施工合同

时间：2021-03-15 09:33:43 施工合同

关于施工合同汇编9篇

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同也是非常有必要的行为。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编收集整理的施工合同9篇，希望对大家有所帮助。

关于施工合同汇编9篇

施工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程名称：

　　环山中学宿舍楼和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程

　　二、工程地点：

　　环山中学宿舍楼和厨房后

　　三、工程内容：

　　护坡总体积为30.89m；

　　护坡总投资13900元。

　　宿舍后圳护坡长：42.2m宽0.3m高0.8 m = 10.13 m3

　　宿舍后圳边：长42.2m宽0.5m高0.24m = 5.06m3

　　厨房后圳边：长38.4m宽0.5m高0.3m = 5.76m3

　　厨房后圳护坡：长38.4m宽0.3m高0.8m = 9.22m3

　　伸进土中加宽脚：长0.3m宽0.15m高0.8m20个 = 0.72m

　　30.89 m3450元/ m3=13900元

　　四、合同工期

　　1、经双方协商确定工作日为20天，自20xx年11月18日起至20xx年12月8日。

　　2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

　　五、质量标准

　　1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，￥13900.00元。

　　2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。

　　3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。

　　4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后90日内全部支付。

　　六、甲方义务

　　1、按时向承包人拨付工程款。

　　2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。

　　七、乙方义务

　　1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。

　　2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗；接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。

　　3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。

　　八、施工安全

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

　　九、违约责任

　　1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。

　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金；逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。

　　十、其他

　　本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。

　　甲方：乙方：

　　年月日：

施工合同篇2

　　发包方（甲方）：彭阳县王洼镇人民政府

　　承包方（乙方）：固原利原水利工程建设有限公司

　　监督方（丙方）：宁夏王洼煤业有限公司

　　为了确保工程质量，明确责任，圆满完成工程建设内容，并

　　根据项目管理有关规定，现甲、乙、丙三方签订该工程承包合同，以便共同遵守。

　　一、协议时间：二0一一年月日

　　二、协议地点：彭阳县王洼镇人民政府

　　三、施工地点：彭阳县王洼镇汪家湾居民点（南街新村）。

　　四、施工期限：40天。

　　五、建设内容：

　　1、计划新打机井2眼，并配套补偿器、水泵、水管。

　　2、机井管理房2座（3.5m*3.5m*2.8m）。

　　3、20m蓄水池2座及蓄水池管理房两座（r=2.2m*高2.6m）。

　　六、双方责任

　　（一）、甲方责任

　　1、甲方负责协调并给乙方提供施工场地、道路、施工用水及

　　电（三通一平）等条件。临时用电距离井址二十米范围内，保证功率40KW，电流电压正常。 3

　　2、甲方委派工程代表对工程全过程协调，保证乙方按期完成

　　工程。

　　3、甲方如有变更通过书面形式通知乙方，并做好交接手续。

　　4、由甲方出面协调相关单位到现场对井址及建筑物位置确定。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方应在工地现场配备经验丰富的施工管理和技术人员，主要负责人要亲临现场检查、指导，并负责制定出各项规章制度及岗位职责，为顺利施工提供组织保证。

　　3、乙方必须于合同签定之日起且具备开工条件十天内,进驻施工地点，若不能按期进驻，合同自行作废。

　　4、乙方在施工过程中应尊重当地群众生活风俗习惯，不得与群众正面冲突，遇到群众干扰或阻挠施工，应立即报告甲方出面协调解决。

　　5、乙方必须严格按照设计说明和质量要求施工，不得随意更改设计内容，若涉及到图纸与实际情况不符合时，乙方技术员及施工负责人应立即书面报告甲方,由甲方决定是否变更设计。若需变更，则变更建设内容的相关费用由甲方协调丙方承担。

　　6、乙方应在工地配备专职质量技术人员做好质量检查及各种实验资料的记录。并积极协助甲方人员工作，及时提供甲方所需的真实数据及资料。

　　7、乙方必须按设计标准施工，井壁管、防沙材料、箍筋等辅助材料，以及配套补偿器、水泵、水管、电缆，必须是国标产品，不得以次充好。

　　8、乙方应做好施工日记的记录工作，并详细填报工程质量评定表。

　　9、甲方若发现乙方在施工过程中不按设计规范施工，质量不符合设计要求，乙方在接到书面整改通知单后，必须立即整改。若强行施工，甲方有权勒令乙方停工，并由乙方承担由此而引起的一切经济损失及责任，乙方已完成的工程量的计价款全部由甲方扣除，作为延误工期补偿费。

　　10、乙方应做好安全管理工作，在施工范围内的钻井安全事故及机械事故责任由乙方完全承担。

　　11、乙方负责向甲方提供工程施工前、施工过程和项目竣工后的照片各一套（规格为5寸彩照）。如在规定深度内，不能打出水，所有费用由乙方承担。

　　12、若遇不可抗力因素，工程工期若需改变，须甲乙双方共同协商确定。

　　13、施工结束后，经三方（甲、乙、丙）验收合格，乙方负责对施工场地进行清理。

　　（三）丙方责任

　　1.根据县人民政府专题常务会议纪要[20xx]3号精神。负责

　　承担彭阳县王洼镇汪家湾居民点（南街新村）机井及配套工程费用。

　　2、负责工程费审核、按期拨付，工程质量监督检查和竣工验

　　收等工作。

　　3、委派甲方对工程全过程协调管理，保证乙方按期完成工程。

　　七、工程造价及费用承担

　　本工程所有费用由宁夏王洼煤业有限公司（丙方）全部承担。

　　一是机井管理房2座造价4.8万元，二是蓄水池20立方米2座造价2.6万元，三是蓄水池管理房2座，造价2.08万元，四是机井2眼，深各100米，1026元/米（按实际米数计算）。工程总造价概算叁十万元整。

　　八、付款方式

　　工程施工进场、机械到位后，预付工程款合同造价的30%，作为乙方工程建设材料购置款；工程过半，甲方付乙方工程造价的40%；工程竣工后，经组织验收合格且符合设计要求，由甲方一次性付清乙方下余30%工程余款。

　　九、协议时效

　　本《合同》是甲、乙、丙三方在互利、平等的原则下制定，自双方签字之日起生效，一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

　　十、其它未尽事宜，由双方协商后，签定补充《合同》，补充《合同》及本《合同》都具有同等的法律效力。

　　发包方（盖章）：承包方（盖章）：丙方（盖章）：

　　代表（签字）：代表（签字）：代表（签字）地址：地址：地址：

　　联系电话：联系电话联系电话：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　20xx年月日

施工合同篇3

　　发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，各方就卫生间防水工程（以下简称“本工程”）施工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　第二条、工作范围、工作内容及承包方式

　　2.1 工作范围、工作内容

　　2.1.1 施工图纸范围内卫生间部位要求的防水工作。

　　2.1.2 基层的处理。

　　2.1.3 材料的运输与保管。

　　2.1.4 成品保护及局部破坏的修补。

　　2.1.5 工程中防水材料为：通过ISO9001国际质量体系认证，建设部科技成果重点推广新产品、中国建筑施工首选环保优质建材、中国建筑装饰装修材料协会认证的“无毒害（绿色）室内装饰装修材料”、“奥运建筑工程材料及设备”入选推荐产品北京东方雨虹防水技术股份有限公司生产，注册商标为“雨虹”牌防水材料，经现场抽样检测必须满足相关要求。

　　2.1.6 聚合物水泥基防水涂料应有产品合格证书和性能检测报告，其品种、规格、性能等应符合相关规定。

　　2.1.7 以上各项工作均包含当日工完场清、材料码放等各项文明施工、安全防护、防火措施、成品保护、特殊情况下的应急措施和相应的临时设施等内容。

　　乙方完成但不仅限于以上工作内容。

　　2.2 承包方式：本工程在乙方承包范围内以包人工、包材料方式承包。

　　第三条、质量

　　3.1 质量目标：合格。

　　材料要求为国标–25℃，厚度偏差符合要求；按国家和行业防水施工验收规范及质量评定验收标准验收，工程质量应达到国家质量合格标准。

　　3.2 甲方责任

　　3.2.1 负责制定保证优质工程的技术方案或措施，并向乙方交底。

　　3.2.2 负责制定管理办法，建立健全质保体系。

　　3.2.3 负责检查和督促各项质保制度和技术方案的落实。

　　3.2.4 负责质量验收及过程质量抽查。

　　3.3 乙方责任

　　3.3.1 提供的工程中所用的防水材料应有明确的标志、说明书、合格证，防水材料及其配套材料应达到国家建材行业标准中优等品的标准，并符合国家相关的各项性能指标要求。

　　3.3.2 根据自身的材料特性，编制切实可行的防水施工方案并报甲方审批。

　　3.3.3 负责全面落实甲方制定的各项质量管理办法及质量保证技术方案或措施。并据此制订出具体的各项工序操作要领，对工人进行技术及安全交底。

　　3.3.4 对工人的操作质量负全责，对成品或半成品的保护负全责。

　　3.3.5 负责建立“三检”制度并落实。

　　3.3.6 必须配备专职质量检查人员。

　　3.3.7 负责及时向甲方提交合乎要求的质检记录。

　　3.3.8 配备足够的生产、质量，要求提供专职人员、技术管理人员（其管理人员的资质必须符合行业标准的要求）。

　　3.3.9 服从甲方的管理，甲方有权要求乙方更换不服从甲方管理或甲方认为不称职的管理人员和施工人员。

　　3.3.10 乙方应对其所属的管理人员、操作人员进行足够的业务培训，以保证施工的工程质量达到国家质量检验评定的“合格”标准。

　　3.3.11 工程保修期内若出现工程质量问题，乙方应在48小时内到达现场进行维修；否则，甲方有权代为维修，其费用从保留金中扣除。

　　第四条、工期

　　4.1 工期目标：按总包方施工进度计划要求完成工程施工任务。

　　4.2 甲方责任

　　4.2.1 负责制订先进合理的施工方案和采取相应的技术措施。

　　4.2.2 负责制订总体形象进度计划、月计划和周计划

　　4.2.3 负责及时向监理报验，并获得批准。

　　4.3 乙方的责任

　　4.3.1 负责按进度计划要求提供足够的且技术素质能够满足要求的劳动力、合格的材料（具有质量合格证）以及足够的中小型施工机具。

　　4.3.2 根据甲方的月、周形象进度计划，编制具体的日作业计划。

　　4.3.3 乙方拖延工期后必须在下道工序中弥补。

　　4.3.4 如遇下述情况：

　　①开工前甲方不能按时交出场地，接通水电；②甲方、建设单位重大设

　　计变更影响；③不可抗力（自然气候因素除外）；④其他甲方认可的特殊

　　原因；可工期顺延。

　　第五条、安全：确保无重伤、无死亡事故，无轻伤事故。

　　5.1 甲方安全责任

　　5.1.1 负责编制安全施工方案（含防火），并将方案向乙方交底。

　　5.1.2 提供安全施工设施所需的材料：安全网、安全护栏、临电设施的安全保护装置(分线箱及其以上的临电设施)。

　　5.1.3 制订安全施工奖惩制度。

　　5.1.4 定期或不定期检查安全施工情况，指导和监督乙方落实各项安全制度；

　　5.1.5 负责办理消防安全施工许可证

　　5.2 乙方安全责任

　　5.2.1 负责全体员工的安全教育，岗前基本安全技能培训。

　　5.2.2 严格按安全生产规程进行施工作业，不得违章作业，对操作安全负全责。

　　5.2.3 特殊工种必需持证上岗，机电工具必须专人操作。

　　5.2.4 负责其承包范围内的安全设施的保护和维护工作。

　　5.2.5 负责提供全体员工的安全劳保用品

　　5.2.6 建立劳务作业层的安全保证体系

　　5.2.7 设立专职安全员，负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作。

　　第六条、文明、环保施工

　　6.1 甲方责任

　　6.1.1 负责制定文明、环保施工方案

　　6.1.2 负责办理有关文明、环保的施工许可证

　　6.1.3 负责制定文明、环保施工各项管理制度

　　6.1.4 负责指导乙方文明、环保施工，并检查、督促落实各项管理制度和方案。

　　6.2 乙方责任

　　6.2.1 依据甲方制订的文明、环保施工方案及管理制度，制订出作业细则，并负责

　　为全体劳务人员交底。

　　6.2.2 负责全体人员的文明、环保施工的教育和培训工作

　　6.2.3 乙方必须投入必要的人力、物力，达到市级文明环保工地标准。

　　6.2.4 负责其居住生活区、施工作业区及甲方办公区域的环境卫生工作。

　　6.2.5 负责保护和维修文明、环保施工的设施

　　第七条、价格

　　7.1 合同价：暂定万元（人民币）

　　7.2 综合单价：元/m2(此价格指完成常州万达广场B区1#公寓楼卫生间

　　防水施工图纸中所规定的承包范围和工作范围的全部工作内容所需的包括人工费、材料费、机具费、间接费、利润、税金等所有费用）。

　　7.3 若工程中发生洽商变更，乙方应在七日内上报甲方，逾期无效。

　　7.4 零星点工按 180.00元/工日计算，不再计取其它任何费用。

　　第八条、结算及支付

　　8.1 结算方式和时间：乙方完成合同内所有工作内容后，按图纸实际施工面积计算，

　　甲、乙双方共同确认。

　　8.2 支付时间及支付比例：本工程进场一周内，付工程款的20%为材料款、工人生活费，

　　防水施工完成至一半并验收后支付完成工程量款的95%，待全部工程竣工验收合格，工程款付款至所完成工程量的95%，扣留保修金（5%）待工程保修期（两年）满后，所扣留相应的保修费用，在一个月内返还。

　　8.3 付款方式：甲方采用现金支票支付。

　　第九条、甲乙双方的职责

　　9.1 甲方职责

　　9.1.1 甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益，不得刁难乙方。

　　9.1.2 甲方指派代表对工程质量、进度进行检查验收、办理竣工手续等。

　　9.2 乙方职责

　　9.2.1 乙方不得将承包范围内的工程转包给他人，否则，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，承担赔偿责任。

　　9.2.2 严禁在工地酗酒、打架、、偷窃、闹事、破坏公司财产，如有发生，甲方有权处以500~1000元的罚款，情节严重者，送交公安机关处理。

　　9.2.3 委派为乙方现场管理的全权代表，负责履行本合同的一切事宜。其须持有与本工程相适应的资格证书和工作经历。

　　9.2.4 乙方自行完成合同备案手续。

　　第十条、违约和争议

　　10.1、在本合同的履行过程中，双方如发生违约与争议，双方应友好协商，如协商不成，则可向工程所在地法院提起诉讼。

　　第十一条、其他

　　11.1 乙方无条件遵守甲方的各项管理规章制度。

　　11.2 双方共同承诺对本合同项下的债权、债务关系均不得转让。如明确转让，需取得对方的书面同意

　　11.3 双方约定合同正、副本份数：本合同一式陆份，正本两份，双方各执一份；副本两份份。本合同约定双方盖章并经双方法定代表人或委托代理人签字后生效。

　　11.4 本协议自乙方进场施工之日起生效，自劳务费结清之日自动失效。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

施工合同篇4

　　引言

　　施工企业在承接工程任务时，需要与业主签订施工合同，双方均需要严格执行合同条款。但是受到市场环境、地质人文条件以及社会环境等因素的影响，加上施工企业缺乏市场意识，业主在合同中处于被动地位，需要承担较多施工合同履行的风险，并对其造成一定的经济损失。为了维护业主的合法权益，需要进一步加强施工合同管理，提高其风险意识，预防履行合同过程中产生的灾害和损失。

　　1、施工合同中的风险

　　1.1不明确的合同条款标准

　　在施工合同中，往往涉及到复杂的生产和技术元素，需要对相关细节问题进行斟酌，约定关于施工质量等方面的标准，并作出具体、详细的解释，并形成明确的、可操作性的条款。但是在实际的工作当中，往往忽视了这一点，缺乏对于细节性问题的明确解释，合同条款的标准较为模糊，容易产生陷阱。对于承包方和业主双方而言，某些合同条款对于业主并不公平，会对其造成一定的损失。

　　1.2固定价格合同

　　在固定价格合同当中，在合同双方的商议下，确定固定的合同价款，并不再做出调整，便于工程结算，其中包含风险范围和风险费用。但是采用该类型和合同条款，业主所承担的风险高于承包方，一旦出现报价计算错误、漏报项目、工程量估算错误等情况，容易造成较大的经济损失，而业主还需要承担主要的责任。

　　1.3工程设计变更

　　在工程施工过程中，受到环境等多重因素的影响，往往和预计情况出现偏差，需要对施工工艺和技术进行调整，做出工程设计变更。而承包方在进行工程技术变更时，必须得到监理工程师的同意，并明确呈于书面。但是一些承包方自行做出工程设计变更，无论是否合理，都违反了合同条款，一旦出现延误工期等情况，业主可以扣除承包方部分的工程款。在施工合同当中，关于工程设计变更的条款不明确，难以追究承包方擅自进行工程设计变更的责任。

　　1.4不明确的合同条款内容

　　业主应对施工合同条款内容一一明确，并及时对不公平条款提出异议，并与对方进行洽商。当中间过程中出现合同条款变更的`情况时，需要合同双方共同商议并达成一致，并对变更后的合同条款内容进行审查，并呈于书面协议当中。如果承包方不了解施工合同条款内容及其变更内容，或是变更内容未明确呈于书面协议当中，容易出现合同条款前后不一致的情况，尤其是工程款支付约定的相关内容，如合同条款内容不明确、前后不一致等情况，对于业主不利。

　　2、施工合同的风险管理办法

　　2.1完善施工合同管理制度

　　完善施工合同管理制度，对于合同的审查批准、使用登记、信息统计等内容进行明确的规定，并将其作为严格履行合同的基础。在签订合同的过程中，需要对投资、工期、环境影响等因素进行考虑分析。在确定合同条款时，避免漏项的情况。对于不明确的条款内容，需要做出准确的解释，在合同双方达成一致后，对书面协议进行修改和完善，经严格的审核后。认真予以执行。加强投招标管理，做好施工合同签订前的工作。在工程量清单计价模式下，业主需要对施工企业进行考察，对于各项专用条款进行严格的核查，保证其项目特征描述的准确性，并根据工程施工的实际情况进行定价。该过程中，需要参考并严格执行《建设工程量清单计价规范》。

　　2.2采用工程结算专用条款

　　采用工程结算专用条款，充分考虑到工程量、计费基数以及材料价格的改变。当发生工程设计变更时，工程项目内容会发生相应的改变，这就需要对合同价格等内容进行调整，形成新的条款项目，并落实于书面协议的当中。而工程量的改变则会影响到项目措施费用、规费和税金，进而引起计费基数的改变。当发生材料价格变化时，则会带动承包价格的变化，需要将其作为合同价款及调整的相关约定，对其调整幅度进行明确的规定，并将其列入工程结算专用条款当中，可有效避免双方在工程结算方面产生纠纷。

　　2.3索赔治理

　　提高业主的法律意识，学会保护自身的合法权益。在合同当中，需要列入索赔和反索赔的相关条款。如施工单位违反了合同条款，业主则可以将其作为证据进行来扣除工程款。当施工单位提出索赔要求时，业主可根据法律法规和合同条款，并按照合理、合法的程序进行反索赔。

　　3、结论

　　加强施工合同风险管理，能够有效保障业主在合同中的合法权益，加强风险因素控制。针对不明确的合同条款标准和合同条款内容、工程设计变更以及固定合同风险等问题，采取科学、合理施工合同的风险管理办法。结合施工实际情况进行分析，考量当前的建筑市场环境，完善施工合同管理制度。然后采用工程结算专用条款，加强索赔治理，全面提高施工合同管理水平。

　　参考文献

　　[1]杨敏.浅谈基建工程招投标和基建施工合同管理存在的风险隐患及防范建议[J].金融经济，20xx（14）：163~164.

　　[2]孙丽.浅谈在施工合同管理中风险识别与防范[J].河南建材，20xx（04）：56~58.

施工合同篇5

　　甲方名称：___ ______

　　地址：

　　法人代表：____ _____

　　乙方姓名：_____ ____

　　性别：_____ ____

　　年龄：_____ ____

　　民族：____ _____

　　文化程度：_____ ____

　　籍贯：_________省_________市

　　现住址：__ _______

　　属于：_________（农业人口／非农业人口）

　　居民身份证号码：____ _____

　　务工许可证号码：____ _____

　　甲方因生产（工作）需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款：

　　一、合同期限

　　自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。

　　二、生产（工作）任务

　　甲方根据生产（工作）需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产（工作）任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产（工作）任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。

　　三、劳动时间与劳动报酬

　　（一）劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产（工作）需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。

　　（二）劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。

　　（三）在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_________元。

　　四、劳动保护、保险福利待遇

　　（一）从城镇招用的临时工，实行社会养老保险制度。保险金缴纳办法与单位劳动合同制工人相同。缴纳养老保险费，每月甲方负担_________元，乙方负担_________元。乙方缴纳金额，先由甲方统一支付，后在其当月工资中扣除。乙方如符合招工条件，单位又有指标，可招为劳动合同制工人，所缴纳的养老保险可随同转移，合并计算缴费年限。

　　（二）乙方因工死亡待遇及因工负伤在医疗期内的待遇与合同制工人相同，因工负伤医疗终结，由劳动鉴定委员会确定其伤残程度。

　　（三）乙方患病或非因工负伤，医疗期最长不超过_________个月。医疗期内待遇应当与合同制工人同等对待，伤病假期间，由甲方酌情发给生活补助费。乙方在甲方工作半年以上，医疗期满尚未痊愈被解除劳动合同的，由企业发给一次性医疗补助费_________元，乙方死亡的，甲方应发给丧葬补助费_________元，一次性发给供养直系亲属救济费_________元。

　　（四）乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为_________天；乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。

　　（五）根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品。从事起重、电焊、司炉等特殊工种作业的，需持有关部门核发的《专业岗位操作证》方可上岗。

　　五、劳动纪律

　　（一）按时上下班，不得迟到早退。

　　（二）严格遵守操作规程，保证生产。

　　（三）爱护单位财产，不无故损坏公物。

　　（四）上班工作（生产）时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。

施工合同篇6

　　防水工程施工合同书

　　主管单位：（甲方）

　　防水施工单位：（乙方）

　　签订日期：年月日

　　防水工程施工合同协议条款

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程地点及工程名称： 2、承包形式： 3、质量要求： 4、开、竣工日期：

　　5、使用材料名称：

　　6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：

　　二、工程价格及结算办法

　　1、总工程量：

　　2、价格：

　　3、预付款：（总金额%）万拾元

　　4、预付款结算时间及手续：

　　5、工程结算时间及手续：

　　三、质量要求及保修期限

　　1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求；

　　2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。

　　四、双方责任

　　1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。

　　2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。

　　3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。

　　4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。

　　五、其它条款

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。

　　本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。

　　六、法律责任

　　1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失；该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。

　　2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。

　　发包方（甲方）：承包方（乙方）：

　　住址：住址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代表人：委托代表人：

　　电话：电话：

　　开户行：开户行：

　　账号：账号：

施工合同篇7

　　甲方：

　　乙方：为了明确双方责任，保证施工顺利进行，经双方充分协商，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。

　　施工工期：自年月月日（自然灾害及不可抗力因素情况下时间顺延）

　　第四条：工程质量

　　1、甲方保证在保质期内不脱皮，基本不褪色。

　　2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。

　　3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。

　　第五条：竣工验收

　　双方对工程施工质量按《建筑装饰工程施工及验收规范》JG73-91标准进行验收。

　　第六条：甲方、乙方责任

　　一、甲方责任

　　1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。

　　2、按第三条款支付乙方进度款。

　　3、负责提供与施工相关的资料。

　　4、甲方派为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。

　　5、负责组织工程的竣工验收。

　　二、乙方责任

　　1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。

　　2、乙方委派

　　3、负责提供内墙工程验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。

　　4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。

　　5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。

　　6、做好文明施工、工完场清工作。

　　第七条：违约责任及争议

　　1、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。

　　3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。

　　第八条：其他 1、合同履行期间，双方发生争议时应先协商解决。若协商不成，可向项目所在地的人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式贰份，甲乙双方执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　电话号码：电话号码：

　　日期：日期：

施工合同篇8

　　建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年），质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出了最低质量保修期限。例如，《房屋建筑工程质量保修办法》就规定，在正常使用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：

　　（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。

　　（5）装修工程为2年。其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”

　　首先要明确的是，工程的保修期与质保金没有必然的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的《建设工程质量管理条例》第四十条明确规定在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：

　　（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

　　（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

　　其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行维修的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。

　　工程质保金不能想当然地与工程的保修期直接联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必须由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：

　　第一，工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中直接扣留。

　　第二，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，及时向建设单位申请返还工程质保金。

　　第三，工程质保金如何直接扣减维修费用。一般来说，建设单位应在出现质量问题的一定时间内书面通知施工企业前来维修处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行委托第三方处理，相关费用就可以直接扣除。因此，作为开发商来讲，一定要注意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。

　　第四，工程质保金返还时是否计息应约定清楚。一般来说，工程质保金不计利息。

　　在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　（一）建设工程质保期。国务院《建设工程质量管理条例》第40条规定：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限：

　　1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

　　2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

　　3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。

　　5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

　　（二）建设工程质量保证金。《建设工程质量保证金管理暂行办法》第二条规定：本办法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。

　　缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，具体可由发、承包双方在合同中约定。

　　第九条、缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。

　　第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。