您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>施工合同>建筑门窗施工合同
投诉建议

建筑门窗施工合同

时间:2022-02-07 18:10:17 施工合同

建筑门窗施工合同

  现今很多公民的维权意识在不断增强,合同在生活中的'使用越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的建筑门窗施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

建筑门窗施工合同

  发包方:_________________(以下简称甲方)

  承包方:_________________(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致,订立本建筑门窗施工合同。

  一、工程名称:_________________。

  二、工程地址:_________________

  三、承包方式:_________________

  四、工程内容:_________________

  五、工程用料:

  1、框架:_________________

  2、拉筋:________________

  3、玻璃:________________

  六、承包总价: (1500元)每平方米,大约66平方米,总计(99000元),拉筋单独合算,不在总平方米造价之内,最终结算以验收实际测量面积结算。

  七、工期:收到预付款之日起一个月内完成工期。

  八、付款方式:合同签订后,预付壹万元订金,主框钢板进入现场后

  付工程款的30%,主框安装完毕后在付30%,完工验收合格后付37%,留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。

  九、违约责任:

  1、承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工,在施工期间,由乙方造成停工或人员不足,质量达不到本合同规定要求,须返工重来,造成损失由乙方承担,工期不予顺延。

  2、发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。因甲方不按本合同约定支付工程款,乙方有权予以停工,工期顺延,造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担,并在复工前支付违约费用。

  十、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商不成可诉讼至肇东市人民法院。

  十一、本合同一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,望共同遵守。

  甲方(公章):_________________乙方(公章):_________________

  法定代表人(签字):_________________法定代表人(签字):_________________

  _____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

【建筑门窗施工合同】相关文章:

建筑门窗购销合同12-10

工程门窗安装施工合同11-27

建筑楼房施工合同01-11

民宅建筑施工合同08-25

私房建筑施工合同12-25

建筑施工的合同10-22

石家庄市建筑工程门窗采购合同01-26

建筑安装施工合同05-14

建筑装饰装修施工合同05-14

建筑施工物资租赁合同05-14