您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>施工合同>电力线路施工合同
投诉建议

电力线路施工合同

时间:2021-08-25 11:27:20 施工合同

电力线路施工合同(精选6篇)

  现今社会公众的法律意识不断增强,合同在生活中的使用越来越广泛,合同协调着人与人,人与事之间的关系。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编收集整理的电力线路施工合同(精选6篇),希望对大家有所帮助。

电力线路施工合同(精选6篇)

  电力线路施工合同1

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  为适应通信建设市场的发展,以实现强强联合,双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承包工程施工的事宜,签订如下协议,共同遵守执行。

  第一条 工程名称:

  中国联通广州分公司__年本地传输网二期主干光缆、接入光缆 工程,工程地点: 广州市。

  第二条 工程范围:

  按设计施工

  第三条 工程开工日期:

  年 月 日

  工程竣工日期:

  年 月 日

  第四条 工程质量:

  验收质量评定合格以上。

  第五条 合作方式:

  通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业 绩的评定,并根据本工程的要求,甲方同意把乙方编组为: 通信线路光、电缆及管道施工队 。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。

  第六条 工程内容:

  本项目包括以下内容:

  1、通信管道工程:采取包工包部分材料的方式,具体为:包辅助材料、管材、井框、井盖除外。

  2、开挖自埋光缆:采取包工包部分材料的方式,具体为:包辅助材料。管材、井框、井盖除外。

  3、架空光缆、墙壁光缆工程:采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

  4、顶管工程::采取包工的方式,以实际完成的工程量(建设单位审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

  5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程:采取包工的方式, 以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

  6、光缆成端、接续工程:采取包工的方式,以实际完成的'工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。

  第七条 劳务费单价及结算办法

  1、劳务费单价为综合单价,按项目分为:

  (1)管道工程:(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料)

  (2)开挖自埋(不含水泥路): 20__0.00 元/公里(包恢复)

  (3)开挖自埋(水泥路): 320__.00 元/公里(包恢复)

  (3)架空杆路: 2200.00 元/公里里

  (4)墙壁光缆: 3500.00 元/公里

  (5)加挂光缆: 2000.00 元/公里

  (6)管道光缆: 1300.00 元/公里(48芯以下)

  (7)管道光缆: 1400.00 元/公里(96芯以下)

  (8)光缆成端: 25.00 元/每芯(不足12芯安12芯机取,含接头不足12芯按12芯算每头)

  (9)纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。

  (10)工程辅助材料费由甲乙双方按现有市场价单价乘以建设单位验收认可的数量值。

  2、劳务费价款支付与结算办法

  (1)工程结算总额等于相应的工程单价乘以建设单位验收认可的 长度值。

  (2)以建设单位验收后的数据为结算依据,在建设方验收后,15个工作日内,甲方需支付给乙方85%工程费作为工程进度款,乙方垫付的辅助材料费本次需结清,乙方收取辅助材料费时不需提供发票,但要有有效收据。

  (3)施工中,甲方必须按月向乙方支付生活费、工人预支、汽车租车费、汽车油费、房租、水电及材料费(不超过当月完成工程费的70%)。

  (4)验收后2个月内,甲方与乙方办理好工程结算后(包括工程量、材料、工程进度款等相关结算),15个工作日内与乙方结算工程款。

  (5)甲方向乙方支付工程款时需是现金,不得以支票或转帐等形式支付,乙方每向甲方收取工程款时,乙方需提供有效收据。

  第八条 双方职责

  一、甲方

  1、根据双方商定的分工范围:按规定的品种、规格、质量、数量和时间,将材料供应到乙方指定地点(每项工程的工程材料一般只送一次)。

  2、提供工程施工设计图、工程委托函,负责对工程进行技术、安全交底,处理有关工程技术问题。

  3、在施工期间,根据建设单位的进度要求督促工程进度,并监督乙方施工质量。检查施工安全措施,对乙方施工的质量、工期、安全负责。

  4、乙方配合好甲方填写、编制竣工技术文件、组织竣工验收等工作。

  5、按双方商定的方法向乙方支付施工费用。

  二、乙方

  1、指定专人负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作。

  2、参加甲方组织的现场技术交底,及时向甲方提供施工方案和进度计划,做好开工前的准备工作,负责办理报建及产权手续工作。

  3、负责工程材料的管理工作,严格按质量要求和材料配比进行施工,乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。

  4、严格按照施工图及其说明组织施工,做好各项质量检查记录,主要材料须经甲方检查后方可施工,确保工程质量。如发现质量问题,乙方必须无条件返工,直至合格,甲方不承担返工费用。按照双方商定的分工范围,做好自筹材料的采购、供应和管理,并做好甲供材料的现场保管工作。

  5、乙方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜,按时向甲方提交建设方需要的已报建的手续。所发生的一切费用,乙方自行负责。

  6、按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。负责提供完整的竣工资料,并参加竣工验收。

  7、乙方应建立的防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定;妥善处理施工中发生的争议,解决施工中的涉外事宜,杜绝发生施工事故,承担在施工中发生的一切安全事故(包括工伤亡)及所造成的经济损失。

  8、若由于乙方工程质量的问题而影响建设单位电路的开通及甲方的声誉受损,由乙方按结算金额的10%向甲方支付赔偿费。乙方逾期或因质量问题返工而逾期完工的,除了向甲方支付结算价10%的赔偿费外,每逾期一天,按工程合作施工总费用的千分之五向甲方偿付违约金。

  9、负责缴纳支付工人工资保证金(可由甲方垫付,在支付给乙方的进度款或结算款中扣除)。及时支付民工或农民工的工资,不得借故拖欠,否则,由乙方承担法律责任。甲方有权检查和监督工或民工的工资发放情况。

  第九条 违约责任和违约金等

  1、乙方未按期开工的,甲方拨付工程款的期限顺延,预期 15 天未开工,甲方有权解除合同,并且因乙方违约所造成的损失由乙方承担,甲方有权向乙方提出索赔。

  2、甲方不按期拨付工程款,拖延数额按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期违约金。

  第十条 工程保修

  工程竣工验收合格后,乙方对所负工程的质量负责保修3个月。保修期内,乙方在接到修理通知按建设方的时限内修理。确因施工责任造成的质量事故,所需费用由乙方负担。

  第十一条 协议有效期及其它

  1、本协议自签定之日起生效,有效期至工程完工验收结算结束 止。

  2、乙方与其它单位发生的经济纠纷,由乙方自行解决,甲方不负任何连带责任。

  3、双方发生争议时,应及时协商解决。协商不成时,可向广州市仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。

  4、本协议未尽事宜由双方友好协商解决,以双方达成的共识作为协议的附件,协议的附件与本协议具有同等的效力。

  5、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

  电力线路施工合同2

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:

  一、工程地点

  场队。

  二、工程性质

  包工包料。

  三、工程造价

  四、施工期限

  自本合同签订之日起,至 年 月 日前全部完工。

  五、付款方式

  工程开工前甲方向乙方支付现金 元整,工程完工经验收合格后,于 年 月 日一次性付清余款(税票由乙方提供)。

  六、工程内容:

  架设10KV线路700米,导线采用LJG-50型。

  七、双方的权利和义务

  1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。

  2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。

  3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

  4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

  八.违约责任

  1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款 元。

  2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。

  3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。

  九.其它

  1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

  2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。

  甲方(签章):

  乙方(签章):

  日期:

  电力线路施工合同3

  甲方:

  乙方:

  本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》(以下简称原合同)的补充合同。现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于现场3台桩机施工,原120mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明:

  一、临时电工程增补费用:

  更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。

  二、本协议签订后工期按主合同执行。

  三、其它:按订立的主合同执行。

  备注:除另有约定外,其余条款均按照原合同条款执行。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字 盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  电力线路施工合同4

  甲方:

  乙方:

  根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。

  一、 工程概况及承包方式:

  工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)

  二、 承包范围:

  定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。

  三、 工程期限及质量

  工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天;

  工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。

  四、 甲方责任及权利:

  协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。

  五、 乙方责任:

  1、 明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。

  2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;

  六、 合同价款与付款方式:

  1、 工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(¥28100.00元);

  2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(¥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(¥18100.00元)。

  七、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。

  本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。

  甲方:

  乙方:

  日期:

  电力线路施工合同5

  甲方:

  乙方:

  因甲方用电需要,根据中华人民共和国《合同法》有关规定,就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜,经甲乙双方友好协商,达成如下协议:

  一、协议内容:

  1、临时安装1台xxx变压器。

  备注:以上施工用材除xxx变压器由甲方提供外,其余所有材料均由乙方提供。

  二、工期:

  日历工期:本协议签订后,乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工,报甲方同意后,工期顺延)。

  三、质量标准:

  乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工,达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。

  四、安全要求:

  在施工过程中,应按相关标准、规范、规定施工,确保安全,因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担,若工程延期给甲方造成的损失,乙方应承担全部责任。

  五、质保:

  乙方须确保整条施工线路的供电稳定性,保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求,并出具书面证明和计算依据。

  六、甲方的权利和义务:

  1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。

  2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查,并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。

  3、甲方有义务在乙方要求工作协助时,对乙方进行必要的支持。

  4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。

  七、乙方的权利和义务:

  1、乙方确保安全施工,保证按期、保质完成施工任务。

  2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。

  3、竣工验收时,乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套,甲方组织验收。

  4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。

  5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失,乙方须承担全部责任。

  6、 因突发事件停电,乙方应立即组织抢修,并在恢复供电前通知甲方。

  八、工程费用及付款方式:

  1、本协议审核预算费用:xxxx整(¥xxxx元)

  2、付款方式:乙方在完成全部完成合同内容后,临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。

  3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。

  九、其他:

  1、本协议未涉及约定条款,继续执行原合同约定。

  2、协议生效:本协议从双方签字、盖章之日起生效。

  3、协议份数:本合同壹式陆份,甲、乙双方各执三份

  甲方:

  乙方:

  签订时间:

  电力线路施工合同6

  甲方:

  乙方:

  一、工程内容:

  1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50杆塔路径进行改造设计;

  2、负责对改造使用的铁塔提供图纸(包含土建施工图和铁塔图纸);

  3、组装779和7713铁塔并负责切改线路;

  4、负责拆除原有47-50#杆塔;

  5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够;

  6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。 以上工程内容经双方协商,总计费用为贰万元( 元)。

  二、甲方应付责任:

  1、负责在铁塔具备架线前的工程场地联系和协调工作。

  2、负责线路的停、送电联系。

  3、根据乙方提供图纸及施工要求,按图纸进行质量验收。

  4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

  5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

  6、乙方进场前甲方预付30%施工费,工程验收后30天内一次结算付清。

  7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

  三、乙方应付的责任:

  1、乙方应严格按照图纸要求进行施工,严把质量关,因施工质量不合格的返工,造成的责任由乙方全部承担。

  2、乙方接到甲方通知切改线路时间后,应提前3天到现场,并组织人员做切改准备。

  3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

  4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理,配备人员必须经国家有关机构认可,对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

  5、乙方在施工中严格加强材料管理,不得丢失和浪费。

  6、本工程从甲方联系停电时间起,共5天,乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻,工程顺延。

  四、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。

  五、未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  乙方:

  日期:

【电力线路施工合同(精选6篇)】相关文章:

电力线路施工合同02-07

电力低压线路施工合同范本02-15

电力线路工程施工热门合同范本02-09

电力施工合同模板02-09

电力建设施工合同03-01

电力工程施工合同01-21

电力建设工程施工合同05-14

电力施工合同范本15篇02-10

电力管道施工合同书模板02-09

建设工程施工合同(电力2)05-14