关于施工合同汇总5篇
随着人们法律意识的建立，越来越多的场景和场合需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗？下面是小编精心整理的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
发包单位：(以下简称为发包人)
分包单位：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建筑工程旋挖钻孔灌注桩施工事项协商一致，订立本合同，明确双方的责任、权利、义务、维护双方的经济利益，双方共同遵照执行。
一、工程名称：旋挖桩部份.
二、工程地址：
三、承包方式、承包内容、工期、质量、安全;
1、承包方式：劳务分包(包工不包主料)，按实际完成工程量据实结算，承包人不得将该劳务再次转包或分包。
2、承包内容：承包人承担旋挖桩基作业。根据设计要求，对基础旋挖钻孔灌注桩的钻进成孔作业、泥浆制备、塌孔后二次成孔、岩芯的取样、孔口防护及遮盖、声测管制作安装(不含材料费)、钢筋笼制作安装(不含材料费)、浇筑桩芯砼及桩顶砼浮江的清理施工内容(不含砼)。
3、工期：自发包人书面通知承包人施工起暂定
4、工程质量：严格按发包人提供的施工图及图纸会审纪要、技术核定单、监理公司的要求、发包人现场技术人员的要求，各施工工序严格按国家现行施工及验收规范、行业标准进行施工和验收，承包人施工质量等级达合格及以上标准。
四、结算及付款方式：
1、价款计算：承包内容的劳务费价款依据施工图、设计变更文件所示桩孔直径尺寸和实际收方深度计算工程量，按以下各分项单价据实计算;
1)、≤1.1m桩径：实际收方深度米的单价按元/米计算;
2)、≥1.2m桩径：实际收方立方米，按每立方米成孔体积计价：元/立方米计算。
2、价款内容：
本合同劳务费内容包括：建筑施工的劳务费、机械费、辅助材料费;法律法规(含地方法规)规定承包人劳动者的工资、劳保、福利、劳动保险费用;机械和工具费、个人防护用具使用费;基本安全措施费;安全文明施工费;承包单位管理费和合理利润及税金，包括全部机械及人员的一次和多次进出场费用已在单价包干。
备注：此单价均为综合包干单价，包含乙方施工作业的“直接工程费(人工费、机械费及合同约定辅料费)、间接费、管理费用、一切措施费、质量安全管理风险费、高温施工补贴费用、人工工资涨跌风险费、利润、税费”等所有费用。
本单价在合同履行期间，执行固定价格包干形式，不随“政府文件、市场价格涨跌”等因数作调整。
3万元(大写：约)具体金额以结算为准。
4、付款方式：
4-1：第一次付款：本工程机械成孔桩基全部施工验收合格，待本工程主体框架结构全部封顶完工验收合格后。发包人支付承包人实际完成桩基工程量%工程进度款，付款时间以建设单位付款节点为准。
4-2：第二次付款：本工程项目预验收合格后，发包人支付承包人基础桩基工程结算价款剩余的%工程款(全部款项)，付款时间以建设单位付款节点为准。(发包人付款时承包人提供同等金额的正规劳务发票及税票原件，乙方可用机械柴油发票冲抵一部分)。
五、发包人方职责：
1、工程负责人：
姓名：联系电话：
职务：
2、基本职责：
2.1、保证现场“三通一平”和夜间施工用电用水接口点，并满足施工作业需要;
2.2、负责基础土石方的外运;
2.3、负责桩位测量、定位、复查以及成桩后的抽检，并完善竣工资料和竣工图;
2.4、负责及时进行桩基取样、检测、并承担费用;
2.5、负责与承包人办理收方、结算、签收双方往来文件、资料，并及时支付工程款。
3、施工技术：
负责提供施工图，对安全、质量、施工图进行技术交底，对施工技术、工艺进行技术指导、监督，对施工程序、工程质量、工程进度、工程安全进行监督、检查、验收管理。
4、工程材料：
4.1、钢筋、声测管、商品砼由发包人计划提供到施工现场，材料质量和数量由发包人负责;
5、安全监督：
负责对承包人安全生产检查、文明施工检查、监督，(其中安全帽、安全带等防护费用由承包人承担)、提供安全生产的警示标牌。
六、承包人职责：
1、工程负责人：
姓名：联系电话：
职务：
2、基本职责：
2.1、编制施工方案和施工计划，并按发包人批准的方案组织施工。
2.2、自有机械、工具安全且装置齐全。
2.3、生活区域有专人管理，住宿、食堂清洁达到卫生标准，不准个人在生活区内加工餐饮和使用生活电器。
2.4、承包人的施工人员必须服从发包人和建设单位的管理规定。
2.5、承包人夜间作业的照明灯具及线缆应符合安全管理规定，并由承包人自己提供。
3、安全生产：
严格按发包人的要求组织施工，对于施工人员进行安全教育，负责在施工前和施工过程中进行安全交底、安全防护和安全措施检查。正确使用安全帽、安全带、安全网，要重点防止机械必须有良好的“接零”、“接地”、“漏电保护”、“限位”等装置，禁止超极、超限使用。禁火、禁烟标志清楚，消防通道畅通，专用消防设备不准随意移动和损坏。承包人在施工过程中发生的自身或他人人身财产安全责任事故，经济损失全部由承包人承担。发包人不承担任何责任和经济损失。
3、工期：
承包人严格按照发包人的进度计划实施，按照发包人确认的区块先后顺序组织施工。承包人有车库施工中必须保证小时作业，每天必须有台旋挖设备正常作业，保证每天的施工进度，车库总工期控制在天内。
4、钢筋笼制作安装：
旋挖桩钢筋笼由承包人制作、安装，制作钢筋笼的机械设备及相应的辅助材料由承包人提供，钢筋原材料的下车由承包人承担。
5、承包人承担施工现场所需的全部材料(包括发包方及承包方提供的材料材料及机具)下车用工。
6、如因承包人未按发包人要求进场时间施工的，每延后一天按5000元/日历天处罚，累计处罚，连续5日历天承包方未进场施工，发包方另行安排施工单位施工，承包方已完合格的工程只结算70%工程款，余下的工程款作为支付承包人的违约处罚。
7、本工程的工期、质量、安全文明施工，如因承包人的原因、造成建设单位、监理单位及建设主管部门对本项目的处罚，由此造成的一切经济损失承包人自行承担。
七、违约责任：
1、发包人未按合同约定向承包人付款，发包人按未付金额的1‰支付违约金。
2、在施工过程中因承包人操作不当造成的工程质量事故和质量返工，由承包人承担成孔费用及损失的材料费用;因发包人提供的材料质量问题，未使用水下砼、砼供应不连续、确需砼或砂浆作为回填材料发包人不予批准等情况下造成的工程质量和质量返工，发包人承担费用。
3、由于承包人原因造成未按合同约定的工期完成，承包人按20xx元/天向发包人支付违约金(特殊地质除外)。
4、除发包人原因或其他第三方原因、异常恶劣天气、采取特殊处理措施和不可抗力因素延长工期外，承包人不得延误工期。
八、争议：合同履行过程中如有争议，双方协商解决，协商不成可向项目所在地人民法院起诉。
九、本合同未尽事宜，经承、发包双方协商一致，可另行签订补充协议。
十、本合同一式四份，双方执两份，双方签字盖章后即生效，工程完工结清尾款后即自然失效。
发包人(签章)：承包人(签章)：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：联系电话：
年月日年月日
施工合同 篇2
甲方：
乙方：
现甲方将莱富艾迪科技新建厂房工程中土建瓦工工程给分包给乙方作业。为明确责任，确保质量完成施工任务，特定如下条款，以资共同遵守：
一、双方的权利和义务：
总包的权利和义务：
1、严格审定乙方的资质，考察施工能力。
2、在可能的情况下，为分包方创造生活条件，费用分包自理。
3、技术负责、安全质量及施工标准化交底，以及施工进度计划安排。
4、负责进场安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督，如发现问题总包有权责令返工或整改，所造成的损失由分包承担。
分包方职责和义务：
1、必须按照总包的施工组织设计组织施工，按进度计划要求按时或提前完成作业计划。
2、精心施工，分部分项质量必须符合“建筑安装工程施工与验收规范”如不按操作规程造成质量事故，除及时返修补并赔偿材料损失。
3、在施工过程中，接受总包的监督和检查，做到随做随清，在操作过程中贪图省事，浪费材料，由分包方按价赔偿。
4、如实填报完成工作量清单和有关施工资料。
5、分包方职工必须遵纪守法，自觉遵守甲方和总包的各项规章制度，不得使用不满16周岁以下的童工，不得擅自消减人员或调换人员。
二、合同内容
2.1结算依据和支付方法：
2.1.1结算依据
总按建筑面积元/平方，其中混凝土按元/立方，砌墙按元/立方，内粉刷按元/平方。外粉刷按元/平方。乙方所用工具除甲方只提供电箱，井架，搅拌机。其他振动机，砌墙线，泥桶，直尺，斗车等均自备及维修，包括太阳灯及灯上电线、推车、振动泵、毛刷等。所有使用工具的修理费由乙方自理。
2.1.2支付方法。
基础结束付清包总额的，混凝土封顶付清包总额的，主体结束付清包总额的，粉刷结束付清包总额的，竣工验收后付清包总额的，余款一年内付清。
2.2工作内容：
2.2.1瓦工队组的作业内容包括：主体土建瓦工所有的工作量，包括浇筑砼、砌筑墙体、找平、磨光等。装饰粉刷、贴面等另定。
2.2.2瓦工队每天必须指派两名作业人员，由项目组调拨安排，工资费用由瓦工班组自理。
2.2.3水电等其他工种的孔洞修补，均需乙方无偿完成。因业主变更的工作量，按定额结算。临设工程能按定额的，按定额结算；不可计的，免费服务。若业主有临工，另计。
2.2.4施工过程中，作业班组应注意节约材料。浇筑砼要清理掉下的砼，并将砼的残余部分当场利用做成混凝土砌块或浇其他砼预制构件。砌筑时，每隔一小时左右需派小工对所砌砌体的落地灰回收利用，实在不好利用的在现场浇成砼砌块，工完料清，对元宝车、搅拌机内的砂浆要全部清理干净、并用机油保养到位。对半砖、断砖可以充分利用，如确实不能利用，在收工时运装至指定地点，保持工作面整洁。运输时，车装的不要太满，搬运时要小心轻放，不能有抛洒滴漏现象。
2.2.5现场的材料做到工完料清，打扫干净交下道工序施工，凡发现未清理干净的责令其清理干净，不得影响工期，若有影响后果自负。
2.2.6不允许有穿拖鞋、赤膊的人进入施工现场施工，不允许随地大小便。
2.2.7由于施工的班组比较多，每个班组需交纳一定的押金。钢筋工、木工进场交纳2万元，瓦工3万元，竹架工1、5万元，否则本工程不予承接。押金用于对违规、打架、斗殴的处罚、以及其他应急使用。违反项目组规定的，一次罚款100、00元，发生打架的，除医药费必须由先出手人负担外，同时还罚款该工种老板20xx元人民币。
2.3所有瓦工负责人进场必须认真看图，审图，凡看不清楚的及时向项目部询问，及时提交材料计划（需提前一周），写好日期不得少报，也不得多报，由于场地紧张，要料计划必须按每天的工作量用料申报，多了没有场地，少了不够使用，以方便项目部调购物资。
2.4工期严格按照项目部的要求，安排劳动力，要求确保工期，每周或每层的进度计划项目部会提前发放。各工种的衔接要配合默契，工期除了天灾和其他不可抗力的影响，不可以顺延，拖延一天罚一万（业主对项目部的要求）。
三、安全生产、工地治安
1、遵守安全操作规程操作。
2、必须加强自身安全意识教育，如违反操作规程而发生伤亡事故，一切均由分包方负责（包括上报事故报告），如他方影响和特殊意外造成伤亡，按政策规定处理，经济有责任方负责（按政策规定基础上进行协商解决），善后工作由分包方负责，双方另行签订安全生产协议书。
3、遵守当地公安部门发布的治安条例，凡分包人员发生治安问题均有分包方负责（包括罚款甚至拘留等刑事案件），另签治安合同。
4、进场施工前，分包应提供给总包施工人员花名册一式两份。按施工规定征收务工证和暂住证等管理费用计。由总包代办手续和交费（总包在支付工程款中扣除）。
四、其他：
1、本合同签订后，总包委派，分包委派负责施工过程中的具体事宜和履行本合同。
2、劳务公司代办劳务管理，按%收取劳务管理费。
3、未尽事宜，届时另议补充协议。
4、若发生争议，双方本着互谅，互解的原则协商解决，如协商不成则请双方信任的第三方协商解决，直到法院起诉。
5、合同代作劳动用工合同，工程结束自行实效。
6、另附分包补充条款。
7、本合同一式四份，其中总包三分，分包一份。本合同自双方签字盖章，安全、治安合同同时签订后生效。凡须上级主管部门签证（担保）的至签证后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇3
发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经协商一致，甲方同意将 塑胶跑道委托给乙方，包工包料包运费，为明确甲、乙双方在工程中的权利、义务和经济责任，将签订本合同共同遵守执行。
一、工程概况：
工程名称： 施工地点：
二、工程范围及内容：
按照甲、乙双方可确认的设计图纸及协定的内容进行施工，工程承包主要内容：
1、约2，厚_____mm透气型塑胶跑道;
三、合同工期：
1、本工程工期从收到甲方书面通知书后材料进场第二天起计，总工期 个日历天。
2、有以下原因之一者，由甲方或监理签证确认后工期可以顺延：
A、甲方在施工期间修改设计，并相应增减乙方施工的工程量或影响乙方下道工序的施工;
B、因不可抗力的自然灾害等事件影响;
C、因甲方原因造成的工期延误;
D、风雨潮湿天，不宜施工的。
四、工程质量要求：合格
五、合同价款：
1、施工过程中，甲方如实际需要对本项目调整而引起工程量的增减，按实际工程量进行结算，单价按合同工程单价( mm透气型塑胶跑道单价 元/m2)面积约 m2。
2、不含税总价：大写：人民币元整小写：人民币元整
六、付款方式与工程结算
1、甲方向乙方付壹拾万圆整(￥ )至乙方指定帐户乙方安排塑胶材料及人员进场。
2、材料到场，甲方向乙方支付伍万圆整(￥ )至乙方指定帐户。
3、材料出厂一个月内，甲方向乙方支付合同剩余所有金额叁万贰仟圆整(￥320xx.00)至乙方指定帐户。
4、以上各期工程款如不能按期支付，每延期一天，则甲方需向乙方支付合同总额的2‰的违约金。
七、工程验收
1、材料进场，乙方须提供塑胶材料的出厂合格证及质检报告。
2、在工程施工进程中，乙方所使用的材料、人力技术、施工程序、施工质量必须按照合同及承诺、行业标准要求执行。
3、乙方必须按照双方确认的设计图纸及有关资料进行施工。
4、工程施工完毕，乙方提前两个工作日书面通知或口头通知甲方验收，如甲方在约定验收时间内未能验收或投入使用或进行下一道工序，则双方同意视为自动验收合格处理。
八、竣工交付后服务
乙方为本工程向甲方提供壹年免费保修，如因地震及人力不可抗力的自然灾害，或因原地基及人为破坏，不正当使用等原因而引起的问题不属于乙方保修范围。
九、甲方责任：
1、甲方负责免费提供工地的用水、用电、临时仓库、材料堆放地点及其它与施工相关事宜，费用由甲方负责。
2、、在乙方进场施工前，甲方必须提供完全符合要求的基础，如因原基础原因造成面层损坏(例如原基础沉降引起面层的质量)与乙方无关。
3、甲方必须向乙方提供施工图纸。
4、委派工程质量、进度、验收事宜。
十、乙方责任
1、委派工程质量、进度、验收事宜。
2、乙方有责任为所有现场施工人员购买人身保险，在施工过程中乙方施工人员发生人身安全事故，由乙方负责。
3、乙方进场后必须接受管理人员及现场监理的监管并予以积极配合。
4、若出现质量争议，应提交质检部门裁定。
十一、争议解决
1、在合同执行中，若发生未尽事宜，双方经协商，可签订补充合同。
2、在执行本合同中发生争议，应通过友好协商解决，如协商不能解决，可提请主管部门调节，调节不成，则提交仲裁委员会提请诉讼。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签章后生效。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表人(签章) 代表人(签章)
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
施工合同 篇4
28天
1、基准日期：指递交投标书截止日期前28天。
2、合同协议书：除非另有协议，双方应在承包商受到中标函后28天内签订合同 ．．．．．．．．． 协议书。
3、雇主的资金安排：雇主应在收到承包商的任何要求后28天内，提出其已做并 将维持的资金安排的合理证据，说明雇主能够按照【合同 价格和付款】的规定，支付合同价格（按当时估算）。
4、履约担保：承包商应在受到中标函后28天内向雇主提交履约担保，并向工程 师送一份副本。
5、履约担保：如果在履约担保的条款中规定了其期满日期，而承包商在该期满 日期前28天尚无权拿到履约证书，承包商应将履约担保的有效期 延长至工程竣工和修补完任何缺陷时为止。
6、分包商：承包商应至少提前28天将各分包商承担工作的拟定开工日期和该工 作在现场的拟定开工日期通知工程师。
7、进度计划：承包商应在收到根据【工程的开工】规定发出的通知后28天内， 向工程师提交一份详细的进度计划。
8、暂停时对生产设备和材料的付款：
在下列条件下，承包商有权得到尚未运到现场的生产设备和（或）材料（按 暂停开始的日期时）的价值的付款：生产设备的生产或生产设备和（或）材料的交付被暂停达28天以上。
9、拖长的暂停：如在提出这一要求后28天内工程师没有给出许可，承包商可以 通知工程师，将工程受暂停影响的部分视为根据【变更和调整】 规定的删减项目。
10、工程师在收到承包商的申请通知后28天内，应：
（a）向承包商颁发接收证书，注明工程或单位工程按照合同要求竣工的日 期，任何对工程或单位工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工 作和缺陷（直到或当收尾工作和缺陷修补完成时）除外；或
（b）拒绝申请，说明理由，并指出在能颁发接收证书前承包商需做的工作。 承包商应在再次根据本款发出申请通知前，完成此项工作。
11、如果工程师在28天期限内既未颁发接收证书，又未拒绝承包商的申请，而 ．．
工程或单位工程（视情况而定）实质上符合合同规定，接收证书应视为已在 上述规定期限的最后一日颁发。
12、进一步试验：如果任何缺陷或损害的修补可能对工程的性能产生影响，工程 师可要求重新进行合同提出的'任何试验。此要求应在该缺陷或 损害修补后28天内发出通知提出。
13、履约证书：履约证书应由工程师在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发，或在承包商提供所有承包商文件，完成所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷后尽快颁发。履约证书应抄送雇主。
14、现场清理：如果所有这些物品，在雇主收到履约证书副本后28天内，尚未被运走，雇主可以出售或另行处理任何这些剩余物品。
15、合同价格：承包商在开工日期后28天内，应向工程师提交资料表中所列每
项总价的建议分类细目。工程师编制付款证书时可以考虑此类分 类细目，但不受其约束。
16、预付款：如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款尚 未还清时，承包商应将保函有效期延至预付款还清为止。
17、其中付款证书的颁发：工程师应在收到有关报表和证书文件后28天内，向 雇主发出其中付款证书，说明工程师。公正地确定的 应付金额，并附支持资料。
18、最终付款证书的颁发：工程师在收到按照【最终付款证书的申请】和【结清 证明】中规定的最终报表和结清证明后28天内，应 向雇主发出最终付款证书。
19、由雇主终止：无合理解释未能在收到按照【拒收】或【修补工作】的规定发 出通知后28天内，遵守通知要求。
20、雇主终止的权利：此项终止应在承包商收到该通知或雇主退回履约担保两者 中较晚的日期后第28天生效。
21、知识产权和工业产权：当一方未能在收到任何索赔的28天内，向另一方发 出关于该索赔的通知时，该方应被认为已放弃根据本 款规定的任何受保障的权利。
22、承包商的索赔：如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他 文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和（或）任何追加 付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的时间或 情况。该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉改时间或情况 后28天内发出。
23、如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长， 承包商应无权获得追加付款，而雇主应免除有关该索赔的全部责任。否则， 应适用本款以下规定。
24、承包商应在引起索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，或在承包商 可能建议并经工程师认可的此类其他其期限内，递交一份最终索赔报告。
25、取得争端裁决委员会的决定：如果DAB已就争端事项向双方提交了它的决 定，而任一方在收到DAB决定后28天内， 均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最 终的，对双方均具有约束力。
42天
1、工程师的替换：如果雇主拟替换工程师，雇主应在拟替换日期42天前通知承 包商，告知拟替换工程师的姓名、地址和相关经验。如果承包 商通知雇主，对某人提出合理的反对意见，并附有详细依据， 雇主就不应用该人替换工程师。
2、履约担保：除出现以下情况雇主根据合同规定有权获得的金额外，雇主不应根据履约担保提出索赔：
（b）承包商为恩呢该在商定或确定后42天内，将承包商 同意的，或按照【雇主的索赔】或【索赔、争端、和仲 裁】的规定确定的承包商应付金额付给雇主；
（c）承包商未能在收到雇主要求纠正违约的通知后42天内进行纠正。
3、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非 专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。
4、付款计划表：如果合同未包括付款计划表，承包商应每个季度提交他预计应 付的无约束性估算付款额。第一次估算应在开工日期后42天内 提交。直到颁发工程接收证书前，应按季度提交修正的估算。
5、付款：首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担 保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。
6、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
（a）承包商在根据【承包商暂停工作的权力】的规定，就未能遵循【雇主的资金安排】规定的事项发出后42天内，仍未收到合理的证据；
（c）在【付款】规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到根据其中付款证书多的应付款额（按照【雇主的索赔】规定的扣减部分除外）。
7、承包商的索赔：在承包商察觉（或应已察觉）引起索赔的事件或情况后42 天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，承包商应向工程师递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和（或）追加付款的全部详细资料。
8、工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在 工程师可能建议并经承包商认可的此类其他期限内，做出回应，表示批准、 或不批准并附具体意见。
9、对争端裁决委员会未能取得一致：
（d）在唯一成员或三人成员中的一人拒绝履行职责，或因其死亡、无行为能力、辞职或任命期满而不能履行职责后42天内，双方未能就任命一位替代人员达成一致意见。
21天
1、履约担保：雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。
2、货物运输：除非专用条件中另有规定：
（a）承包商应在不少于21天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期，通知工程师。
3、进度计划：除非工程师在收到进度计划后21天内向承包商发出通知，指出其 中不符合合同要求的部分，承包商即应按照该进度计划。并遵守合 同规定的其他义务，进行工作。雇主人员应有权依照该进度计划安 排他们的活动。
4、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工 程师。
5、延误的试验：如果承包商未在规定的21天内进行竣工试验，雇主人员可自行进行这些试验，试验的风险和费用应由承包商承担。这些竣工试验应被视为是承包商在场时进行的，实验结果应认为准确，予以认可。
6、付款：
雇主应向承包商支付：
（a）首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。
7、承包商暂停工作的权力：如果工程师未能按照【期中付款证书的颁发】的规 定确认发证，或雇主未能遵守【雇主的资金安排】 或【付款】的规定，承包商可在不少于21天前通知 雇主，暂停工作（或放慢工作速度），除非并直到承 包商根据情况和通知中所述，收到了付款证书、合 理的证书或付款为止。
14天
1、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工 程师。除非另有商定，竣工试验应在此通知日期后的14天内， 在工程师指示的某日或某几日内进行。
2、工程和单位工程的接受：承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日 期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通 知。
3、对竣工试验的干扰：如果由于雇主应负责的原因妨碍承包商进行竣工试验达 14天以上，雇主应被视为已在竣工试验原定完成的日期 接收了工程或单位工程（视情况而定）。
4、对竣工试验的干扰：这时工程师应相应地颁发接收证书，承包商应在缺陷通 知期限期满日期前，尽快进行竣工试验。工程师应要求 竣工试验要提前14天发出通知，并按照合同中的有关规 定进行。
5、需测量的工程：如果承包商检查后不同意该记录，和（或）不签字表示同意，承包商应向工程师发出通知，说明认为该记录不准确的部分。工程师收到通知后，应审查该记录，进行确认或更改。如果承包商被要求检查记录后14天内，没有发出此类通知，该记录应认为准确，予以认可。
6、由雇主终止：再出现任何上述时间或情况时，雇主可提前14天向承包商发出 通知，终止合同，并要求其离开现场。
7、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：
在上述任何事件或情况下，承包商可通知雇主，14天后终止合同。（P111）
8、不可抗力的通知：如果一方因不可抗力使其履行合同规定的任何义务已或将受到阻碍，应向他方发出关于构成不可抗力的事件或情况的通知，并应明确说明履行已或将受到阻碍的各项义务。此项通知应在该方察觉或应已察觉到构成不可抗力的有关事件或情况后14天发出。
84天
1、竣工报表：承包商在收到工程接收证书后84天内，应按照【期中付款证书的 申请】的要求，向工程师提交竣工报表及证明文件，一式六份。
2、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商 应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定 进行。
3、取得争端裁决委员会的决定：DAB应在收到此项委托后84天内，或在可能由DAB建议并经双方认可的此类其他期限内，提出它的决定，决定应是有理由的，并说明是根据本款规定提出的。
4、如果任一方对DAB的决定不满意，可在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如果DAB未能在收到此项委托后84天（或经认可的其他）期限内，提出其决定，则任一方可以在该期限前后28天内，向另一方发出其不满的通知。
56天
1.付款：雇主应向承包商支付：
（b）各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明 文件后56天内。
2、最终付款证书的申请：承包商应在收到履约证书后56天内，向工程师提交按 照工程师批准的格式编制的最终报表草案，并附证明文件，一式六份。
3、由承包商终止：
（b）工程师未能在收到报表和证明文件后56天内发出有关的 付款证书。
4、友好解决：如果已按上述发出了表示不满的通知，双方应在着手仲裁前，努 力以友好方式解决争端。但是，除非双方另有协议，仲裁可在表 示不满的通知发出后第56天或其后着手进行，即使未曾做过友好 解决的努力。
140天
1、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定进行。
7天
1、进度报告：除非专用条件中另有个规定，承包商应编制月进度报告。一式六 份提交给工程师。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至 当月的月底止。以后每月报告一次，每次报告期最后一天后7天 内报出。
2、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非 专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。
施工合同 篇5
甲方：延安丰驰建业房地产开发有限公司
乙方：西安市长安区第三建筑工程公司
经过双方共同协商，甲方将宝塔区二庄科经济适用房项目周边喷锚支护工程委托乙方实施。为了明确双方责任权利，互相配合，达成以下条款以资双方共同遵守。
工程名称：宝塔区二庄科经济适用房周边喷锚支护。
工程地点：宝塔区二庄科后沟。
一、范围：
生态时代土钉锚喷支护及中风化岩层钉锚喷支护包括边坡修整、打花管，注浆、铺钢筋网片、喷射砼等工程范围详见设计说明和施工图的全部要求。
二、工作内容：
依据甲方提供的确认图纸、设计说明和施工图要求的全部内容。包括：制作、安装、交验、保修等。
三、合同工期：
工程计划20xx年 3月 日开工，20xx年 月 日竣工工期
天 (累计施工天数)。若因甲方原因或不可抗力影响施工，经甲方代表书面签字确认后工期顺延。
四、质量等级为合格，符合国家相关规范、标准规定。保证施工期间坑壁安全直至回填土完成。
五、承包方式及单价：
本项目实行轻包：即包工不包料，保质量保工期。喷锚支护综合单价140元/平方米，此单价为含税及配合费单价，此单价在施工过程中市场价格如有浮动，不再调整。配合费用乙方自理，如有必要甲方配合协调。工程量按实结算，实测实量。
六、施工规范和验收标准：
1、乙方必须严格按照设计图纸、设计选用的标准图集，施工规范和标准进行施工。乙方必须做好自检记录，隐蔽工程记录和各种试验记录。
2、工程验收前乙方必须将施工资料(含竣工图、质量保证资料、各种试验报告)整理齐全，一式两份交甲方审查合格后方可申请验收。
3、甲方严格按照设计图纸及验收规范进行上下工序之间验收及竣工验收，并及时进行隐蔽工程交底和签认。配合乙方做好中间环节的签字验收。
七、双方责任：
甲方：
1、甲方负责现场管理、协调，进行现场交底。
2、对工程进度、质量进行监督检查、组织隐蔽工程和竣工验收。
3、按合同约定支付工程款。
4、提供施工蓝图二份（图纸由乙方自理）。
乙方：
1、必须遵守甲方的现场管理和有关规章制度，随时接受甲方监督检查，确保工程质量，保证工程按期完成。
2、材料进场及施工中及时向甲方提请验收检查。上道工序未经甲方签字验收不得进入下道工序施工，否则无条件返工处理；若乙方强行施工，甲方有权终止合同，拒付工程款。在乙方提出申请2个工作日小时内进行验收，如不能在约定期限内现场验收，无条件承认乙方的施工成果。
3、竣工验收前的成品、半成品保护由乙方负责，竣工验收后的成品保护由甲方负责。
4、承担保修责任和义务。
5、甲方进行现场交底，由乙方实施保护施工现场设施，若有损坏，恢复原状或照价赔偿。
6.在施工过程中，严格按照国家有关安全政策法规和工程技术规范组织施工，要采取安全文明施工措施，保证安全文明施工。工程施工过程中及甲方今后的施工过程中，如因乙方工程质量或管理不善发生不安全事故，乙方承担全部责任和经济损失，以及延误工期给甲方及第三方造成的损失。
7施工中相关人员必须持证上岗，项目负责人和技术员必须坚守岗位，否则按违约论处，每次扣除工程款100元。
8、为使工程有序进行，便于联系协调，甲方委派 同志，乙方委派 同志为双方各自代表，负责现场有关事宜的处理。
八、工程款支付办法
1、喷锚支护施工完成后，甲方支付结算价的60%，余款待竣工验收合格后结清余款。
2、现场施工用水、电甲方负责协调，指定接口，乙方承担费用。
九、违约责任
1、甲方没按时结算、付款，每迟付1天，按欠付工程款的万分之五违约金付给乙方。
2、乙方未按甲方指定的日期进场开工，承担由此给甲方造成的损失。超过5天者，甲方有权终止合同，另行委托。乙方未按约定的期限竣工，每推迟一天，每天乙方向甲方支付5000元违约金。工期延误壹拾天以上时，甲方有权终止合同，乙方在甲方发出的通知5日内撤离施工现场，由此造成的一切责任及损失由乙方承担。
3、本合同由乙方负责实施，乙方不得转包第三方。若发现转包，甲方有权终止合同，另行委托他人施工，乙方承担全部违约责任。
4、乙方工程质量达不到图纸规范和标准要求的，乙方无条件返工处理，如拒不返工处理，甲方有权拒付工程款。情况严重的甲方有权终止合同。因施工原因造成的一切质量及安全问题，其责任和损失全部由乙方承担。
5、任何一方不履行合同或违约向对方支付承包价格10%违约金。
十、争议解决
1、本合同在执行过程中，如发生争议，双方协商不能解决时，任何一方可申请工程所在地人民法院诉讼解决。
2、未定事宜双方根据具体情况协商签订补充协议。
十一、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经双方签字盖章后生效，工程款付清(含保修金)后，自动失效。
甲方： 乙方
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
【关于施工合同汇总5篇】相关文章：
关于施工合同02-09
关于小型施工合同02-26
施工施工合同02-08
安全施工合同_施工合同02-11
球场施工合同_施工合同02-10
打井施工合同_施工合同02-10
地暖施工合同施工合同03-25
施工合同4篇-施工合同03-02
建设施工合同-施工合同02-15
道路维修施工合同_施工合同02-14