾期5日内乙方向甲方支付500元的逾期违约金，超过5日的按每日200元累计计算，累计违约金不超过咨询服务费总额。
2、乙方有任何与施工单位恶意窜通的行为，甲方有权立即解除本合同。
第九条其它未尽事宜，甲乙双方可另签补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条发生纠纷双方协商不成时可向重庆市仲裁委员会申诉。
第十一条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，经双方盖章后具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托合同 篇3
定做方（甲方）：
承印方（乙方）：
以下称定做方为甲方，承印方为乙方。
甲、乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，甲方委托乙方印刷印刷品，并达成一致条款如下：
一、加工承印印刷品的各项要求及价格明细
二、交货时间，地点为甲方所在地。
三、付款方式：货到一次性付款
四、验收标准：按甲方提供样品及要求制作，并以此为验收标准。甲方对印刷品的具体要求按确认稿，保证工期、显色清晰
五、违约责任：任何方违反本合同规定，给对方造成经济损失，应依法给对方赔偿经济损失。
六、双方应按照合同所定时间交货
七、本合同一经签署即刻生效，中途停约扣除所需费用。
八、甲方应认真审该黑稿，如发现错漏字应及时提出更正；甲方在黑稿上没有审核出来错漏字，在彩稿出样后发现或更改全部方案，改版费由甲方负责。
九、彩稿校对通过签字后方可印制，供货期因甲方校对拖延日期，交货期相应顺延。
十、乙方负责为甲方省内发货，货款由甲方负责。
十一、定做方所带有关资料明细：
十二、附则
十三、本合同一式二份，双方各执一份，具有同样的法律效力。
甲方（公章）
地址：
电话：
代表签字：
时间：
乙方（公章）：
地址：
电话：
代表签字：
时间：
委托合同 篇4
编 号:_____________
签订地点:_____________
签订时间:_____________
委托方(以下简称甲方):_________________
证照种类:__________ 号码: ___________ 电话:______________
住所地址:__________
代理人:____________ 身份证号:________ 电话:______________
受托方:(以下简称乙方): _______________
营业执照号:___________________________
法定代表人:___________________________
住所地址:_____________________________ 电话: _____________
代理人: ____________ 身份证号(或经纪人证号): ________________
电话:_______________
依照<中华人民共和国合同法>及其它有关法律.法规的规定,甲.乙双方在平等．自愿．协商一致的基础上，就(新．旧)机动车委托销售事宜,达成如下协议:
第一条 委托内容
甲方授权乙方按照本合同的约定,为甲方销售车牌号码为________的(新、旧)机动车壹辆,同时甲方向乙方出具(授权销售(新、旧)机动车委托书)一份(见附表二)。
第二条 委托销售之佣金支付方式
双方约定乙方可按下列第_______种方式提取销售(新、旧)机动车佣金:
1.由乙方先行向甲方全额支付委托销售保留价,以售出价高出委托保留价的部分作为乙方的佣金,为保留价销售方式。
2.约定具体佣金数额,并按实际售出车款超过保留价的部分,按一定的比例作为增加支付乙方佣金的销售方式。
3.其它方式: ___________________________ 4、乙方在委托期间内未售出委托车辆时,但有证据证明已有具体销售行为的,甲方支付乙方佣金_________元。
5.支付佣金的时间:_______________________________
6.支付佣金的方式(现金、支票): __________________
第三条 委托销售(新、旧)机动车的基本状况
车主名称:______________ 车辆类型: ___________ 厂牌型号:____________
车辆号码:______________ 颜色: _______________ 车驾号: _____________
发动机号:______________ 已行使里程: _________
(初次)登记日期:________ 车辆购置附加费证编号:_______________________
养路费证有效期限:______
其它: _________________
(新、旧)机动车现存瑕疵披露:_____________________
第四条 委托销售价及付款时间、方式
1.委托销售保留价(元)
大写金额: _________________
销售价格是否可上、下浮动:________________ 浮动率为: _______________
2.付款时间: _______________
3.付款方式(现金、支票): _________________
第五条 委托期限
委托销售时间为______年______月_____日至______年______月______日.
若在委托期限内乙方未完成委托事项,应在合同到期前5天通知对方。双方认为有必要延长委托期限的,应另行签订(委托续期合同)。
第六条 车辆交接方式和手续
双方同时到现场验车,并共同办理车辆交易手续。
第七条 甲方的权利和义务
1.保证所提交的证件.文件及有关材料真实.合法.有效;
2.因甲方的原因造成已成交车辆不能过户或转籍,应接受乙方退回的车辆.合同解除;已接受的车款应全部退回,并向乙方支付佣金和乙方因此实际发生的费用;
3.保证对车辆状况陈述的真实性,如故意隐瞒车辆存在的重大质量问题给乙方造成损失的,赔偿乙方相应的经济损失;
4. ____________________________
第八条 乙方的权利和义务
1.主动向甲方出示<营业执照>等能够证明其合法经营的文件材料;
2.亲自处理委托事务,未经甲方同意,不得擅自委托第三方;
3.向买受人出示委托售车合同或授权委托书,按甲方要求处理委托事务,及时向甲方报告委托事务的处理情况,为甲方保守商业秘密.
4.不得以胁迫.欺诈或与买受人串通等非法手段进行交易;
5.不得伪造.涂改交易中心所需的各种证件.文件或资料;
6.在委托期内,将甲方委托出售的(新、旧)机动车存放在指定的(新、旧)机动车市场内的指定位置,未经甲方同意不得擅自使用或拆改委托销售车辆,否则，乙方除承担违约责任外,负责赔偿因此给甲方造成的一切经济损失;
7.负责保管甲方提交的各种证件、文件和材料(见附表一:(甲方提交的证件.文件和材料清单))。
8._______________________________________
第九条 合同的变更和解除
任何一方如需变更或解除合同时应在机动车买卖合同未签订前通知对方.征得对方的同意后也可另行签订补充合同.因此给对方造成损失的,应承担损失赔偿责任。
第十条 违约责任
任何一方违反本合同约定,即被视为违约，应承担违约责任。违约金为佣金的( )％，并且赔偿因此给对方造成的一切经济损失。
其它具体赔偿约定: ___________________________
第十一条 解决合同纠纷的方式
双方发生合同争议时,可以协商解决，也可以向工商行政管理机关申请调解,调解不成的选择下列第_____种方式解决:
1 .向___________仲裁委员会申请仲裁;
2 .向___________人民法院起诉;
第十二条 几项具体约定
1.双方应严格按照国家有关法律、法规以及(新、旧)机动车交易市场的有关规定程序进行委托事宜;
2.按合同约定收取对方支付的款项时,应开据收款凭证;
3.本合同一式三份,甲.乙双方各执一份,工商行政管理部门留存一份;
4.本合同自签字或盖章后生效。
合同附件:
1.甲方提交的各种证件.文件和材料清单
2.授权销售(新、旧)机动车委托书
第十三条 其它的约定事项: _________________________
附件一
甲方提供的证件、文件和材料清单
1、身份证复印件(或单位证明信) 5、税讫证明
2、机动行驶证 6、车辆购置附加费凭证
3、车辆年鉴证明 7、其他材料：
4、养路缴付证明
委托人签字(或盖章)_______ 受托人签字(盖章)_______
法定代表人签字: ___________ 法定代表人签字:__________
代理人：___________________ 代理人：_________________
________年_______月______日 _______年______月______日
工商行政管理部门备案意见：________________________________
附件二
授权销售(新、旧)机动车委托书
本委托人现有(新、旧)机动车壹辆，车辆型号为：____________ 、车辆牌号为：____________需出售。现委托 ____________单位，以该单位(或以委托人)的名义办理(新、旧)机动车销售事宜。
委托人(签章)：__________
________年_______月_____日
注：此原件(或复印件)应由受托人主动向购买(新、旧)机动车的当事人提供，并作为(青岛市(新、旧)机动车买卖合同)附件。
委托合同 篇5
甲方：
身份证：
乙方：
身份证：
签订地点：
签订时间：
经甲乙双方协商，本着互惠互利、共同发展、诚实守信的原则，乙方自愿与甲方合作，为明确双方的利益和义务，就肉鸡委托养殖达成如下协议，双方共同遵守。
一、 委托养殖的约定：
1.甲乙双方坚持优势互补、共享成果、共担风险的原则进行委托养殖；
2.甲方负责技术指导，鸡苗、饲料、药物等物料供应；
3.甲方提供的鸡苗、饲料、药物等物料，乙方在饲养过程中管理的由甲方提供的肉鸡均属甲方财产，乙方不能擅自处理；
4.乙方负责养殖的场地、设施和劳动力；
5.乙方对甲方提供的物料和肉鸡有管理权，并负管理责任，养护应合同规定将委托养殖的肉鸡交付甲方回收。
二、 鸡苗、饲料、药物的供应规定：
1. 甲方向乙方提供优质鸡苗，并由乙方认可，并出具收条。
2. 甲方向乙方提供牧慧产农场料，以料场出厂价为准，并出具收条。
3. 甲方向乙方提供合格的药物，并由乙方认可，并出具收条。
三、 鸡苗、饲料、药物供应日期
1.甲方在年只，价格元/只
2.甲方在年吨，价格元。
3.甲方在年元。
四、 销售结算：
1. 甲乙双方共同协商后，由甲方收购，乙方不能擅自处理；
2. 收购价格以当日市场价为标准；
3. 甲方回收后，十天内向乙方交付乙方差价。
五、争议的解决
1. 合同已经签订，甲乙双方必须遵守，任何一方因不执行合同而给对方造成经济损失时应予赔偿。
2. 无论出现任何问题，双方均应本着平等、友好的原则协商解决。
3. 本合同如需公正，公证费用由提出方负担。
六、 附则
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自甲乙双方签字之日起生效，毛鸡回收后本合同随之失效。
甲方：
地址：
电话：
身份证号码：
乙方：
地址：
电话：
身份证号码：
xx年 xx月xx 日
委托合同 篇6
委托人(下称甲方)： (身份证号码 )
地址：
电话： 传真：
受托人(下称乙方)： 律师事务所
地址： 邮编：
电话： 传真：
甲方因 (犯罪嫌疑人姓名) 〔被 公安局(或检察院)羁押在 看守所〕涉嫌 (案由) 一案，委托乙方律师作为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，提供法律服务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条 委托事项
1. 人民法院一审审判阶段：
① 查阅、摘抄、复制本案所指控的犯罪事实的材料;
② 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对指控犯罪的意见;
③ 收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对一审判决意见，提供相应法律咨询意见。
2.人民法院二审审判阶段：
① 代书上诉状，代为提起上诉;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集调取证据，申请证人出庭作证;
③ 会见被告人和与被告人通讯，听取其对案情的陈述和对一审判决的意见;
④ 担任被告人辩护人出庭参加庭审，为被告人进行辩护，维护被告人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
⑥ 担任刑事附带民事诉讼代理人参加刑事附带民事诉讼;
⑦ 征询被告人对二审判决意见，提供相应法律咨询意见。
3.申诉阶段：
① 会见申诉人和与申诉人通讯，听取其对案情的陈述和对原审判决的意见;
② 查阅、摘抄、复制本案材料，收集或申请收集、调取证据，申请证人出庭作证;
③ 代书申诉状，代为提起申诉;
④ 担任申诉人辩护人出庭参加庭审，为申诉人进行辩护，维护申诉人的合法权益;
⑤ 向法庭提出书面证据、辩护词或者代理词;
甲方委托乙代上述 项代理工作，乙方接受委托。
第二条 聘请律师
甲方聘请乙方 (律师姓名) 律师为(犯罪嫌疑人姓名)的辩护人，乙方同意指派 。
第三条 甲方义务
1. 甲方应当真实、客观、全面地向乙方律师介绍情况，为乙方律师办理案件提供帮助。
2. 甲方应当按照本合同约定按期、足额向乙方支付代理费用。
第四条 乙方义务
1. 乙方律师应当严格按照律师职业道德和执业规范履行职务，勤勉尽责，认真了解案情，提供法律咨询意见和法律帮助。
2. 乙方律师应当严格保守办案过程中所知悉的商业秘密和个人隐私。
3. 乙方律师应当与甲方保持密切联系，及时通报工作进展情况，及时会见犯罪嫌疑人。
第五条 律师费用
甲、乙双方经协商同意按以下标准结算律师费用(选择项)：
1. 计时收费
乙方律师每人每一标准工作小时计收人民币 元。
乙方律师每月三十日向甲方提交《律师标准工作小时计费单》，填报完成工作内容、计费时数和付费金额，甲方确认无误，应当在次月五日前将律师费汇寄乙方账户，甲方对《律师标准工作小时计费单》如有异议应及时通知乙方，予以确认。
2. 计件收费
本案律师费为人民币 元，一次性支付， 甲方应于本合同签订之日起日内全额支付乙方。
本案律师费为人民币 元， 分期支付， 甲方应于本合同签订之日起
日内支付第一笔律师费计 元;于 (双方约定的支付条件)时，支付第二笔律师费，计 元;于(双方约定的支付条件)时，支付第三笔律师费计 元。
3. 关于费用的其他约定
乙方律师办理委托事项在北京市区以外的差旅费用由甲方凭票据另行支付，实报实销。
4.甲方支付的律师费用在乙方没有其他书面指令的情况下，应当汇入乙方下述银行账号：
开户行：
开户单位：
帐号：
乙方收到后，应当向甲方开具专用发票。
第六条 工作联系
在本协议履行过程中，甲方、乙方指定的工作联系人分别为：
甲方联系人： 联系电话：
乙方联系人： 联系电话：
第七条 合同变更
本合同如果需要补充、变更或终止，双方应当另行协商，签订新的合同。
第八条 合同解除
1. 甲乙双方经协商同意，可以解除本合同。
2. 如果犯罪嫌疑人拒绝乙方律师继续为其进行辩护，提供法律服务，本合同解除，依约所收费用不予返还。
3. 如果乙方律师发现犯罪嫌疑人故意隐瞒事实，或者要求乙方律师帮助其隐匿、毁灭、伪造证据或者串供、要求乙方律师帮助其威胁、引诱证人改变证言或者作伪证以及其他干扰司法机关诉讼活动和违反律师执业规范和职业道德的行为 ，乙方有权解除本合同，所收律师费用不予返还。
4.乙方在履行本合同过程中，发现与乙方正在办理的案件已经或可能存在客户利益冲突的情况，乙方有权通知甲方解除本合同。本合同自甲、乙双方签订
解除本合同的协议或自乙方通知甲方时解除。
第九条 违约责任
甲方未按本合同向乙方支付律师费用，乙方有权终止代理工作，已收律师费用不予退还。如果乙方已经完成辩护阶段的全部工作，乙方有权要求甲方如约缴清律师费用。
乙方无故终止本合同，所收律师费用应全部退还甲方。
第十条 争议解决
在履行本合同过程中，甲、乙双方发生争议，应当协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。
第十一条 合同生效
本合同自甲、乙双方签订之日起生效，至委托事项办理终结时终止。
第十二条 合同文本
本合同正本一式二份，由甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
第十三条 本合同于 年 月 日在 签订。
甲方(盖章或签字)： 乙方(盖章)：
代表人签字：
委托合同 篇7
甲方（委托方）：
地址：
邮编：100005
乙方（受托方）：
地址、电话：
作品名称：
甲、乙双方经友好协商，就以上作品编写事宜，达成如下协议：
一、乙方愿意接受甲方委托，并按甲方要求编写以上作品。
二、甲方拥有以上作品的著作权、体例创意权、与出版社合作出版权。甲方享有以上作品图书、音像、数字出版多种形式专有使用权。乙方如侵犯他人作品（抄袭或其他侵权行为）、侵犯他人名誉权、肖像权、姓名权等，乙方应当承担责任。
三、乙方组织编写上述作品，所选作者必须经甲方进行编写资格审定，通过后才能参与上述作品的编写。乙方应将各作者的'分工、任务和联系方式一并报给甲方备案。乙方要将编写上述作品的具体要求明确告知每一位作者，并进行编写监督。 乙方为以上作品主编，应当对以上作品全部编写质量负全责。乙方应当从整体上做好以上作品的策划、组织、质量监督和编写进度控制等工作。
四、甲方对乙方编写以上作品的要求：
1、内容系统设计，精耕细作； 2、内容保证无政治性问题、无民族宗教性问题、无事实性错误。 3、版式整齐，内容、数据准确。 4、使用文字规范，符号、图表、图像符合标准。 5、同一册书不能前后题目重复，答案完整、准确无误。 6、编写体例结构符合甲方所制定的以上作品《编写方案》和《编稿基本规范》要求。
7、以上作品各科基本字数（单位：千字）：
语文 ±；数学（文） ±；数学（理） ±；英语 ±； 物理 ±；化学 ±；生物 ±；
政治 ±；历史 ±；地理 ±；
8、以上作品正式编写之前，乙方应当向甲方提供各学科的具体编写方案，包括各科栏目设置、前言、目录、各单元字数分配和试写样张（每个学科某一个编写单元的）。甲方审定通过后，将书面通知乙方开始编写。
9、编写任务过半，乙方应当组织以上作品编写审读会，会务费由甲方承担。 10、乙方应对以上作品全部书稿进行统编和审稿，并在甲方对书稿进行三校之后，组织各作者对书稿清样进行最后审读。
11、稿件若需要乙方修改或审定，甲方将稿件寄（送）至乙方或发送电子稿；乙方应在甲方规定时间内加以修改和审定，并及时返还甲方。
12、乙方在以上作品完成后（齐、清、定），应当通过邮政快递方式邮寄给甲方，或通过电子稿发送给甲方。
13、乙方编写以上作品若达不到甲方质量要求的，甲方将以上作品返回给乙方重新修改，若修改后质量仍达不到甲方要求，甲方则作出退稿处理，甲方不承担责任。
14、以上作品因甲方原因不能如约出版发行，甲方应当退还以上作品，并向乙方支付实际稿酬20%的违约金。
五、未经甲方同意，乙方不得将该作品部分或全部转让第三方，否则，甲方有权要求乙方经济赔偿并终止合同。乙方也不得将自己的作品改头换面充当以上作品。
六、署名权：以上作品著名由乙方确定。由乙方提供编委、学科主编、副主编、编者名单，并在前言中说明各作者的具体编写内容。
七、交稿日期、方式：
1、交稿日期： 年月日。
2、乙方应当按时交稿，否则视为违约，甲方有权拒收以上作品，并由乙方向甲方赔偿由此带来的经济损失。或由第三方补写完成以上作品，从乙方稿酬中扣除第三方所得正常稿酬的两倍支付给第三方。乙方提前交稿不限。特殊情况，经甲、乙双方同意，也可以分批交稿。
3、交稿方式：稿件可以是手写稿，也可以是电子稿（提供电子稿，应当提供相应电子稿的打印稿）。
八、关于稿酬
1、以上作品（图书）的稿酬标准 元∕千字。
2、以上作品（图书）字数计算方法：以电脑实际统计字数为准。
3、以上作品（试卷）的稿酬标准
4、以上作品出版发行后，语文、数学、英语三科单品种销售在10万册以上的，物理、化学、生物三科单品种销售在7万册以上的，政治、历史、地理三科单品种销售在5万册以上的，甲方给予乙方奖励，具体标准由甲方另行制定。
5、以上作品修订再版，其稿酬标准将另行签订合同。
6、以上作品出版半年之内，甲方向乙方一次性付清稿酬。甲方以现金（银行卡）形式直接支付给每位作者。
九、样书及宣传推广
1、样书：以上作品出版后，甲方向每位作者赠送样书2册。
2、甲方不要求乙方包销以上作品，若乙方大量需要以上作品，甲方可以给乙方以优惠价，具体折扣 。乙方不能用购书款提前抵扣稿酬。
3、乙方编写以上作品完成后，应当将甲方提供的教材或教参交回，供甲方审校使用。
十、本合同期限为一年。即从年 月 日至年 月 日。 本协议一式四份，双方各执两份。合同自双方签字之日起生效。本合同生效后，任何一方不得擅自变更，如需变更协议内容，需经双方同意并形成文字材料，作为本合同的补充条款。其他未尽事宜，由双方协商解决。
签约地点：北京市东城区北京站东街6号618室。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
华旦教育科技（北京）有限公司
教育考试研究中心
代表（签字）：
年 月 日 年 月 日代表（签字）：
委托合同 篇8
托运方： (以下简称甲方)
地址： 电话：
传真：
承运方： (以下简称乙方)
地址;
电话;
传真：
依据相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等、公平之原则，经充分协商，就乙方委托甲方运货事宜达成如下协议：
一、双方的权利和义务
甲方的权利和义务：
1、须提前五个小时将货运计划通知乙方，并如实告知乙方货物的名称、数量、装货时间、地点等有关资料。
2、甲方须提供正确的收货单位资料(名称、地址、联系电话、联系人)。
3、甲方提供的货物符合国家的有关规定，注明货物品名，须包装合格。
4、甲方根据规定按约足额支付运输费用。
5、托运货时，应声明货物实际价值。
乙方的权利和义务：
1、乙方承诺向甲方提供设施良好的运输车辆和优质的服务。
2、根据甲方的运输计划优先落实，确保货物在规定时间内运达甲方的目的地(不可抗拒因素，自然灾害除外)。
3、乙方托运甲方货物到达甲方目的地后，有义务将货物送到甲方指定的地点及指定收货人。
4、如有特殊原因延迟货物到达期限，乙方须如实向甲方报知详情，不得欺骗，隐瞒。
二、违约条款
甲方责任：
1、甲方须按时、足额支付乙方运费，如因甲方原因延误支付运费，每日按运费金额的0.5%向乙方交付滞纳金。
2、甲方如匿报货物品名、数量、规格和性质从而给乙方造成经济损失的，须由甲方承担赔偿责任。
乙方责任：
1、甲方托运或收到的货，经验货后如发现数量短缺及外包损坏、在装卸或运输途中造成破损而且是导致货物损坏、丢失的，乙方须按甲方销售额全额赔偿(需在5个工作日完成)。
2、乙方在符合法律和法规条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失缺少、变质、污染、损坏的，乙方不负责任：
① 不可抗力;
② 货物本身的自然属性;
③ 货物合理损耗;
④ 包装内在缺陷，造成货物亏损;
⑤ 包装体外表面完好而内在装货物毁损或灭失;
⑥ 甲方违反国家有关法律法规，致使货物被有关部门查扣、弃置或其他处理;
⑦ 托运方或收货方本身的过错。
3、如乙方所运货物无法在规定时间内送达甲方收货处，应提前告知收货人，寻求谅解;如由乙方自身原因造成的货物延期，每延误一天，乙方应承担逾时责任(每延迟一天扣1000元，以此类推)。
4、乙方工作人员不得无故向甲方客户收取任何费用，如有发生，每次罚款500元。
5、在任何情况下乙方工作人员不得无故同甲方客户争吵，如有发生，每次罚款500 元。(在不威胁乙方工作人员人身安全下)
6、货物到达目的地后，乙方应提供不低于一百平方米的仓库卸放货物。
7、由于货物在仓库内乙方保管不善原因，乙方应负全部责任
8、不得弄虚作假，不得多报立方数、吨数否则罚款5000元(以货物的实际体积计算)。
三、甲方知情权：
1、乙方应对甲方出发货物的运行状况进行全程跟踪;甲方有权获知货物在途情况和预计到达时间。在甲方查询物流信息时，乙方不得对甲方或甲方客户提供不真实的信息，如果因为乙方提供的信息误导甲方或甲方客户而造成的损失由乙方承担全部责任，并每次罚款20xx元。
2、乙方工作人员不得向甲方客户提供和乙方工作无关的信息。
3、甲方发运货物或有特殊要求的货物，在货物启运后乙方应及时将发运情况通知甲方。
四、拒付条款：
如乙方未将货物送到甲方指定的地点，甲方可拒付当票运费。
五、费用条款
1.计算方式：元/立方
2.以上价格包含送货上门的，为6立方以上价格，6立方以下另加送货费100元。
3.每次运输交易，乙方都将为甲方全额保险。
4. 运费按双方协定的长途运费(起点福建省晋江舒华公司，终点为甲方指定的 省各地点)，且需送货上门，并保证货物无损伤(甲方客户收到的货)
5、付款方式：乙方凭货运单以及客户签回的发货清单，于次月15日前同甲方对帐，甲方收到乙方提供的正规运输发票后、单据、对帐单到齐后30个工作日内付清所开发票货款。
6、备注(1);乙方必须提供客户签回的发货清单和装箱清单，若无客户签单，甲方有权拒付运费。
7、备注(2)：货运时小时内送到甲方指定的地点。间为，由甲方地点发出，5立方以上72小时内送到甲方指定的地点。5立方以下96
8、 乙方承诺不因双方发生理赔、运费结算争议而擅自拖延货物时效或扣货情况的出现。
9、价格如有变动，乙方应书面通知甲方，甲方在接到通知后15个工作日内这段期间有权依旧履行本合同。若甲方15日后未提出书面异议的按照新的价格履行合同;如果有异议不能在15日的期限达成新的协议，本合同自动终止执行。
六、争议解决
本协议在履行过程中发生任何争议，甲乙双方应及时协商解决，如有异议，交甲方总部的
当地人民法院仲裁，未尽事宜双方共同协商。
七、补充协议(见附件)
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，协议有效期暂定为半 年，经双方代表签字盖章后生效。
八、责任排除
不可抗拒因素：
1、自然灾害如地震、雪崩、断路、洪水、意外火灾等;
2、战争或军事行动;
3、核实验或核爆炸;
特殊情况：
1、非乙方因素造成的路上延误如塞车、封路;
2、由于甲方提供的收货地址和联系电话有错误。
九：合同签订时间
年 月 日 至 年 月 日
甲方代表： 乙方代表：
盖章： 盖章
委托合同 篇9
甲方(委托人)：
乙方(受托人)：
签订日期： 20xx 年 月 日
甲方经与乙方友好协商，就甲方委托乙方以乙方的名义参加项目(以下简称项目)招投标一事，按照《中华人民共和国合同法》之规定，达成委托投标协议如下：
一、甲方的权利和义务
甲方负责以乙方的名义购买标书，负责以乙方的名义与招标人及招标代理机构联系，并沟通招标项目的技术及商务要求;负责准备和提供符合标书要求的投标文件，即全部技术文件和相关的商务文件。
二、乙方的权利和义务
2.1乙方接受甲方委托，代理甲方以乙方的名义参加的投标。
2.2在甲方向乙方提供有效反担保的前提下，乙方负责根据标书的要求向招标人开立投标保函、履约保函和预付款保函等。如因甲方未能及时向乙方提供有效反担保而导致乙方无法及时向招标人开立投标保函、履约保函和预付款保函，乙方不承担由此给甲方造成的一切损失。
2.3本协议生效后，乙方不再与第三方就本项目达成或签订委托代理投标协议。
2.4 如果项目中标，乙方需在与招标人签订中标合同后的5个工作日内，参照中标合同的条款和条件与甲方签订项目合作合同。乙方与甲方签订的项目合同的合同金额为中标合同扣除税费后的金额 ，税费为中标合同金额的 %。
三、项目费用的承担
甲方承担本协议项下项目的各项费用，包括：购买标书的费用、项目的前期运作费用、开立投标保函、履约保函、预付款保函等各项费用，以及合同履约阶段的费用支出等各项与该项目相关的费用。
四、中标合同货款的结算
乙方在收到中标合同项下招标人支付的任何一笔款项当日通知甲方，并在收到甲方开具的相应金额的正规发票5个工作日内，将该笔款项扣除税费(每笔的税费为招标人当次支付金额的 %)后的全部款项转账至甲方指定的银行账户。
五、项目风险的承担鉴于甲乙双方属于委托与代理关系，因此对于项目可能会发生的各种相关风险，诸如由于中标合同项下招标人对代理人的延迟付款、不支付货款、索赔、保函被没收等各项风险，均由甲方承担。发生上述情形时，乙方有义务根据甲方的要求，采取一切必要的措施减少甲方的风险，包括但不限于向招标人催收欠款、提出抗辩、提起诉讼等，由此所发生的费用由甲方承担。
六、违约责任
6.1合同的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约，违约方应赔偿受侵害一方所受损失。
6.2乙方未按照按本协议第2.4条之约定与甲方签署项目合作合同，每拖延一天支付甲方项目合作合同总价1%的违约金;乙方未按本协议第四条的约定向甲方支付款项，每拖延一天支付甲方逾期金额1%的违约金;乙方支付的违约金总额不超过项目合作合同总价的100%。
七、协议的修改和补充
如由于项目发展的需要，甲乙双方可以协商对本协议进行修改或者补充，并签订补充协议作为本协议的不可分割的组成部分，补充协议与本协议的约定不一致的，补充协议的效力优于本协议。
八、争议的解决 双方因履行本协议而发生的争议，应协商解决。协商不成的，确定按以下方式处理：依法向甲方住所地人民法院起诉。
九、其他
9.1本协议一式四份，双方当事人各执两份，具有同等法律效力。
9.2本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖企业公章后生效。若本协议项下项目甲乙双方未能中标，本协议自动失效。如以上项目中标，本协议有效期至乙方与招标人签订的中标合同，及甲乙双方签订的项目合作合同全部履行完毕为止。
甲方： (签 章)
法定代表人或授权代表(签字)： 签字日期： 地址：
联系电话：
开户名称：
开户行：
银行账号：
乙方： (签 章)
法定代表人或授权代表(签字)： 签字日期： 地址：
联系电话：
开户名称：
开户行：
银行账号：
【【精品】委托合同模板汇总9篇】相关文章：