电力安装施工合同

时间：2021-08-24 13:39:50 施工合同

电力安装施工合同（精选6篇）

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同出现的次数越来越多，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的电力安装施工合同（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

电力安装施工合同（精选6篇）

　　电力安装施工合同1

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元(具体明细见附表)：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和电网公司、电网公司下发的号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　xx、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　xx、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。

　　17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。

　　18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。

　　19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

　　六、争议及其它

　　20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。

　　21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。

　　22、未尽事宜，双方另行协商。

　　23、附则：

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人(签名)：

　　年月日

　　电力安装施工合同2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。

　　第一条工程概况及承包范围

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　3、承包范围：__________________.

　　4、承包方式：__________________.

　　第二条工期

　　1、本工程工期总天数为：______天。即从______年______月______日至______年______月______日。

　　第三条甲方应承担的工作与责任

　　1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。

　　2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。

　　第四条乙方应承担的工作与责任

　　1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用；在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。

　　2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。

　　3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。

　　4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。

　　5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。

　　6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。

　　7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。

　　8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。

　　9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。

　　第五条工程价款及支付

　　1、本工程包干价，单价为______元/米，按水平方向直线长度结算。

　　2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。

　　第六条工程质量验收

　　1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。

　　2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。

　　第七条违约责任

　　如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。

　　第八条争议的解决方式

　　如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　第九条本合同未尽事宜

　　由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　第十条其他

　　本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

　　本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方（盖章）：__________________

　　______年______月______日

　　电力安装施工合同3

　　发包单位：_________________（以下简称：甲方）

　　承包单位：_________________（以下简称：乙方）

　　甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订施工合同的同时签定本协议。

　　1、电力工程项目：

　　1.1、工程项目名称：_______________

　　1.2、工程地址：___________________

　　2、工程项目期限：_____年_____月_____日至工程完工。

　　3、甲方的权利和义务：

　　3.1、由甲方对乙方进场人员进行电力安全生产规程介绍。

　　3.2、甲方在施工过程中有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及监督检查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场安全运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。

　　3.3、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。

　　4、乙方的权利和义务：

　　4.1、乙方在施工前要认真勘测施工现场，详细了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，根据工程项目内容、特点做好安全措施。

　　4.2、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械伤害等危险或引起严重设备事故的情况下，乙方应事先向甲方详细了解清楚，并制定安全技术措施。

　　4.3、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程的安全负全面责任。

　　4.4、乙方施工还应履行风电场工作票手续，在得到许可后方可作业。

　　5．本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　甲方代表：_______ 乙方代表：_______

　　____年____月___日____年____月___日

　　电力安装施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　交款单位：

　　根据《中华人民共和国合同法》，《建筑安装工程承包合同条例》，甲方将工程承包给乙方施工。现双方经协商，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：鲅鱼圈区

　　3、工程内容：

　　4、工程承包方式：包工包料

　　5、工期：工程拟定年月日开工，年月日竣工，工程有效工作日为天，以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。

　　6、工程结算方式：实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容，签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素，签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整：⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上，应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算，调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。

　　7、合同价款：合同价款为元人民币，最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。

　　二、甲乙方驻工地代表

　　1、甲方驻地代表：

　　2、乙方驻地代表：李孝辉

　　三、甲方工作

　　1、负责施工场地，具备开工条件，同时使施工场地满足施工运输需要。

　　2、开工前，接通施工场地水源、电源，拆迁现场内民房和障碍物。

　　3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

　　4、负责向乙方提供施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。

　　5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。

　　6、根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。

　　7、负责组织相关部门对工程进行验收。

　　四、乙方工作

　　1、在工程施工前，负责申报开工报告，工程竣工后，提出竣工申请，协助竣工验收工作。

　　2、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　五、工程质量

　　1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

　　2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

　　六、施工与设计变更

　　1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料，作为施工的有效依据。

　　2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加，由甲方承担。

　　七、合同价款支付

　　自本合同签订之日起三日内，甲方向乙方支付本工程初始合同价款，计人民币元。经甲方同意设计变更三日内，甲方向乙方支付本工程追加合同价款。

　　八、工程竣工验收

　　1、工程竣工后，由甲方组织相关部门进行验收，验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。

　　2、工程验收合格后，送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。

　　九、违约责任

　　1、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

　　2、由于乙方原因未按期竣工，每逾一日，按合同总价款千分之三承担违约责任。

　　3、由于不可抗力或甲方原因，不能按期竣工，工期顺延。

　　4、甲方未按期全额支付合同总价款，每逾一日，按未支付部分价款千分之三承担违约责任。

　　十、双方约定的其他事项。

　　十一、本合同一式6份，甲乙双方各持3份。

　　十二、本合同自双方签字或盖章后生效。

　　十三、本合同签订后，甲乙方如需要提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　甲方：乙方：营口电力发展有限公司

　　法人代表(委托代理人)：法人代表(委托代理人)：

　　年月日年月日

　　电力安装施工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　为确保电力线路安装工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定，经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。

　　一、工程概况：

　　工程名称：工程内容：

　　工程地点：工程期限：工程总造价：工程总造价(大写：)

　　二、工程质量标准：

　　安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。

　　三、甲方的权利和义务：

　　按期开工。

　　四、乙方的权利和义务：

　　不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更，需经甲方同意，否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。

　　五、违约责任：

　　六、争议的解决方式： 甲乙双方因履行本合同发生争议时，应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。

　　七、本合同效力及未尽事宜。《____条例》等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策调整时，本合同作相应调整。面协议签订前，本合同继续有效。

　　甲方(签字)：乙方(签字)：

　　年月日年月日

　　电力安装施工合同6

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程

　　1.2工程总投资：1730000.00元(壹佰柒拾叁万元整)

　　1.3工程地点：铜仁侨泰嘉逸花苑

　　1.4工程内容：搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)

　　1.5工程内容不包括：土建部分

　　第二条：工程工期

　　2.1工程合同工期:45个工作日。

　　2.2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。

　　2.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:

　　2.3.1因甲方提出变更设计而影响工程进度。

　　2.3.2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。

　　2.3.3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。

　　2.3.4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。

　　2.3.5其它因甲方原因造成的延误。

　　2.3.6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。

　　第三条：承包方式及合同总价

　　3.1根据设计的建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。

　　3.2根据双方认可的设计图纸进行施工。工程总造价为大写人民币：壹佰柒拾叁万元整。

　　3.3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致，合同总价可作相应调整，核实办理追加或追减。

　　3.3.1设计变更，以甲方部门出具的通知单为准，按实际进行调整。

　　3.3.2国家强制性政策调整。

　　第四条：设备、材料供应

　　4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购，具体清单见附件[预(决)算书]，并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。

　　4.2辅材由乙方组织供应，具体清单见附件[预(决)算书]。

　　4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。

　　4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲、乙双方的同意，并办理完有关手续后使用，产生的加工费用由负责供应方负担。

　　第五条：工程质量及检查验收

　　5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。

　　5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。

　　5.3乙方在工程过程，甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验，合格签证后乙方可进行下道工序施工，发现问题应及时解决，竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查，随工验收应做好详细记录，必要时可检查随工签证。

　　5.4工程完工后，乙方应以书面形式通知甲方，并附竣工技术文件一式三份；甲方即组织相关人员验收，对发现的问题提出解决措施和返工时限，并将验收结果报主管部门，如因甲方原因不能按期验收，应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期，但甲方必须承认乙方的完工时间。

　　5.5自工程竣工验收合格之日起，工程线路保修为壹拾贰个月，变压器，配电柜保修期为壹拾贰个月，乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的`质量问题负责免费修理。

　　5.6保修期内，对于工程质量问题，乙方在接到甲方的工程质量通知书后，3小时内应作出答复，并根据修复工程量的大小，确定修复工期，报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定)，保修期从修复验收合格之日重新计算。

　　5.7保修期内，乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过贰拾肆小时不能完成修复的，甲方有权自行或委托第三方进行维修，因此发生的费用由乙方承担。

　　第六条：双方职责

　　6.1甲方职责。

　　6.1.1合同签订后 3 日内向乙方提开工的要求和注意事项。

　　6.1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底，并做好有关纪录送相关单位。

　　6.1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查，并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。

　　6.1.4组织对工程的竣工验收，并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。

　　6.2乙方职责

　　6.2.1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工，若甲方要求，乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。

　　6.2.2合同协议书签署后柒日内乙方组织进场施工，提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。

　　6.2.3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工，自觉接受相关部门的监督检查，如实填报工程进度。

　　6.2.4工程方案发生变更时，乙方应及时向随工人员反映，并以书面形式报告甲方，经甲方批准后，方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式)，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

　　6.2.5因非乙方原因无法进行施工时，乙方应及时向甲方填报停工报告，经甲方单位批准后实施，重新开工前应上报复公审。

　　6.2.6严格执行操作规程，做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作，坚决杜绝安全事故的发生；在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。

　　6.2.7乙方向甲方领用的材料和设备，乙方应负责妥善保管，在施工中应厉行节约，完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。

　　6.2.8保质按期完成合同工程量。

　　6.2.9乙方保护甲方在用设备的安全，若出现损坏，应立即通知甲方进行处理，并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。

　　6.2.10按规定向甲方提供竣工验收资料一式叁份。

　　第七条：工程款的拨付与结算

　　7.1工程款支付

　　7.2工程款支付方式：按施工进度支付。

　　7.3工程总价￥1730000.00元。本合同签订3日内，甲方预付工程量总价的30 %，即￥519000.00元，作为采购设备甲方定金，工程预付款进乙方账户3日内开工。

　　7.4工程完工后，甲方应付至合同款的 90% 给乙方，款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电，竣工验收合格后3日内办理结算，余额一次性付清。

　　7.5乙方于本合同签订3日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工3日内甲方无息退还给乙方.

　　7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。

　　第八条：风险责任

　　8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失)，乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行的义务。

　　第九条：违约责任

　　9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3‰向乙方交付逾期违约金.

　　9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。

　　9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

　　9.4若工程质量达不到要求，施工单位应无条件返工，造成逾期完工的，还应承担逾期违约责任。

　　第十条：其他

　　10.1甲方委派为随工代表，对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量，发现问题及时解决，合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。

　　10.2乙方派，为现场组织施工，与甲方协商解决施工中出现的问题，办理竣工验收，处理遗留问题。

　　10.3本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

　　10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷，双方协商解决；如协商不能解决的，依法向发包方所在地人民法院提起诉讼。

　　10.5本合同一式二份，双方盖章签字之日起生效，甲、乙双方各执一份，。

　　10.6双方约定的其它条款。