【实用】施工合同汇总八篇
随着法律知识的普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编精心整理的施工合同8篇，希望对大家有所帮助。
施工合同 篇1
移动室内信号分布系统合作协议
甲方：
乙方：中国移动通信集团陕西有限公司府谷县公司
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的有关规定，为明确甲方与乙方的权利和义务关系，双方经友好协商，达成一致意见，签订本协议。
第一条：合作项目
为改善甲方所在地内的中国移动GSM/TD/WLAN手机信号覆盖效果，由甲方提供场地，乙方提供并安装GSM室内信号分布系统以及相关设备。
第二条：合作期限
合作期共计年，从合同签订之日算起。
第三条：甲方义务和责任
1、甲方负责为乙方免费提供安装设备的房间或者设备挂墙安装的位置及室内外天线和馈线悬挂安装的位置，并提供施工必须的基建图纸。
2、甲方负责为乙方所有用电设备提供可靠市电，规格为220伏、20安、50赫兹的交流电，并为乙方提供设备工作地线的接入点和预埋位置。
3、在施工期间，甲方安排1～2人负责配合乙方施工人员进行设备的安装和室内馈线的布放工作，以及乙方通信光缆的接入。
4、系统投入使用后，甲方应为乙方进行系统的日常维护和紧急检修以及扩容改造等方面提供便利条件，并予以积极支持和配合。
5、投入使用后，甲方协助乙方保管安装在甲方处的乙方设施（包括主机及传输等所有设备），如避免设备遭到人为的破坏、被盗及防水、防尘等。
6、甲方如需内部装修或规划，应及时通知乙方，乙方应给予配合或线路调整，以避免对乙方的通信设备及线路造成损坏。
第四条：乙方义务和责任
1、乙方负责为甲方提供室内分布系统设备及相关传输设备、传输光缆、附属件等全套设备，产权归乙方所有。
2、乙方负责系统设计和设备的安装、维护等。乙方根据网络覆盖情况的变化，有权更改或拆除所装设备。乙方如单方面提出拆除全部设备，需和甲方协商确定拆除工期等事宜（至少留给甲方一个月的准备期）。
3、乙方在施工和维护过程中，应服从甲方的安排，避免影响甲方的正常业务。
4、乙方在施工和维护过程中，应当爱护甲方设施，损坏要负责维修或赔偿。
5、乙方在工程施工前须征得甲方的同意后方可施工，尽量避免损坏甲方的室内装修和影响美观，如影响室内装修，应及时与甲方协调。
第五条：电费结算及缴费细则
1、电费：乙方安装在甲方处设备的用电量，按电度表指示的实际耗电量计算，乙方按 元/度的标准向甲方交付电费，如遇政策性电价调整，乙方用电价格随之调整，每年结算一次，根据乙方电表数按时结算。
2、缴费：电费按照合同租赁年度进行结算，乙方于每一年度期满后的次月内向甲方予以支付该年度全额电费，但甲方应提前十五日向乙方出具等额的发票，乙方拖欠电费时间不得超过一个月，如乙方拖欠电费超过一个月，甲方有权停止供电。
3、系统投入使用后，甲方应确保设备的正常供电，除火灾等紧急情况或者市电停电等不可抗拒因素引起停电外，不得随意关闭设备电源。
第六条：争议解决
1、甲、乙双方在履行本协议时如发生争议，应首先在《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国电信条例》的基础上友好协商解决争议，无法协商一致时，任何一方均可向有管辖权的人民法院提请诉讼。
2、若有恶意延缓、妨碍、阻挠本协议执行的行为发生，受损的一方可做损失评估，要求相应的赔偿。
第七条：双方工作联系人员及电话
甲方：电话：
乙方：电话：
第八条：本协议一式肆份，甲方一份，乙方叁份，按照较晚一方签署之日起生效。
甲方：
地址：
甲方代表：
甲方盖章：
年月日 乙方：中国移动通信集团陕西有限公司府谷县分公司 地址：乙方代表： 乙方盖章： 年月日
施工合同 篇2
发包方： xx项目部（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及共他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
工程名称： XXX3#、4# 桥梁工程
工程地点： 苏州市浒关镇
工程工期： 50 天
第二条：承包范围
永安路桥梁工程施工及图纸和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容和施工中需要配合的辅助工作。主要工作内容包括：清基、排水、材料场内运输、脚手架、模板、混凝土施工、砌石(含沟缝)、钢筋制安、辅助梁板安装、辅助台背回填、材料看管、混凝土养护、搅拌机安装拆除、安全防护等。
第三条：承包方式
本合同采用包清工、包小型工具（铁锹、木工工具、钢筋弯曲工具、砌石工具等）、包安全、包质量、包工期、包文明施工的方式。
第四条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、负责提供图纸并进行技术交底，质量交底，安全文明施工交底，负责提供水准测量控制点。
2、提供施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。
3、组织落实安全措施。在乙方人员进场后，甲方将进行安全文明施工及法制教育，搞好安全生产管理。
4、监督、考核乙方在施工中的质量、安全、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。
5、实行限额领料制度，对乙方限额领料情况进行考核和奖惩。
二、乙方责任和义务
1、乙方一切食宿问题自行解决。
2、乙方必须服从甲方监督，按照甲方的统一部署进行施工，服从甲方项目经理部的全面管理、协调安排，对于不服从甲方管理人员监督指挥的，按200元/人.次罚款，在工程款中扣除。
3、乙方工人必须满足施工进度、工程质量、材料管理及安全文明施工的要求。对特殊工种操作人员，必须持证上岗并向甲方提供有效复印件。否则甲方有权另聘工人承担该部分工作，发生费用直接从乙方工程款中双倍扣除。
4、乙方应在合同签订后向甲方提供自有工人的花名册。为保证施工正常进行，施工过程中乙方更换工人要事先征得甲方现场管理人员的同意，方可更换，此项内容将作为月末考核内容之一。
5、施工安全防护工作由乙方负责解决，甲方提供必要材料。
第五条：材料管理
1、甲方直接将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应现场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立刻向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。
2、甲方在供应材料的同时提供产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务配合甲方对进入施工现场材料的验收、保管及配合取样工作。
3、乙方要严格按照混凝土配合比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因使用不当或错用等造成的质量安全事故，由乙方承担一切经济损失。
4、材料的运输、二次倒运、保管等均由乙方自行解决。乙方必须做好对成品及机械设备的保护工作，对于甲方提供的机动翻斗车、搅拌机、排污泵、振动棒等机械乙方应办理领用手续，并应承担施工过程中的维修及保养的费用。小型机具及材料等如有损坏或遗失甲方将有权按照原价的1.5倍给予罚款。
5、乙方必须服从甲方的安排，合理使用材料，不得出现浪费现象，一经发现甲方将给予500—20xx元/次的罚款，情节严重者，将重罚。
6、乙方必须按照设计及规范要求施工，否则所增加的一切费用由乙方全部承担。
第六条：合同价款及付款方式
1、合同综合单价：
模板施工：13元/m2
混凝土施工： 35元/m3
砌石施工（桥底铺砌30cm厚、砂浆抹面）：15元/m2
钢筋制作安装： 200元/t
上述单价为综合价,包括与其有关的清基、排水、材料场内运输、脚手架施工、材料看管、砼养护、人工打夯、搅拌机安装拆除、安全防护及其他辅助作业，本工程实行闭口包干，施工中不再发生计时工、估工、点工等一切零星用工。
2、付款方式
本工程无预付款。每月25日验收合格后，按完成的合格工程量结算70%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。
3、由乙方原因造成的返工费用（包括材料、机械、人工等费用）由乙方承担全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。
第七条：工 期
1、工期 50 天为控制目标。
2、乙方应遵从甲方的总体施工计划和工期要求。施工组织设计和工程进度计划一经甲方同意，应严格执行。
3、乙方自身原因造成的工期拖延，甲方将给予每拖延一天20xx元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场。
4、工程一经验收通过，乙方必须在一周内撤离现场，包括所有施工人员、机具设备等，做到工完场清。
第八条：安全施工和文明施工
1、安全目标是确保不发生一起安全事故。乙方应按苏州市有关部门规定做好安全教育、安全防护（包括为所属人员自备个人防护用品）等工作。本合同后附安全协议，作为本合同补充协议。
2、乙方必须保证安全、文明施工，发生安全事故，一切损失由乙方承担。乙方人员发生伤亡事故时，应立即抢救并负责保护好现场。
3、乙方如发生打架斗殴、与附近居民发生纠纷、无身份证、暂住证现象，损害总包单位企业形象、不按合同约定无故到市政府、业主方闹事等现象，甲方将根据情节严重程度给予每次500元罚款，罚款在当月工程款中扣除。
4、乙方应按甲方的管理要求做好文明施工，材料堆放整齐，及时清运乙方施工产生的建筑垃圾，做到工完场清，保持现场的整洁。乙方达不到甲方的文明工地标准要求时，甲方有权令其整改，并将对其处以相应罚款。
第九条：质量要求
1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，甲方将根据业主对项目的处罚的1.5倍对乙方进行处罚。如因乙方原因出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方承担。甲方如在过程中发现乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，
2、乙方必须遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。
3、隐蔽工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。
4、如甲方需对已同意的隐蔽工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方承担，工期不予顺延。
当乙方不能满足甲方的施工要求时，甲方将有权终止合同并责令其退场，同时按甲乙双方核实的完成工作量按合同价款内的市场价格给予结算。乙方应无条件退场，甲方不再支付任何费用。
其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。
本合同经双方签字后生效。共一式肆份，双方各执两份。工程竣工结算后自行废止。
甲方代表：乙方代表：
年 月 日年 月 日
施工合同 篇3
甲 方：
乙 方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，经双方友好协商，达成如下协议：
一、施工范围。
甲方使用乙方挖掘机挖掘土方，地点在栗子房镇地窨河下游。
二、承包方式：乙方按甲方要求施工。
三、施工期限：从20xx年11月10日起至20xx年5月1日止。
四、承包费用：工程计费：大挖掘机【300】型号为280元/小时，以实际工时计算（约20xx小时，总工程款约60万元左右）。
五、付款方式：完工后甲方验收合格后一次性付清全部工程款给乙方。
六、权利和义务
1、乙方自行负责设备的保管、维修、保养、辅油及其相应费用。
2、乙方操作人员要必须按挖掘技术要求的进行挖掘操作。
七、安全责任。
乙方应及时为操作人员购买相关保险，乙方必须按正确的操作方法进行施工，确保安全。如因乙方施工造成的一切安全事故，由乙方自行负责，甲方概不负责。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲 方：
乙 方：
年 月 日
施工合同 篇4
单选：
1、设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（ A ）
A.发包人承担 B.设计人承担 C.双方各自承担 D.设计审批部门承担
2、 依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是(B )
A．设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充
B．如果发包人确需修改设计时，应首先请设计单位修改，然后经有关部门审批后使用
C．发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议
D．发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意
3、下列说法错误的是（D ）
A、监理人应在收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人
B、监理人有权检查施工承包人的试验室
C、监理人应参加由委托人主持的第一次工地会议，主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议
D、委托人有独立于监理人之外的自主支付权
4、在工程施工中经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师要求重新检验不合格，由此发生的费用应当由（C ）承担。
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、监理单位
5、发包人供应的材料使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由（ A ）承担
A、发包人 B、工程师 C、承包人 D、供货单位
6、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是( B)。
A、办理土地征用 B、负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
C、组织竣工验收 D、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作
7、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应( A)。
A、经工程师批准 B、经发包人批准
C、由承包人自行决定 D、由承包人通知发包人
8、依据施工合同示范文本规定，因承包人的原因不能按期开工，（ C）后推迟开工日期。
A、需承包人书面通知工程师 B、应经建设行政主管部门批准
C、应经工程师批准D、需承包人书面通知发包人
9、设计合同生效的时间是指(C )之日。
A、设计人收到中标通知书 B、当事人双方在合同签字盖章
C、设计人收到发包人的定金 D、设计人实际开始工作
10.监理合同有效期是指（ D ）
A.合同约定的开始日至完成日 B.合同签订日至工程验收合格日
C.合同签订日至合同约定的完成日D.合同签订日至监理人收到尾款日
11.某监理合同中出现了需遵守xx市地方性标准《建设工程监理规程》的约定，该约定应写在（ C ）中
A.建设工程委托监理合同 B.通用条件 C.专用条件 D.协议书
12、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图．交
货)时限，（ D）。
A．承担监督责任 B．承担全部责任 C．承担部分责任D．不承担责任
13、在业务紧急情况下，为了工程和人身安全，监理人有权（ D ）。
A．只在授权范围发布变更指令
B．事先得到批准后，超越委托人授权发布变更指令
C．事先未得到批准。不可发布超越委托人授权的变更指令
D．事先未得到批准，也可发布超越委托人授权的变更指令，但应尽快通知委托人。
14、工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ B ）办理。
A.承包商B.业主C.总监理工程师 D.监理机构有关人员
15、由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ C ）。
A.正常工作 B.委托工作 C.附加工作 D.意外工作
16、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ C ）
A.由承包人负责，费用由承包人承担 B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.有承包人负责，费用由发包人承担 D.由发包人负责，费用由承包人承担
17、施工合同文本规定，工程师要求承包人立即执行的指令，承包人未提异议，因指令错误发生的费用由（ A）承担。
A.发包人B.承包人 C.工程师 D.项目经理
18. 根据《建设工程施工合同示范文本》20xx年的规定，工程经竣工验收合格的，实际竣工日期为（A ）。
A.承包方递送竣工验收申请报告日期B.承包方施工完工日期
C.竣工验收合格日期 D.办理竣工验收手续日期
19．已竣工工程交付使用之前应由（ B ）负责成品保护工作。
A.建设单位B.施工单位 C.监理单位 D.协商解决单位
20. 按照《施工合同示范文本》规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ C）顺序解释。
A．合同协议书、工程量清单、中标通知书
B．中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议
C．合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单
D．施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书
21. 某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计仟务委托另一设计人，则(A )。
A.原设计人对变更的设计不承担责任
B.该部分设计成果需经原设计人审查批准
C.原设计人对该部分设计质量承担连带
D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
多选
1、下列说法错误的有（ ABDE）
A.监理人应熟悉工程设计文件，主持图纸会审和设计交底会议
B.监理负责审查施工承包人提交的工程变更申请，独立处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等
C.监理负责审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告
D.监理人享有对承包人的确定权
E.监理人有发布开工令、暂停令和复工令的权利
2、下列关于监理人的权利，正确的说法有（ ABD ）
A.获得奖励的权利 B.建设工程有关事项的建议权
C.对承包人的选定权 D.有关协作单位组织协调的主持权
3、有关缺陷责任期的说法中，正确的是( CE)
A.缺陷责任期自竣工验收合格之日起计算B.缺陷责任期最长不能超过 36个月
C.缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
D.主体结构工程的缺陷责任期为无限期
E．合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限
4、在设计合同履行过程中，设计人的责任包括（ BD ）
A.按时提供设计依据文件和基础资料 B.设计交底
C. 施工图设计完成后，组织鉴定和验收 D.保证设计质量
E．支付定金
5、施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ACD ）。
A.施工场地内发包方人员的生命财产保险费用
B.从事危险作业施工人员意外伤害的保险费用
C.安装工程一切险
D.建筑工程一切险
E.施工现场内承包人施工人员的工伤保险
6、我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，下列说法错误的有（ABC）。
A.甲方在所供材料设备验收前可以口头通知乙方参加清点
B.乙方不参加验收、不负责保管
C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用
D.甲方应按协议条款约定提供材料设备
7、设计变更涉及的.问题的正确规定包括( ACD)。
A．发包人对原设计进行变更，经设计人同意后，设计费应按设计人实际返工修改工作量增付
B．设计任务书进行重大修改，需经设计人同意后进行
C．施工图设计的修改需经原设计单位同意
D．委托人因故停止设计，已付的设计费不能退回
E．委托人可独立进行设计变更事宜
8、设计合同设计人对所承担的设计任务的建设项目应配合施工，进行(ABD )。
A．施工前设计交底B．设计变更
C．修改预算D．参加竣工验收
E．施工管理
分析题：
某工程业主供货，由承包人选择的分包人将集中空调安装完毕，进行联动无负荷试车，试车检验结果
表明，该集中空调设备的某些主要部件存在严重的质量问题，需更换，
问题：依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，1.该试车应由谁负责组织？如何组织？
2.监理工程师应如何处理（即问双方责任）？
由发包人负责，在试车48小时以书面形式通知承包人，通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作，试车合格，双方在试车记录上签字。
有分包人进行拆除，由业主重新更换好的试车，追加分包人的费用及工期。
施工合同 篇5
甲方：
乙方：
为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设，经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工，现就有关事项达成如下一致意见：
一、工程建设内容及工程单价
1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填，碾平整并进行夯实，工程单价为挖土方30元/m3，换填100元/m3。
2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印，工程单价为380元/m3。
3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。
以上工程量均以验收为准。
二、工程质量要求
1、乙方必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。
2、甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。
三、安全责任
甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的一切安全事故，概由乙方负责。
四、工程期限
20xx年8月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。
五、付款方式
甲方按施工进度和区拨款进度分阶段支付乙方工程款，全部工程完工后，甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收，对合格工程，除扣留5%的质量保证金外，其余工程款将及时支付，质保期限两年，若两年内工程未出现质量问题，甲方将全额支付质量保证金。
六、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报农委备案一份。
甲方： （签章）甲方代表：（签字）
乙方：（签章） 乙方代表：（签字）
施工合同 篇6
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方友好，就有关富加产业大道二期道路工程边坡三维网植草工程达成协议，为明确甲乙双方的权利与义务，签订本协议书：
一、工程名称及地点
1、工程名称：富加产业大道二期二段工程
2、工程地点：富加镇
二、合同期限
自20xx年3月25日至20xx年5月20日，因不可抗力或特殊气候因素造成无法施工的，工期顺延。
三、合同内容
工程项目及工程量：富加产业大道二期二段工程 边坡三维网植草，工程量约 65000 m2。
乙方不能履行本合同或不能满足本合同要求的，甲方可视需要，对乙方工作内容及范围作出调整，也可对乙方范围内的部分或全部工作内容另行指定施工单位。乙方应无条件接受，也不因此作为对合同单价作出调整的理由。 本合同签定后，由于甲方需要，需临时安排乙方增加的工作，经双方协商确定工作内容及计价方式后签定补充合同。补充合同具有与本合同相同的法律效力，双方应承担的责任及义务仍参照本合同条款执行。
四、合同价款
1、工程单位： m2，工程总价暂定人民币： 元。大写： 元整。（注：此价不含税）
2、乙方向甲方支付保证金2万元。
3、乙方须按合同规定的期限、质量标准和其它合同条款要求完成本合同第三款合同范围内的全部工作内容。包括为完成本合同所发生的劳务费及零星机具材料费、安装拆卸费、材料转场费、辅助材料费、安全文明施工费、合理利润、管理费等一切费用。
4、乙方为完成本合同约定的工程项目但不在本合同明示的工程范围、工程量清单或详细施工内容中没 写明或单列的工作内容，均属于乙方须在本合同中应该履行的合同义务，不再另行支付。乙方经过前期反复调查了解，对甲方的要求已完全明了，对本合同清单中工作内容表述不全的项目按照国家相关规定中所
暗含的工作内容确定并视为包含在相应的工程细目当中。
五、结算方式
1、以甲方验收合格后最终认可的尺寸、断面计量，按合同单价和实际完成数量计算工程价款。
2、甲方在本合同所有内容完工并经验收合格后对乙方支付工程款时提取总额5%作为质量保证金。
质量保证金的退还：在质保期满后，扣除有关应扣款项后，甲方将剩余部分无息退还给乙方。质量保证期为12个月。
3、乙方凭借由甲乙双方搭成的结算单进行结算，其它任何单据不作为结算的法律依据。结算必须由本人进行，委托他人结算时，必须经甲方同意并在甲方在场的情况下签订委托书方为有效。
4、付款方式：乙方材料、机械设备进场后，一个月内完成45000平米，甲方支付工程款30万元，施工中可视乙方进度、质量支付工程款，此项护坡工程完工及时验收合格后100天内支付完成工程全款。
5、如甲方认为有必要时，可对本协议工程或其任何部分的结构形式、质量等级或数量做出调整，乙方应无条件服从。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的损失由乙方负担。
7、由于乙方失误、措施不当、控制不严等原因造成的工程返工或超设计数量，甲方不予计量。
六、双方的责任和义务
甲方的责任和义务
1、提供设计图纸或施工方案，提出 质量、技术、安全、环保等要求。技术员技术交底放线、质检。
2、因甲方自身原因给乙方造成损失由甲方负责。
3、若乙方不能服从甲方调度安排，不满足质量、进度、安全、环保等要求时，甲方有权单方随时终止合同。
乙方的责任和义务
1、乙方的人工必须听从甲方调配，按照甲方技术交底进行施工，保证随叫随到。在用工现场必须听从甲方施工人员的指挥，配合甲方施工人员工作，按规定日期完成任务，遵守甲方的规章制度。特殊工种的操作人员必须持有效证件上岗。
2、乙方必须保证项目质量。如果施工项目在质保期内出现质量问题，乙方必须在24小时内到达项目部并无条件对进行修复。
3、乙方必须按照安全和技术要求规范化施工，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全操作，在施工过程中不得声音作业，杜绝一切事故发生，并承担由于自身造成的人身伤亡事故，安全责任事故，甲方不负任何责任。
4、乙方必须要求工人在上工地以前，不准喝酒和做好安全准备方能施工，如果被甲方工作人员发现没有系好安全绳或没有牢固好安全绳，发现一次罚款500—20xx元，乙方无条件服从。
5、乙方必须为所属员工办理意外伤害保险。
6、乙方负责其人工的伙食、住宿等事项，其费用由乙方自付。
7、乙方必须配合甲方做好相关辅助资料。
8、及时足额支付农民工工资，否则由此造成的一切责任乙方自行承担。甲方可视需要代为支付，相应金额从应支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用电均已包含在合同单价中，乙方自行承担。
七、其它约定
1、甲乙双方均不得提出协议以外的其他任何要求，若一方提出，对方有权拒绝。在执行过程中任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。
2、甲乙双方应严格遵守和执行本协议条款。如一方不按协议条款执行均属为违约，违约方须承担由此造成的经济损失，如乙方不能按甲方规定日期完成施工任务，乙方自行退场，乙方不自行退场，甲方有权将乙方清除出场，所干工程款按经甲方验收合格认可的50%结算，同时赔偿甲方延期所造成的工期和经济损失。
八、争议解决方式
1、本协议未尽事宜，双方另行协商。
2、与本合同有关的一切争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成依法向协议签订地人民法院起诉。在解决争议的过程中，任何一方不得有破坏、阻工、闹事等行为，否则应承担相应法律责任合同在履行过程中发生纠纷，双方协商不能解决的，依法向协议签订地人民法院起诉。
九、合同的生效和终止
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、本合同自签订之日起生效。
甲方（签字）： 乙方：（签字）
联系电话： 联系电话：
签约日期： 签约日期：
签约地点： 签约地点：
施工合同 篇7
建设单位：_________________（以下简称甲方）
施工单位：_________________（以下简称乙方）
日期：_____________________
甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就_________________达成以下条款，以便共同遵守。
第一条 工程范围、造价数量、单价、总价
1、工程范围：
_____________建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：_______________________为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。
2、工程单价：
（详见报价明细表）
3、工程数量及总价合计：
（详见工程报价总表）
4、此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。
5、本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。
第二条 工程用料
1、玻璃：幕墙的玻璃采用____________玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。
2、铝合金型材：
均选用_____________铝业有限公司产的_____________铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足aa15级要求，按乙方提供的样品确认。
3、硅酮结构胶及密封胶：
选用__________胶厂产的_______________密封胶，按乙方提供的样品确认。
4、幕墙开启配件：
国产优质七字执手。
5、钢件：
国产优质q235b钢型材。
第三条 付款方式
1、铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款。
2、铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%。
3、玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%。
4、验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。
5、甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。
第四条 甲乙双方责任
1、甲方责任：
（1）提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料。
（2）办理施工许可证。
（3）在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍。
（4）组织有关单位与乙方的协调会。
（5）组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署。
（6）组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。
（7）组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作。
（8）在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收。
注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。
2、乙方责任：
（1）对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书_____套。
（2）严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。
（3）编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过。
（4）负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款。
（5）严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工。
（6）作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。
（7）提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。
第五条 工期
1、开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。
2、施工总工期：_______天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。
3、工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延。
（1）由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化。
（2）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时。
（3）由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等。
（4）甲方不按合同规定支付工程款。
（5）其它非乙方原因的停工。
4、以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。
第六条 工程质量
1、工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。
2、工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。
3、工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。
第七条：设计变更
1、甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。
2、由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。
第八条 竣工、结算与保修
1、工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。
2、工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。
3、保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。
第九条 工程停建或缓建
1、因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。
2、工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。
第十条 其它
1、所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。
2、履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。
3、本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效，生效后无正当理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。
4、本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
5、本合同正本一式两份， 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。
甲方：_______________ 乙方：___________________
法人代表：___________ 法人代表：_______________
开户银行：___________ 开户银行：_______________
帐号：_______________ 帐号：___________________
电话：_______________ 电话：___________________
传真：_______________ 传真：___________________
地址：_______________ 地址：___________________
邮编：_______________ 邮编：___________________
施工合同 篇8
甲方：_________________________
乙方：_________________________
甲乙双方就甲方在_________楼，委托乙方贷资施工、贷资事宜，双方经协商一致，达成贷资施工合同，合同如下：
第一条甲方兴建的综合楼，位于____________________，建筑面积_________，建筑物_________层，总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工，贷资额为人民币_________元，贷资期从开工之日起计时间为一年，贷资计算按年息________计。
第三条计算时间从开工之日起，按乙方施工进度报表计算，累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入，按工程进度核实贷资额度达_________元时，甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息，一年期必须偿还清，如过期有困难，按年息_________计算，但不能过期二个月，如过期二个月，甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方，每方米_________元，乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程，该两项工程不论那个工程发生经济纠纷，均属独立的责权关系，即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证
7．1甲方的陈述和保证
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
7．2乙方的陈述和保证
（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；
（2）其有权进行本合同规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本合同；
（3）本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任
8．1除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定工程总金额_________％的违约金。
8．2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第九条保密
一方对因本贷资施工合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更
本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与合同具有相同法律效力。
第十一条合同附件
11．1本合同附件包括但不限于：
（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；
（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件
11．2任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第十二条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法
除法律本身有明确规定外，后继立法（本合同生效后的立法）或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本合同进行修改或补充，但应采取书面形式。
第十六条通知
16．1本合同要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。
16．2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本合同中列明的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围
16．3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释
本合同各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。
第十八条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。
本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履
行相关法律手续。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年_______月_______日_________年_______月_______
【【实用】施工合同汇总八篇】相关文章：