有关施工合同模板汇编六篇
在不断进步的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的施工合同6篇，欢迎阅读与收藏。
施工合同 篇1
（甲方） :
（乙方） ：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》甲乙双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经共同协商就甲方校区内的围墙栏杆的刷漆防腐施工事宜达成如下协议：
一、施工地点及内容
1、施工地点：
2、施工内容：围墙栏杆刷漆防腐项目
二、承包方式：包工包料
三、工期：自 20xx 年 8 月 16 日至 20xx 年 8月 22日。 （若遇雨雪天及不可抗拒的因素等，需经甲乙双方书面确认后，工期顺延。）
四、工程造价：总价（以竣工验收实际工作量结算为准）。
五、质量要求及单价
1、砂轮机除锈、涂刷底漆红色两遍、防锈漆银色两遍，单价为： 元/㎡
六、付款方式
甲方在总工程量验收合格，核算完总工程量后付该项目总造价全款。乙方需出具甲方所在地全额发票，甲方以现金或转账的形式支付工程款。
七、甲方责任
1、甲方保证乙方施工期间的住宿、水、电需要，费用由甲方承担。
2、施工期间甲方需要临时变更的部分，甲方应提前通知乙方，甲方并承担变更部分的费用。
3、甲方应积极配合乙方的施工。
八、乙方责任
1、施工期间内，由于乙方造成的工程质量问题由乙方负责。乙方在质保期内因质量问题，出现开裂、脱落等现象，乙方必须及时进行免费维修；若乙方不按时保修，甲方有权委托其他施工单位维修，乙方应承担所有维修费用。
2、乙方施工人员应严格遵守甲方对施工现场的规定，确保安全施工。
3、乙方必须服从甲方工地代表的管理。乙方每道施工工序必须经过甲方代表的检验合格后，方可进行下道工序。
4、乙方必须对成品采取保护措施，非甲方责任损坏，乙方必须无偿修复，如不修复将从合同总造价中扣除。
九、工程质量与验收
1、乙方应按照国家规定的施工规范、质量验收规范及质量验收标准施工，工程质量必须符合现行施工、合同约定及验收规范要求。
2、工程竣工后，乙方自检合格后，再通知甲方组织验收。
十、材料供应
乙方采购的所有材料的质量必须符合有关质量标准，施工所用材料合格证、检验报告必须齐全，经甲方验收同意后方可投入使用。 十一、安全文明条款
乙方人员在施工过程中必须遵守厂规厂纪，不得随意走动，确保人身安全。上班作业时，必须戴安全帽、工作服、手套、防滑鞋，高空作业必须佩戴安全带、拉设安全绳锁等安全设施。人人必须做到不“三违”即：违章指挥，违章作业，违反劳动纪律。厂内不准吸烟、酒后不得上岗、严禁随地大小便，违者给予罚款论处。乙方在施工过程中必须安全、文明施工，做到工完料净 、场地清。
十二、争议：出现纠纷双方本着友好协商的原则解决，协商不成，任何一方均可向建设单位所在地人民法院起诉。
十三、合同终止
甲方付清所有工程款后合同即自行终止
十四、补充协议
未尽事宜甲乙双方另行签署补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章即日起生效。
甲 方： 乙方：
年月日 年月 日
施工合同 篇2
发包方(简称甲方)：_______________
承包方(简称乙方)：_______________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点：__区(县)___路___弄(村)___号__楼___室。
3、住房结构：_____房型____房___厅___套，施工面积___平方米。
4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款：￥____元，大写(人民币)：_____其中：
材 料 费：______，人工费：______
管 理 费：______，设计费：______
垃圾清运费：______，税金(3.41%)：____其 他 费 用：______
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
7、工期：自___年___月___日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
二、关于材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定：
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由___方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的.约定：
1、工程款付款方式列下表：
付款时间
付款百分比
金额
对预算设计认可
签订合同之日
1000元，第二次付款时扣除
施工合同 篇3
甲方：延安丰驰建业房地产开发有限公司
乙方：西安市长安区第三建筑工程公司
经过双方共同协商，甲方将宝塔区二庄科经济适用房项目周边喷锚支护工程委托乙方实施。为了明确双方责任权利，互相配合，达成以下条款以资双方共同遵守。
工程名称：宝塔区二庄科经济适用房周边喷锚支护。
工程地点：宝塔区二庄科后沟。
一、范围：
生态时代土钉锚喷支护及中风化岩层钉锚喷支护包括边坡修整、打花管，注浆、铺钢筋网片、喷射砼等工程范围详见设计说明和施工图的全部要求。
二、工作内容：
依据甲方提供的确认图纸、设计说明和施工图要求的全部内容。包括：制作、安装、交验、保修等。
三、合同工期：
工程计划20xx年 3月 日开工，20xx年 月 日竣工工期
天 (累计施工天数)。若因甲方原因或不可抗力影响施工，经甲方代表书面签字确认后工期顺延。
四、质量等级为合格，符合国家相关规范、标准规定。保证施工期间坑壁安全直至回填土完成。
五、承包方式及单价：
本项目实行轻包：即包工不包料，保质量保工期。喷锚支护综合单价140元/平方米，此单价为含税及配合费单价，此单价在施工过程中市场价格如有浮动，不再调整。配合费用乙方自理，如有必要甲方配合协调。工程量按实结算，实测实量。
六、施工规范和验收标准：
1、乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集，施工规范和标准进行施工。乙方必须做好自检记录，隐蔽工程记录和各种试验记录。
2、工程验收前乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全，一式两份交甲方审查合格后方可申请验收。
3、甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收，并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字验收。
七、双方责任：
甲方：
1、甲方负责现场管理、协调，进行现场交底。
2、对工程进度、质量进行监督检查、组织隐蔽工程和竣工验收。
3、按合同约定支付工程款。
4、提供施工蓝图二份（图纸由乙方自理）。
乙方：
1、必须遵守甲方的现场管理和有关规章制度，随时接受甲方监督检查，确保工程质量，保证工程按期完成。
2、材料进场及施工中及时向甲方提请验收检查。上道工序未经甲方签字验收不得进入下道工序施工，否则无条件返工处理；若乙方强行施工，甲方有权终止合同，拒付工程款。在乙方提出申请2个工作日小时内进行验收，如不能在约定期限内现场验收，无条件承认乙方的施工成果。
3、竣工验收前的成品、半成品保护由乙方负责，竣工验收后的成品保护由甲方负责。
4、承担保修责任和义务。
5、甲方进行现场交底，由乙方实施保护施工现场设施，若有损坏，恢复原状或照价赔偿。
6.在施工过程中，严格按照国家有关安全政策法规和工程技术规范组织施工，要采取安全文明施工措施，保证安全文明施工。工程施工过程中及甲方今后的施工过程中，如因乙方工程质量或管理不善发生不安全事故，乙方承担全部责任和经济损失，以及延误工期给甲方及第三方造成的损失。
7施工中相关人员必须持证上岗，项目负责人和技术员必须坚守岗位，否则按违约论处，每次扣除工程款100元。
8、为使工程有序进行，便于联系协调，甲方委派 同志，乙方委派 同志为双方各自代表，负责现场有关事宜的处理。
八、工程款支付办法
1、喷锚支护施工完成后，甲方支付结算价的60%，余款待竣工验收合格后结清余款。
2、现场施工用水、电甲方负责协调，指定接口，乙方承担费用。
九、违约责任
1、甲方没按时结算、付款，每迟付1天，按欠付工程款的万分之五违约金付给乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期进场开工，承担由此给甲方造成的损失。超过5天者，甲方有权终止合同，另行委托。乙方未按约定的期限竣工，每推迟一天，每天乙方向甲方支付5000元违约金。工期延误壹拾天以上时，甲方有权终止合同，乙方在甲方发出的通知5日内撤离施工现场，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。
3、本合同由乙方负责实施，乙方不得转包第三方。若发现转包，甲方有权终止合同，另行委托他人施工，乙方承担全部违约责任。
4、乙方工程质量达不到图纸规范和标准要求的，乙方无条件返工处理，如拒不返工处理，甲方有权拒付工程款。情况严重的甲方有权终止合同。因施工原因造成的一切质量及安全问题，其责任和损失全部由乙方承担。
5、任何一方不履行合同或违约向对方支付承包价格10%违约金。
十、争议解决
1、本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商不能解决时，任何一方可申请工程所在地人民法院诉讼解决。
2、未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议。
十一、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经双方签字盖章后生效，工程款付清(含保修金)后，自动失效。
甲方： 乙方
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
施工合同 篇4
甲方：中国建筑第五工程局哈磴高速公路项目部(以下简称甲方)
乙方：桥二队 (以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包
合同条例》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规、结合本工程具体情况，甲方将哈磴高速公路第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：
第一条：工程概况。
1、 工程名称：哈磴高速公路第18合同段。
2、 建设单位：哈磴高速公路建设管理办公室
3、 工程地点：乌拉特前旗西小召镇
4、 工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括
的所有工程细目，以及施工过程中变更增加的项目）
5、 施工桩号：K878+618，K880+785，K878+395，K879+511，K879+909，K880+284
6、 开、竣工日期及要求：
开工日期：20xx年__月__日。
竣工日期：20xx年7月25日
具体为：20xx年度完成桩基础，预应力空心板形成生产能力，20xx年7月25日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然灾害(含地质变化)，工期顺延。
7、 乙方开工时必须进够不少于台钻机，其它配套设备、
人员、均应满足工程施工要求。如果不能满足工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。
8、 工程质量等级：优良。
9、 工期损失金：因乙方自身原因造成的工期损失，每拖延
一天罚款
第二条：工程承包方式及结算方法。
1、 本工程一律不设预付款。
2、 甲方承包给乙方施工的工程，均采用甲乙双方协商的单
价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。
3、 乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位
计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、 经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲
乙双方均不能以任何方式或理由来改变此单价。
5、 工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单
价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。
6、 工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数
量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。
7、 施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定
的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、 业主对甲方的有关工期、质量、进度、安全等方面的要
求同样适用于乙方。
第三条：工程计量及支付办法。
1、 乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的支付时
间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款，甲方作相应延期。
2、 业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐
户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方提供帐号,支付时采用转帐的方式进行支付。
3、 乙方必须派专人办理计量款的支付手续，并提供其身份
证复印件给甲方财务部备案。否则，甲方有权拒绝支付。
4、乙方申请的计量项目及工程数量，必须符合业主要求的
手续，即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后，按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。
5、甲方支付乙方计量款时，以乙方实际完成工程量的80%
进行支付，并且要求乙方已完工程在质量、安全及文明施工方面，必须得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则，因乙方工程质量、安全及文明施工不符合要求时，甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。
6、 甲方拨付进度款时，予留20%作为工程质量、安全、合
同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书，，支付至乙方实际完成工程量的95%，余下5%作为工程质量保留金，保留金的期限以业主规定为准。
7、 保修期间发生的缺陷修复及费用，由乙方承担，如委托
甲方修复，修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金，扣除乙方承担的工程缺陷修复费用后，将余额返还给乙方。
8、 工程量具体计量程序及支付办法详见项目部编制的《施
工队工程计量及支付办法》。
第四条双方职责
甲方职责:
1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作，并协助乙方解决工程施工中的技术问题。
2、 乙方施工的工程质量，安全工作按照国家施工验收规
范，质量验评标准，安全规范和标准以及当地有关质
量、安全的规定进行指导、监督与检查，协助乙方处理好质量安全事故。
3、 甲方有权按照公司内部的管理制度对乙方施工作业 进行定期或不定期的质量、安全，文明施工，劳资等方面的检查并进行评定。根据评定结果进行奖、罚，对乙方达不到合同约定或甲方要求的，甲方在第二次警告后仍无改进者，甲方有权自行安排人员整改，其费用由乙方负责。
4、 甲方有权对乙方财务实行监督、审查，制止不合理的财务开支，以确保工程款专款专用。
5、 乙方承包工程的质量，进度不能满足甲方与建设单位签订的总承包合同要求时，甲方有权对乙方承包的工程量进行调整，并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改，费用由乙方负责。
6、 由于乙方施工质量达不到甲方要求，质量低劣且在整 改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应立即退场并无权要求支付任何附加费。
乙方职责:
1、 乙方按照自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合
法经营。工程施工期间必须服从甲方的工程管理及财务监督。
2、 乙方进场7天内，应向甲方提交一份详细的施工进度表
施工合同 篇5
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：
施工合同 篇6
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
经甲、乙双方协商将海口市兰馨花园9#、10#楼项目基坑支护以全包的形式承包给乙方，由乙方承担施工，为明确工程的具体情况及双方责任，在平等、自愿、公平的基础上签定本协议。
一、工程内容和承包方式
1、工程内容：基坑支护、锚杆、挂网喷锚、槽钢腰梁。
2、按图纸，结合实际工程量结算。
3、承包方式：包机械、包人工、包材料、包税金、包管理费、包水电、包安全、包工期、包质量。
二、工期、安全、文明施工
1、工期
（1）乙方完全服从甲方施工进度要求并确保完成，按要求能随时增加劳动力，否则造成的一切经济责任均由乙方承担。
（2）若乙方明显拖延进度，甲方可根据情况将乙方原有部分工作内容另行承包给其他人。
（3）若因乙方原因造成进度严重滞后或停工，甲方有权将乙方作退场处理，相应损失由乙方承担。
2、安全：
（1）遵守甲方和项目部各项安全规章制度，严格执行安全操作规范和甲方下达的安全技术交底，确保安全要求。
（2）正确使用各种机械和小型电动工具，严禁违章操作；自带的各种机械和小型电动工具必须符合甲方的要求。
（3）特殊工种作业必须持有效的特种作业操作证书。
3、文明施工
（1）负责承担自己施工、生活区域内所有文明施工及卫生清理。
（2）确保每天工完场清、工完料清。
三、双方责任
甲方责任：
1、全面负责现场施工管理，技术指导和安全技术交底，组织进行三级教育。
2、指派专人负责分项工程施工，下达施工计划任务书，工作安排、检查、监督、整改、验收、安全生产、文明施工、工程进度等管理工作。
3、支持、参与与班组建设和全面管理，组织、协调、解决工作中出现的问题和关系。
4、甲方提供水、电接驳点给乙方。
乙方责任：
1、入场后及时向甲方提供身份证复印件、流动人口计划生育复印件进行注册登记。
2、认真接受甲方组织的进场三级教育后方可上岗，参加日常的安全培训教育。
4、未经项目部许可严禁携带家属、小孩进入工地及生活区。
4、乙方必须遵守项目部各项管理制度和奖罚措施。
5、按实际用量支付甲方水电费用。
四、工程价格（含税）
1、槽钢腰梁每平方 202.24 元。
2、钢花管每米 92 元。
3、挂网喷锚每平米 130 元。
五、结算方式
按现场实际完成工程量计算。
六、结算办法及付款方式
经甲乙双方协商，在施工过程中，甲方不预付乙方进场费及进度款，工程完工后经甲方验收合格后，结余工程款尾款。
七、其他
1、合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商。
2、合同在甲乙双方共同签字后生效，同时具有合同法律效力，工完款清后自行失效。
3、本合同一式两份，甲方双方各执壹份，
甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）
海南运顺房地产开发有限公司
住所：海口市海达路大龙花园D14栋4楼 住所：
甲方代表： 乙方代表：
开户银行：中行海口市琼山支行 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
联系电话： 联系电话：
传 真： 传 真：
邮政编码： 邮政编码：
年 月 日
【有关施工合同模板汇编六篇】相关文章：
施工合同备案模板02-16
施工合同优秀模板02-10
承包施工合同模板02-09
电力施工合同模板02-09
标准施工合同模板02-09
施工合同的模板02-07
有关酒店装修施工合同12-16
有关建筑保温施工合同02-25
建筑维修施工合同模板02-09
装修装饰施工合同模板12-13