施工合同

时间：2021-02-24 08:21:10 施工合同

施工合同5篇

　　在人民愈发重视法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家整理的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

施工合同5篇

施工合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方协商，甲方将71762部队1#、2#、3#、4#楼地板砖、室内墙砖铺贴发包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利，确保工程的质量、进度、安全及文明生产，特定立本合同，双方共同遵守执行。

　　一、工程概况

　　工程名称：71762部队1#、2#、3#、4#楼

　　工作范围：室内地面和墙面铺贴砖分项工程

　　工期：年月日至年月日止

　　二、承包方式

　　1. 合同价格：

　　⑴单价：

　　地板砖单价：元/㎡

　　踢角线单价：元/m

　　卫生间墙面砖单价：元/㎡

　　卫生间地砖单价：元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地平米内)

　　⑵本合同单价包含但如下工作内容：

　　楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝，清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝或勾缝、清洁表面，施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到验收合格标准的单价，工程质量标准以国家现行相关施工验收规范为准，并应使建设单位满意。如检查施工质量达不到合格标准，乙方必须返工到合格标准，除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外，甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求，应自费整改直至合格;做到工完场清，安全文明施工。本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险，发生事故与甲方无关) 。

　　三、工程款审核及支付

　　1、乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款 %，待业主验收合格，决算完成后付至总工程款95%，剩余5%作为质保金，2年后质保金付清。如果出现质量问题，甲方通知后，乙方须在24小时内到场维修。

　　3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。

　　四、甲乙双方责任及权利

　　1. 甲方应配备相应管理人员，负责编制进度计划、施工方案，负责物料、设备的供应及调度，及时进行施工安全和技术交底。

　　2. 甲方负责除向乙方提供施工场地及施工用水电、物料提升机外，其它概不负责。

　　3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有能力的施工班组，配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组，甲方有权要求乙方辞退或更换不合格的工人及班组;

　　4. 乙方施工人员要满足甲方的合理进度安排;

　　5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具，机具维修保养及易损件更换由乙方自理。

　　6. 乙方晚上按需应加班，以配合公司管理人员的各项(安全文明施工，质量及进度)安排;

　　7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合，为其提供工作面及其他施工之便利条件;

　　8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排，保证工完场清，达到公司有关现场文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求，甲方可安排工人另行完成，费用由乙方承担。

　　9、乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理，甲方不承担任何连带责任。

　　五、工期、质量及安全生产

　　1、工期为月，如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期，甲方将予以不低于每天20xx元经济处罚。

　　2、若乙方不能增加工人，甲方可联系另外队伍进场施工，由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。

　　3、乙方须确保工程质量达到合格标准，若乙方在施工过程中出现质量问题，除无偿返工和赔偿材料损失外，甲方有权予以经济处罚。若造成重大质量事故，甲方有权取消合同且对乙方已完成工程量不予结算，以赔偿损失。

　　4、乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工，若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准)，则乙方不得进行下一步施工;

　　5、施工过程中，乙方应随时接受甲方的检查，发现施工质量不符合要求的应及时整改;

　　6、乙方应切实加强安全生产管理，确保达到甲方的安全生产责任目标要求，否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》;

　　六、治安文明管理

　　1、乙方须对其所有工人的治安负完全责任，若发生打架斗殴或其他刑事案件，其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况，对乙方予以经济处罚。

　　2、乙方须对工人进行现场安全文明教育，包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生，甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。

　　3、如因业主未能及时支付甲方工程款，乙方不得因工程款原因影响工程施工，特别是不得发生员工闹事、上访等事件，发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。

　　七、补充说明

　　安全文明施工条例属本合同副本，签字生效。

　　八、合同未尽事宜，双方协商解决。

　　九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，在甲乙双方签字后生效，在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。

　　十、合同附件：《安全文明施工条例》

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

施工合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：围挡施工工程工程地点：

　　工程内容：以甲方提供的施工图纸、说明，及经甲方签章确认的设计交底记录、设计变更通知(或技术核定单)为准，具体工程边界划分以设计图纸以及甲方的书面通知为准。

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：图纸范围内围挡及有关的预留预埋和安装、调试，具体以补充条款和甲方的图纸、说明为准。

　　1、甲方有权决定本工程红线范围内及红线外距离50米范围之内因设计变更、指令单涉及的增加工程是否由乙方施工，若甲方决定将以上工程委托给乙方施工，乙方必须充分理解甲方对该委托的要求，予以配合并按时完成，价格按照合同内同类工程和合同约定条款计取。若乙方拒绝接受甲方指令，甲方有权将该项工程委托给其他单位施工，并按照该项工程造价的20%向乙方索取违约金；

　　2、乙方按工程承包范围包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收、包施工全部风险。

　　三、工程围挡施工要求

　　1、该围挡为临时施工用围挡，但由于本项目施工周期较长，要求围挡有一定坚固度、焊接要牢固、部分地段采用螺丝连接（可活动）。

　　2、主支架采用角钢，尺寸总长约 m，角钢必须做防锈漆，安装要求坚固、美观、线条平直（具体做法见附件）。

　　四、合同工期：

　　开工日期：以甲方下发的进场通知书为准。

　　合同工期：在接到甲方通知后20日内。

　　五、质量标准：合格

　　六、合同价款：

　　按照施工要求（本合同第五条质量标准）。单价：￥元/平米。围挡总长度约米，每米平米，合计平米。总价约：元（具体金额按实结算，以工程部计量为准）。

　　七、付款方式：

　　1、乙方在接到甲方通知后，开始办理相关手续，乙方在办理相关手续的同时材料进场，施工手续办理完成，达到施工阶段，甲方支付乙方总工程造价的 %，即人民币￥：（大写：）；

　　2、乙方在完成主体框架，经验收合格后，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的 %），即人民币￥：（大写：）；

　　3、工程全部完成，并经甲方验收合格，甲方支付乙方总工程造价的%（即付款至工程总造价的%），即人民币￥：（大写：）；

　　4、甲方暂留工程总造价的 %作为工程保证金，待质保期（贰年）过后无息全额返还。

　　5、如超出合同范围

　　八、甲方责任与义务：

　　1、甲方有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方要求；

　　2、甲方负责提供施工现场的施工场地；

　　3、甲方按本合同规定结算相关费用；

　　九、乙方责任与义务：

　　1、乙方承担围挡施工所涉及的所有报批手续及相关费用；

　　2、乙方自行负责施工场地的水、电等事宜及费用；

　　3、乙方在接到甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕；

　　4、乙方应严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定；

　　5、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定，如在使用过程中出现倾倒、扭曲变形、开裂等问题，乙方应承担返工及相应损失；

　　6、乙方在本围挡施工制作及设置过程中，必须严格按操作规范进行生产制作，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关；

　　7、自验收合格之日起，乙方制作的围挡工程项目质保贰年，在验收合格贰年内出现的所有质量问题，均由乙方负全责（人为损坏除外，如出现人为损坏，乙方应在接到甲方通知后， 24小时内进行修复，甲方为乙方提供相应费用）；

　　8、如在质保期内出现质量问题，在接到甲方通知后1小时内做出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理（如不能及时处理，甲方有权自行安排修复工作，相应费用从质保金当中扣除，如质保金不足支付相应费用，甲方有权向乙方追讨）；

　　甲方：（章）

　　乙方：（章）

　　年月日

施工合同篇3

　　28天

　　1、基准日期：指递交投标书截止日期前28天。

　　2、合同协议书：除非另有协议，双方应在承包商受到中标函后28天内签订合同．．．．．．．．．协议书。

　　3、雇主的资金安排：雇主应在收到承包商的任何要求后28天内，提出其已做并将维持的资金安排的合理证据，说明雇主能够按照【合同价格和付款】的规定，支付合同价格（按当时估算）。

　　4、履约担保：承包商应在受到中标函后28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。

　　5、履约担保：如果在履约担保的条款中规定了其期满日期，而承包商在该期满日期前28天尚无权拿到履约证书，承包商应将履约担保的有效期延长至工程竣工和修补完任何缺陷时为止。

　　6、分包商：承包商应至少提前28天将各分包商承担工作的拟定开工日期和该工作在现场的拟定开工日期通知工程师。

　　7、进度计划：承包商应在收到根据【工程的开工】规定发出的通知后28天内，向工程师提交一份详细的进度计划。

　　8、暂停时对生产设备和材料的付款：

　　在下列条件下，承包商有权得到尚未运到现场的生产设备和（或）材料（按暂停开始的日期时）的价值的付款：生产设备的生产或生产设备和（或）材料的交付被暂停达28天以上。

　　9、拖长的暂停：如在提出这一要求后28天内工程师没有给出许可，承包商可以通知工程师，将工程受暂停影响的部分视为根据【变更和调整】规定的删减项目。

　　10、工程师在收到承包商的申请通知后28天内，应：

　　（a）向承包商颁发接收证书，注明工程或单位工程按照合同要求竣工的日期，任何对工程或单位工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷（直到或当收尾工作和缺陷修补完成时）除外；或

　　（b）拒绝申请，说明理由，并指出在能颁发接收证书前承包商需做的工作。承包商应在再次根据本款发出申请通知前，完成此项工作。

　　11、如果工程师在28天期限内既未颁发接收证书，又未拒绝承包商的申请，而．．

　　工程或单位工程（视情况而定）实质上符合合同规定，接收证书应视为已在上述规定期限的最后一日颁发。

　　12、进一步试验：如果任何缺陷或损害的修补可能对工程的性能产生影响，工程师可要求重新进行合同提出的任何试验。此要求应在该缺陷或损害修补后28天内发出通知提出。

　　13、履约证书：履约证书应由工程师在最后一个缺陷通知期限期满日期后28天内颁发，或在承包商提供所有承包商文件，完成所有工程的施工和试验，包括修补任何缺陷后尽快颁发。履约证书应抄送雇主。

　　14、现场清理：如果所有这些物品，在雇主收到履约证书副本后28天内，尚未被运走，雇主可以出售或另行处理任何这些剩余物品。

　　15、合同价格：承包商在开工日期后28天内，应向工程师提交资料表中所列每

　　项总价的建议分类细目。工程师编制付款证书时可以考虑此类分类细目，但不受其约束。

　　16、预付款：如果保函条款中规定了期满日期，而在期满日期前28天预付款尚未还清时，承包商应将保函有效期延至预付款还清为止。

　　17、其中付款证书的颁发：工程师应在收到有关报表和证书文件后28天内，向雇主发出其中付款证书，说明工程师。公正地确定的应付金额，并附支持资料。

　　18、最终付款证书的颁发：工程师在收到按照【最终付款证书的申请】和【结清证明】中规定的最终报表和结清证明后28天内，应向雇主发出最终付款证书。

　　19、由雇主终止：无合理解释未能在收到按照【拒收】或【修补工作】的`规定发出通知后28天内，遵守通知要求。

　　20、雇主终止的权利：此项终止应在承包商收到该通知或雇主退回履约担保两者中较晚的日期后第28天生效。

　　21、知识产权和工业产权：当一方未能在收到任何索赔的28天内，向另一方发出关于该索赔的通知时，该方应被认为已放弃根据本款规定的任何受保障的权利。

　　22、承包商的索赔：如果承包商认为，根据本条件任何条款或与合同有关的其他文件，他有权得到竣工时间的任何延长期和（或）任何追加付款，承包商应向工程师发出通知，说明引起索赔的时间或情况。该通知应尽快在承包商察觉或应已察觉改时间或情况后28天内发出。

　　23、如果承包商未能在上述28天期限内发出索赔通知，则竣工时间不得延长，承包商应无权获得追加付款，而雇主应免除有关该索赔的全部责任。否则，应适用本款以下规定。

　　24、承包商应在引起索赔的事件或情况产生的影响结束后28天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的此类其他其期限内，递交一份最终索赔报告。

　　25、取得争端裁决委员会的决定：如果DAB已就争端事项向双方提交了它的决定，而任一方在收到DAB决定后28天内，均未发出表示不满的通知，则该决定应成为最终的，对双方均具有约束力。

　　42天

　　1、工程师的替换：如果雇主拟替换工程师，雇主应在拟替换日期42天前通知承包商，告知拟替换工程师的姓名、地址和相关经验。如果承包商通知雇主，对某人提出合理的反对意见，并附有详细依据，雇主就不应用该人替换工程师。

　　2、履约担保：除出现以下情况雇主根据合同规定有权获得的金额外，雇主不应根据履约担保提出索赔：

　　（b）承包商为恩呢该在商定或确定后42天内，将承包商同意的，或按照【雇主的索赔】或【索赔、争端、和仲裁】的规定确定的承包商应付金额付给雇主；

　　（c）承包商未能在收到雇主要求纠正违约的通知后42天内进行纠正。

　　3、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。

　　4、付款计划表：如果合同未包括付款计划表，承包商应每个季度提交他预计应付的无约束性估算付款额。第一次估算应在开工日期后42天内提交。直到颁发工程接收证书前，应按季度提交修正的估算。

　　5、付款：首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。

　　6、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：

　　（a）承包商在根据【承包商暂停工作的权力】的规定，就未能遵循【雇主的资金安排】规定的事项发出后42天内，仍未收到合理的证据；

　　（c）在【付款】规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到根据其中付款证书多的应付款额（按照【雇主的索赔】规定的扣减部分除外）。

　　7、承包商的索赔：在承包商察觉（或应已察觉）引起索赔的事件或情况后42 天内，或在承包商可能建议并经工程师认可的其他期限内，承包商应向工程师递交一份充分详细的索赔报告，包括索赔的依据、要求延长的时间和（或）追加付款的全部详细资料。

　　8、工程师在收到索赔报告或对过去索赔的任何进一步证明资料后42天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的此类其他期限内，做出回应，表示批准、或不批准并附具体意见。

　　9、对争端裁决委员会未能取得一致：

　　（d）在唯一成员或三人成员中的一人拒绝履行职责，或因其死亡、无行为能力、辞职或任命期满而不能履行职责后42天内，双方未能就任命一位替代人员达成一致意见。

　　21天

　　1、履约担保：雇主应在收到履约证书副本后21天内，将履约担保退还承包商。

　　2、货物运输：除非专用条件中另有规定：

　　（a）承包商应在不少于21天前，将任何生产设备或每项其他主要货物将运到现场的日期，通知工程师。

　　3、进度计划：除非工程师在收到进度计划后21天内向承包商发出通知，指出其中不符合合同要求的部分，承包商即应按照该进度计划。并遵守合同规定的其他义务，进行工作。雇主人员应有权依照该进度计划安排他们的活动。

　　4、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工程师。

　　5、延误的试验：如果承包商未在规定的21天内进行竣工试验，雇主人员可自行进行这些试验，试验的风险和费用应由承包商承担。这些竣工试验应被视为是承包商在场时进行的，实验结果应认为准确，予以认可。

　　6、付款：

　　雇主应向承包商支付：

　　（a）首期预付款，支付时间在中标函颁发后42天，或在收到按照【履约担保】和【预付款】规定提交的文件后21天，二者中较晚的日期内。

　　7、承包商暂停工作的权力：如果工程师未能按照【期中付款证书的颁发】的规定确认发证，或雇主未能遵守【雇主的资金安排】或【付款】的规定，承包商可在不少于21天前通知雇主，暂停工作（或放慢工作速度），除非并直到承包商根据情况和通知中所述，收到了付款证书、合理的证书或付款为止。

　　14天

　　1、承包商的义务：承包商应提前21天将他可以进行每项竣工试验的日期通知工程师。除非另有商定，竣工试验应在此通知日期后的14天内，在工程师指示的某日或某几日内进行。

　　2、工程和单位工程的接受：承包商可在他认为工程将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证书的通知。

　　3、对竣工试验的干扰：如果由于雇主应负责的原因妨碍承包商进行竣工试验达 14天以上，雇主应被视为已在竣工试验原定完成的日期接收了工程或单位工程（视情况而定）。

　　4、对竣工试验的干扰：这时工程师应相应地颁发接收证书，承包商应在缺陷通知期限期满日期前，尽快进行竣工试验。工程师应要求竣工试验要提前14天发出通知，并按照合同中的有关规定进行。

　　5、需测量的工程：如果承包商检查后不同意该记录，和（或）不签字表示同意，承包商应向工程师发出通知，说明认为该记录不准确的部分。工程师收到通知后，应审查该记录，进行确认或更改。如果承包商被要求检查记录后14天内，没有发出此类通知，该记录应认为准确，予以认可。

　　6、由雇主终止：再出现任何上述时间或情况时，雇主可提前14天向承包商发出通知，终止合同，并要求其离开现场。

　　7、由承包商终止：如出现下列情况，承包商应有权终止合同：

　　在上述任何事件或情况下，承包商可通知雇主，14天后终止合同。（P111）

　　8、不可抗力的通知：如果一方因不可抗力使其履行合同规定的任何义务已或将受到阻碍，应向他方发出关于构成不可抗力的事件或情况的通知，并应明确说明履行已或将受到阻碍的各项义务。此项通知应在该方察觉或应已察觉到构成不可抗力的有关事件或情况后14天发出。

　　84天

　　1、竣工报表：承包商在收到工程接收证书后84天内，应按照【期中付款证书的申请】的要求，向工程师提交竣工报表及证明文件，一式六份。

　　2、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定进行。

　　3、取得争端裁决委员会的决定：DAB应在收到此项委托后84天内，或在可能由DAB建议并经双方认可的此类其他期限内，提出它的决定，决定应是有理由的，并说明是根据本款规定提出的。

　　4、如果任一方对DAB的决定不满意，可在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如果DAB未能在收到此项委托后84天（或经认可的其他）期限内，提出其决定，则任一方可以在该期限前后28天内，向另一方发出其不满的通知。

　　56天

　　1.付款：雇主应向承包商支付：

　　（b）各期中付款证书确认的金额，支付时间在工程师收到报表和证明文件后56天内。

　　2、最终付款证书的申请：承包商应在收到履约证书后56天内，向工程师提交按照工程师批准的格式编制的最终报表草案，并附证明文件，一式六份。

　　3、由承包商终止：

　　（b）工程师未能在收到报表和证明文件后56天内发出有关的付款证书。

　　4、友好解决：如果已按上述发出了表示不满的通知，双方应在着手仲裁前，努力以友好方式解决争端。但是，除非双方另有协议，仲裁可在表示不满的通知发出后第56天或其后着手进行，即使未曾做过友好解决的努力。

　　140天

　　1、自主选择终止，付款和解除：如果因已根据【不可抗力的通知】的规定发出通知的不可抗力，使基本上全部进展中的工程实施受到阻碍已连续84天，或由于同一通知的不可抗力断续阻碍几个期间累计超过140天，任一方可向他方发出终止合同的通知。在此情况下，终止应在该通知发出7天后生效，承包商应按照【停止工作和承包商设备的撤离】的规定进行。

　　7天

　　1、进度报告：除非专用条件中另有个规定，承包商应编制月进度报告。一式六份提交给工程师。第一次报告所包含的期间，应自开工日期起至当月的月底止。以后每月报告一次，每次报告期最后一天后7天内报出。

　　2、工程的开工：工程师应在不少于7天前向承包商发出开工日期的通知。除非专用条件中另有说明，开工日期应在承包商收到中标函后42 天内。

施工合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

　　一、工程承包范围、内容及要求

　　(一)万安山野生动物园园区景观主干道、步行区、车行区道路施工。

　　(二)工程标准及要求：

　　1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝

　　2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚

　　3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚

　　二、双方权利和义务

　　(一)甲方权利和义务

　　1、负责场地通水和通电的保障

　　2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

　　3、按合同约定支付工程款。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

　　2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

　　3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

　　4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。

　　三、工程价款结算及给付办法

　　(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。。

　　(二)工程价款采用不变单价：

　　合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

　　1、园区景观主干道按标准元/㎡㎡, 合计元

　　2、园区步行区道路按标准元/㎡㎡，合计元。

　　3、园区车行区道路按标准元/㎡㎡，合计元。

　　(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。

　　四、安全文明施工：

　　(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

　　(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

　　五、竣工验收

　　乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

　　六、违约责任

　　(一)发包人违约：

　　因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　(二)承包人违约：

　　1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

　　八、合同生效与终止

　　(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

　　(二)合同订立时间：20xx年月日

　　(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数

　　本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

　　十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同篇5

　　第一章废砂浆回收利用项目总述

　　第一节硅片线切割及项目来源

　　废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。

　　在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个十分重要的工序，切割出的硅片质量直接影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。

　　在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简单的离心或沉降分离，液体部分返回工序再使用一次，其它的难以分离的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作为一种十分重要的资源被当做垃圾处理掉，不仅会对环境产生严重的污染，而且浪费了大量的资源，令人惋惜。

　　随着国家节能降耗，保护环境等可持续发展政策的实施，从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生，并且越来越受到人们的重视。近两年中，相关单位和团体都投入了许多精力，对废砂浆回收利用做了大量的研究工作，产生出一些新技术和新工艺，取得了一定的成果。

　　废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程，或应用于其它工业领域，都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件十分有意义的事情。

　　第二节生产原料及产成品

　　本项目生产时的原料为“废砂浆”，另外还需要“烧碱”、“硫酸”等化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等，下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简单介绍。

　　一废砂浆、废切割液及废硅粉的组成

　　废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭（硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不十分固定，主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。

　　二碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅

　　1 碳化硅的性质特点

　　碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度十分高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在自然界少量伴生于岩石中，没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（SiO2）与石油焦(C)等原料按一定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过

　　程需要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能，同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳（CO）,一氧化氮（ NO）,二氧化硫（ SO2）等有害废气，会对大气环境造成十分严重的污染。根据碳化硅的生产方式的不同，又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类，绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高，市场价格也相对较高。

　　碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立方型和六方型两种晶型，立方型称为β—SiC，它是在1800～20xx℃温度下形成，属低温产物，硬度稍小，主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为α—SiC，它是在20xx℃以上形成的，硬度较大，一般常用的都是α—SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400℃，无熔点。α—SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3，碳化硅粉的自然堆积密度在

　　1.2～1.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在9.2～9.3之间，威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性，所以它的应用领域十分广泛。

　　碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中，国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。

　　利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点，碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材

　　料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。

　　2 光伏产业切割用碳化硅

　　光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特别严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着密切的关系，所以，在碳化硅的选择使用方面都十分苛刻。

　　硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同机型的线切割机来说一般常见的有两种：1200与1500目（极少数采用800和20xx目），且它的粒径范围要求狭窄，晶角要尖锐锋利，绝不能混入大颗粒物质，避免划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污，要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准（有的企业采用日本JZS工业标准）。

　　第三节技术经济指标

　　1、废砂浆利用率

　　废砂浆中的碳化硅含量在65%左右，根据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。

　　2、酸碱消耗量

　　生产一吨碳化硅，需要浓硫酸（98%）、烧碱的费用为300元。

　　3、水、电的消耗量

【施工合同5篇】相关文章：

施工施工合同02-08