买卖合同

时间：2021-03-01 10:40:48 买卖合同

买卖合同汇编十篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的买卖合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

买卖合同汇编十篇

买卖合同篇1

　　合同登记编号：

　　计算机管理系统买卖合同

　　买受方：（甲方）

　　名称：

　　地址：

　　电话：

　　开户行：

　　帐号：

　　卖受方：（乙方）

　　名称：

　　地址：

　　电话：

　　帐号：

　　签订日期：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》及国家知识产权有关部门规定，就甲方向乙方 XX计算机管理系统一事，经双方友好协商一致，达成以下合同：

　　一．合同内容

　　乙方向甲方提供以下XX软件：(相应模块)

　　二．甲方的权利和义务

　　1．甲方向乙方提供所需软件的相关需求。

　　2．甲方有权要求乙方按照相关需求，在双方约定的时间内，完成合同书中规定的内容。

　　3．甲方有权对乙方实施的过程（包括项目进展中的各个环节）进行监督，并给出相应的意见和建议，乙方应予积极的配合修正和改变。

　　4．甲方应负责采取一定措施，保证本单位各部门密切配合项目的实施工作顺利进行。

　　5．甲方须指定一名高级管理人员，负责整个项目的协调及实施工作。

　　6．甲方须指定最少一名系统管理员（电脑专业中专以上），由乙方负责培训，并自始至终参加整个项目的实施和培训过程。

　　7．甲方须提供培训场地，安排受培训人员(每功能至少保证两人)，与乙方共同建立培训网络、确定培训日期，所有电脑操作人员上岗前须通过乙方的考核。

　　8．甲方系统环境现状符合乙方软件稳定、正常运行，甲方服务器系统安装WIN20xx系统，站点端安装WIN98或WIN20xx系统，网络现正常运行。

　　9．甲方按照乙方软件具体书面要求，完成数据编码工作并进行录入，配合完成系统的安装调试工作。

　　10．甲方须配备MODEM和能直拨总部的直线/分机电话，或者提供Internet网络环境，便于乙方对系统进行远程维护。

　　11．由于XX软件实施的特殊性，甲方应免费解决乙方人员在甲方工作期间（包括将来售后期间）的工作场地和食宿。

　　12．对于本合同所涉及的接口（如电话等），甲方须积极与相关厂家进行协调，并在项目实施前或实施中提供准确、必要的技术参数，如未在上述期间内提供，工期可相应顺延。

　　三．乙方的权利和义务

　　1．乙方应对XX软件系统的实用性、可靠性和完善性负责。

　　2．乙方应根据XX软件的详细功能书，在双方约定的时间内，完成合同书规定的内容。

　　3．乙方应满足甲方对软件提出的合理要求，并对现有软件不能满足的事项进行耐心解释。对有可能影响进度的要求，乙方有权提出延期请求，由双方协商后再确定是否延期和延期的具体时间。

　　4．乙方应负责本软件的安装、调试工作，负责培训甲方的电脑管理和使用人员，使甲方在项目验收后有能力使用、维护和管理。

　　5．乙方有义务协助甲方制定并推行使用计算机管理的各项规章制度及其管理方式。如果需要可向甲方提供业务单据、报表的样本。

　　6．乙方有权对售出的给甲方的软件使用，提出自己成熟的合理化意见和建议，但甲方是否更改最终以甲方意见为准。

　　7．双方合作期间，乙方对甲方提供的口头、文字及所有相关资料，特别是甲方的经营数据，未经甲方许可，不得以任何方式泄露给第三方。

　　8．乙方对甲方提供的文字及相关资料只用于本项目的实施，但对该内容所涉及的包括知识产权在内的一切法律问题不承担任何法律责任。

　　9．乙方在收到甲方《进场日期确认函》后，应按时派工程师到用户现场，进行系统安装、调试、培训和开通工作, 并和甲方及系统集成方相互配合，以确保系统一次性全面开通。

　　10．在系统试运行的前7天内，乙方工程师应24小时在XX现场指导，随时监控和确保系统的正常运行。

　　11．自系统第一个模块试运行之日起，乙方提供一年的免费系统维护工作。内容包括：每天24小时远程维护；定期地到现场回访，察看及改善整个系统的运行情况。

　　12．在一年的免费维护期内，乙方应免费对甲方所使用的软件进行升级。维护范围仅限于乙方编制的软件。如果由于甲方的需求有原则性的变动而需对软件进行修改不在免费维护的范围之内，如甲方确有需要，双方需另签订合同。

　　四．项目的实施

　　为了高质量的系统实施，确保软件一次性开通成功，双方须紧密配合，遵守以下实施步骤：

　　1．合同生效后，甲方配合乙方填写《XX工程环境及进场计划表》与乙方；乙方提供软件系统安装的基本资料，如《XX电脑系统实施进度计划表》、《系统需提供的初始数据》等，便于甲方尽早做好准备工作；

　　2．在XX系统试运行前1个月，甲方向乙方发预进场通知书，并准备软件运行的环境。乙方确定实施项目组及项目实施人员，并与甲方协商确定工程实施计划。

　　3．在XX软件运行环境准备完毕（布线可在实际试运行前完成），甲方书面向乙方发送最终《进场日期确认函》。

　　4．乙方实施工程师进场时，须带上安装光盘等相关资料，到用户现场进行安装、调试工作。

　　5．乙方按照《系统培训提纲》进行应用软件系统的操作培训，要求每一模块至少有2人能熟练操作，并填好《培训签到表》，如有可能请用户填写《培训签名详表》。在培训结束前对每一位操作员进行考核。

　　6．培训期间在相关条件成熟的情况下，乙方根据用户需求完成对系统参数的设置、各种接口的调试及账单的设置，协助用户录入XX相关数据，保证XX运行的各项初始数据在试运行前准备就绪。

　　7．在系统培训完毕、试运行前，由XX项目负责人安排一次协调会，要求XX相关部门主管以上领导参加，及时了解用户对软件的实际需求。

　　8．系统试运行时，乙方人员与用户紧密合作，主动跟班，及时解决问题并纠正错误，协助用户核对各种报表等。

　　9．系统跟班结束前三天，乙方向各使用部门发放《XX系统各模块验收表》，要求用户各部门在2个工作日内出具初次验收意见，并由乙方对用户新提出的或尚未解决的问题进行解答或修改，并请用户签字确认。

　　10．项目基本结束前，甲方应做好系统的备份工作并确保远程维护的正常开通。乙方提交软件使用说明书、软件备份等资料，并经用户签收。

　　11．在维护期内，由乙方公司向用户发送《告用户书》及《工程质量调查表》，以对工程完成情况及工程质量进行监督和跟踪。甲方在使用期间发现乙方软件存在的问题，乙方应在接甲方通知后两个工作日内给予维护。

　　12．在一年的免费维护期内，甲方应出具最终的系统书面验收报告，否则按照甲方验收合格对待。因用户原因未能使用或未能全部使用的模块、功能，也以甲方验收合格对待。

　　五．软件版权的保护

　　1．本合同所涉及的应用软件（包括程序、技术资料、使用手册、系统结构）的所有权属于乙方，受《计算机软件保护条例》的保护。甲方付清应付乙方的全部款项后，正式享有软件使用权。未经乙方许可，甲方不得以任何方式向第三者透露、转让或出售本XX软件。

　　2．乙方应保证提供经国家认可的正版软件，且功能无任何限制，且保证合法拥有该软件的'知识产权，因知识产权问题给甲方造成的损失，由乙方承担。

　　3．除非本合同指明，乙方不提供其它的任何系统软件。

　　六．合同金额及付款方式

　　甲方向乙方支付合同总金额为人民币

　　1．合同生效后七个工作日内，甲方支付总款 % 预付款共元.

　　2．软件安装、调试和培训完成，正式上线使用无异状天后付总款 %共（￥元）.

　　3．剩余总款的 %共（￥元）在软件正式使用无异状个月后付清.

　　七．施工期要求

　　乙方保证在甲方正常施工条件下，在11个工作日内完成安装培训和系统切换工作。

　　八．违约、违约责任及争议解决

　　1．任何一方终止合同，需提前10个工作日书面通知对方，并说明正当终止理由，由双方代表协商终止合同有关事宜。

　　2．如软件正常使用60天后，甲方未付款，乙方有权终止甲方使用的乙方软件，一切责任由甲方负责，在甲方付完全部款项之后，乙方无权终止甲方使用的乙方软件，如有此情况，一切后果由乙方负责，甲方有权要求赔偿。

　　3．由于战争、地震、火灾、水灾等不可抗拒的因素而导致合同不能正常履行，双方均不承担责任，待条件恢复后，由双方协商确定合同变更内容。

　　4．如项目由于乙方原因导致延期，乙方应偿付逾期违约金，按本合同总金额的1%／每天计算。

　　5．如由于甲方原因导致延期，或某些软件模块没有使用，甲方仍须在合同的最后付款日付清相应款项。如甲方延期付款，须另加应付款项的1%／每天的费用作为乙方的补偿。并且乙方在收到相应款项前，有权暂停一切服务，且暂停服务时间也计算在有效服务期内。

　　6．合同履行中如出现未包括的问题，或合同内容出现争议、修改，双方本着友好、积极、合作的态度，进行协商解决并签订补充协议或备忘录。如协商不成，则按《中华人民共和国合同法》及相关法律的有关规定执行。

　　九．合同生效及其它

　　1．本合同经双方签字并盖章后生效。本合同附件与本合同具备同等法律效力

　　2．本合同一式两份，双方各存一份，具有同等法律效力。

　　3．双方履行完各自的业务后，本合同自行终止，但有关双方机密及版权的条款内容继续有效。

　　甲方单位：乙方单位：

　　代表：代表：

　　日期：日期：

买卖合同篇2

　　甲方：身份证号码：

　　常住地址：

　　联系方式：

　　乙方：身份证号码：

　　常住地址：

　　联系方式：

　　甲、乙双方就合作购买土地事宜，经平等协商订立本合同，以资共同遵守：

　　一、甲、乙双方协商一致同意共同出资购买位于的地块的土地使用权;土地面积平方米，土地使用性质为：。使用年限至年月日。

　　二、双方约定以甲方名义和第三方签订合同，甲方与第三方签订的合同乙方予以认可，并依据本合同的约定和甲方共同承担对第三方的义务。双方共同购买上述土地使用权支付给出卖人的对价为人民币元。甲方出资元，占50%股份;乙方出资元，占50%股份。

　　三、甲、乙双方根据投资比例对该地块享有上述权能。包括基于该地块土地使用权权属以及衍生的占有、使用、处分、收益等权能由双方共同行使;发生的费用由双方共同承担。

　　四、乙方应当在本合同签订后日内将出资款项以现金形式给付甲方或汇入甲方指定的账户。

　　如果乙方未能按时将上述款项给付甲方，应当按照万分之的利率支付迟延履行利息;超过日未能支付，甲方有权解除本合同。

　　五、双方明确：共同出资购买该地块土地使用权的用途是：。

　　六、甲、乙双方出让各自土地使用权份额需得到另一方的同意，另一方有优先购买权。

　　七、甲、乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应协商解决。协商不成时，任何一方均可向属地人民法院提起诉讼。

　　八、本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商，所达成的合同作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

　　九、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，双方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　见证人：

　　签订时间：

买卖合同篇3

　　原告：XXXX，女，198X年X月12日出生，汉族，身份证号码：4304XXXXXXXX4，住东XXXXXX9号，买卖合同纠纷诉状。

　　被告：XXX，男，19X2年4月2X日出生，汉族，身份证号码：44XXXXXXXX330，住东莞市XXXXXXX房，联系电话：XXXXXX。

　　诉讼请求

　　1、依法判决被告返还定金人民币20000元；

　　2、依法判决被告赔偿维修基金、中介服务费损失9000元；

　　3、依法判决被告支付违约金人民币43700元；

　　4、依法判决被告承担本案全部诉讼用度。

　　事实与理由

　　20xx年10月27日东莞市XXXXXXX地产经纪有限公司作为居间人，促成原、被告签订《房屋买卖合同》（以下称合同）约定：被告将东莞市XXXXX作价人民币437000元出卖给原告；原告在签订合同后交付定金人民币XX元；被告20xx年1月23日交房；原告向东莞市XXXXXXX地产经纪有限公司支付中介服务费XXX元，由于违约导致交易不能的违约方需向对方赔偿中介服务费，合同范本《买卖合同纠纷诉状》。

　　合同签订后，原告如约向被告交付了定金并将首期款存进指定银行账户，并支付了该房维修基金3000元和中介服务费6000元，但被告却迟迟未能按合同约定的时间交房。20xx年5月8日，被告表示该房屋不卖了，且拒不按合同约定承担违约责任。无奈之下，原告于20xx年5月12日向被告发出通知，解除合同。

　　东莞刑事律师

　　据上，由于被告的违约行为，严重侵害了原告的正当权益。为保护自身的正当权益，原告特诉至贵院，请依法裁决。

　　此致

　　东莞市第XX人民法院

　　具状人：

　　编辑

买卖合同篇4

　　合同编号：___________

　　出卖人（甲方）：__________ 签订地点：__________

　　买卖人（一方）：__________ 签订日期：______年__月__日

　　双方经协商，签订本合同，其条款如下：

　　一、甲方同意将______车出售给乙方，该车相关参数如下：

　　┌──┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐

　　│品牌│ 号牌号码 │ 车辆类型 │ 发动机号 │车架号│ 累计行使里程 │

　　│型号││││││

　　├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

　　││││││ 公里 │

　　├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

　　│年审│ 养路费有效期 │保险有效期│ 路桥费有效期 │ 车辆使用性质 │ 其他状况 │

　　│有效││││││

　　│ 期 ││││││

　　├──┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

　　│││││营运││

　　│││││非营其他││

　　└──┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

　　二、车辆交易约定事项

　　1、交易车辆价款：（人民币）__________元；大写：__________。

　　2、付款方式：乙方于_____年__月__日向甲方预付车款的__%，计______元；待交易车辆过户、转籍手续办理完成，且车辆及其证件交付完毕时，即时支付交易车辆的所有余款______元。

　　3、甲方应提供及其证件，以便办理车辆过户、转籍手续；并于______年__月__日交付交易车辆，交付地点__________，应随车移交的相关证件如下：

　　机动车行驶证

　　机动车登记证书

　　车辆购置附加税本

　　车船使用税票

　　养路费凭证

　　路桥费凭证

　　机动车辆保险单

　　营运车辆专用票

　　其它证件 __________。

　　证件总计______件

　　4、甲乙双方同意委托____________________（交易公司全称）依法办理交易车辆过户、转籍手续。双方约定，交易手续费、证照费由___方承担。

　　三、权利义务

　　1、甲方应保证其对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够办理过户、转籍手续。

　　2、甲方必须真实、准确介绍所售车辆的基本情况，并提供合法、有效的卖车相关证件；乙方应提供合法有效的买车相关凭证。

　　3、乙方应按照本合同约定时间、地点与甲方当面验收车辆及审验相关政见，并支付相关款项：甲方在收取车款后，应开具收款凭证。

　　4、在办理交易车辆过户、转籍之前，因交易车辆所发生的任何经济及法律责任风险由甲方承担，在办理交易车辆过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题及法律责任风险均由使用者负责和承担；交易车辆过户转籍完成及其证件交付之后，因乙方原因所发生的任何经济及法律责任风险由乙方承担。

　　四、违约责任

　　1、第三人对交易车辆主张权利并有确实证据的，甲方应承担由此给乙方造成的损失。

　　2、因甲方原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍的，乙方有权中止合同、甲方应向乙方返还已付车款并承担由此造成的损失；因乙方原因致使车辆约定期限内不能办理过户、转籍的，甲方有权中止合同、退还已付车款并由乙方承担由此造成的损失；因交易公司的原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍的，由交易公司承担由此造成的损失。

　　3、甲方未按照约定交付车辆或相关证件的，逾期每日按车款总价__%的标准支付违约金。

　　4、乙方未按照约定交付车辆的，逾期每日按车款总价__%的标准支付违约金。

　　五、合同争议解决方式

　　因本合同引起的争议，由当事人协商解决；也可向有关部门申请调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决：

　　1、提交__________仲裁委员会仲裁；

　　2、依法想人民法院起诉。

　　六、甲、乙双方已阅读本合同条款，并充分理解合同各条款之内容；

　　本合同一式四份，经甲乙双方签字盖章后生效；未尽事宜由双方另行签订补充协议；补充协议与本合同具同等法律效力。

　　出卖人（甲方）：买受人（乙方）：

　　出卖人姓名（签章）__________ 买受人名称（签章）__________

　　地址：__________ 地址：__________

　　电话：__________ 电话：__________

　　交易公司（加盖公章）：______________________________

　　公司地址：____________________

　　公司电话：____________________

买卖合同篇5

　　合同当事人

　　卖方（以下简称甲方）：

　　买方（以下简称乙方）：

　　中介

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方出售的房产事宜，签订本合同，以资共同遵守执行。

　　在签订本合同之前，买卖双方当事人可要求对方出示身份证明、企业法人营业执照、购房合同等有关证明文件，并认真审阅合同内容，仔细确认其中的选择性、补充性、修改性内容。中介机构有义务核实买卖双方所提供的所有证明文件的真实性以及整个交易过程的安全性、合法性。在交易过程中由于双方证明文件的不真实或者交易安全、交易合法性所造成的不能顺利交易以及对买卖某一方或者买卖双方造成的损失由中介承担。

　　第一条甲方同意出售甲方所有的位于______市_____区_______路______号_______号楼_________单元_______户的房产给乙方。房屋 □建筑面积___________平方米。房地产权证号为_____________________。

　　甲方保证此房产一切情况介绍属实，承诺和保证此房产所有权人同意出售。同时物业交接前需付清甲方产生的物业管理费、水电、有线、通讯费及___________________费用。

　　乙方对本房屋房产证尚未办理完成的事实以及对甲方所出售的房屋已充分了解，乙方愿意购买上述房屋。

　　第二条甲、乙双方同意上述房产的成交价格为：总价：人民币___________元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

　　第三条付款时间及方式。

　　甲、乙双方同意，按照以下方式付房款：

　　1（第一种付款方式）、甲方尚未通知乙方办理房屋过户手续前乙方将上述房屋价款按照以下方式付给甲方，具体付款日期、金额如下：

　　（1）甲、乙双方约定在本合同签定当日，支付购房款（其中含定金人民币____万元整）人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

　　（2）甲、乙双方约定在_______年_____月_____日前，支付购房款人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

　　（3）甲、乙双方约定在_______年_____月_____日前，支付购房款人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

　　（4）甲、乙双方约定在_______年_____月_____日前，支付购房款人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）。

　　（5）甲、乙双方约定于办结房屋过户手续当日支付给甲方全部剩余购房款（即房屋总价减去已付房款减去已付定金）。

　　1 声明：本合同由***律师事务所拟定。交易中存在各种法律风险，本合同仅供参考。

　　2（第二种付款方式）、甲、乙双方同意在乙方接到甲方关于办理房屋产权过户书面通知后结束第一种付款方式执行第二种付款方式，具体付款日期、金额如下：

　　（1）甲、乙双方约定于办结房屋过户手续当日乙方支付给甲方全部剩余购房款（即房屋总价减去已付房款减去已付定金）。

　　甲、乙双方约定由__________（建设银行）设立第三方监管账户，由乙方在双方约定过户日期之前将全部剩余购房款（即房屋总价减去已付房款减去已付定金）汇入第三方监管帐户。第三方在收到全部剩余购房款后，于办结房屋过户手续当日，根据甲方出具的房屋过户受理单将房款汇入甲方账户。

　　第四条办理过户及房屋交付

　　1、甲方应在收到购房款(含定金) 人民币______元（大写：____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整）之日起____日内将交易的房产全部交付给乙方使用。

　　2、甲方取得房产证后，应通知乙方办理房屋过户手续，乙方应在接到甲方书面通知之日起______日内与甲方共同到房管局完成产权过户。

　　第五条税费承担（可选多项）

　　经双方协商，在交易过程中产生的所有交易税费、中介费、垫资费、第三方监管费用等全部由_______方承担（即甲方不再承担交易过程中产生的任何税费及其它费用）。

　　第六条风险转移，配套设施及费用承担

　　乙方已对房屋构造、装饰及配套设施等情况，做充分了解。房屋及配套设施的风险自房屋交付之日起转移给乙方。

　　本合同第二条所列交易成交价格，不包括房屋内的家具、家电以及其他私人物品。

　　房屋交付后乙方装修或者居住过程中应遵守物业有关规定，并承担相应的责任。虽然尚未完成产权过户但是在房屋交付后物业要求甲方支付的费用或者承担的责任甲方有权要求有乙方来承担。

　　第七条权利义务

　　甲方确保本合同项下的房产水、电、通讯、排水等设施完好、畅通可正常使用。

　　甲方应协助乙方办理房产过户以及银行按揭贷款手续。

　　乙方应按照合同约定支付购房款。

　　在尚未完成产权过户前甲、乙双方在本合同下方的所留的电话号码发生变更时应及时通知对方。

　　第八条协议的变更、终止

　　1、本合同生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本合同。如需变更本合同条款或就未尽事项签署补充协议，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。

　　2、在下列条件发生时，任何一方均有权书面通知另一方终止本合同：

　　发生不可抗力事由，一方在超过天期限后仍无法履行其主要义务时；或双方经协商一致同意终止本协议；或法律、行政法规及本协议约定的其他情形。

　　发生上述情形之一的，任何一方有权向另一方发出书面终止通知，本协议自书面终止通知到达对方时终止。

　　凡在本协议终止前由于一方违约致使另一方遭受的损失，另一方仍有权提出索赔，不受本协议终止的影响。

　　第九条违约责任

　　1、本合同签订后，乙方中途悔约，应书面通知甲方，甲方应在_____日内将乙方的已付款（不计利息）返还给乙方，但购房定金归甲方所有。甲方中途悔约，应书面通知乙方，并自悔约之日起的_______日内将双倍定金及已付款返还给乙方。

　　2、甲方逾期交付的，自逾期之日始，按日向乙方承担房屋价款_______%的违约金；逾期超过 _______ 日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方按本款约定支付违约金，返还已付转让价款及同

　　期银行利息。

　　3、乙方逾期付款的，每逾期一日，应向甲方承担价款_______%的违约金；逾期超过_______日的，甲方有权选择下列第_______项处理：

　　（1）甲方有权要求乙方立即支付全部未付的转让价款，并按本款规定主张违约金。

　　（2）甲方有权解除本合同，乙方应承担赔偿责任。

　　4、任何一方逾期____日以上未履约的，视为悔约。违约方应按本条第一款之规定承担责任，但双方另有约定的除外。

　　5、因甲方原因（虚假承诺）导致合同无效或者无法继续履行的，应双倍返还定金并赔偿乙方因此遭受的损失。

　　6、因乙方原因（虚假承诺）导致合同无效或者无法继续履行的，甲方有权扣除定金并要求乙方方对因此遭受的损失进行赔偿。

　　7、由于中介原因（虚假承诺）导致合同无效或者无法继续履行的，甲乙双方有权要求中介对因此遭受的损失进行赔偿。

　　8、由第三方提供帐户监管时，甲方或乙方违反约定的或者因违反约定导致合同解除的，由另一方向第三方出具违约确认函，第三方根据约定处理监管账户资金。

　　第十条不可抗力

　　1、本协议所指不可抗力系指:地震、风暴、水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴*、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止、国家法律法规变更、政策调整等任何一方无法预见、无法控制和无法避免或克服的事件。

　　2、若不可抗力事件导致任何一方不能履行其任何的契约性义务，该义务应在不可抗力事件存在时暂停，而义务的履行期应自动按暂停期顺延。

　　3、遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的____日内书面通知对方，并向对方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，

　　4、发生不可抗力事件时，各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。

　　第十三条争议的解决

　　甲、乙双方就本合同的解释和履行发生的任何争议，应通过友好协商方式解决。未能通过友好协商解决的争议，甲乙双方选择如下第种争议解决方式：

　　1、将争议提交仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力。

　　2、向___________________________人民法院提起诉讼。

　　本协议的有效性、解释、履行和争议解决应适用中华人民共和国现行法律、行政法规之规定。

　　第十四条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

　　第十五条本合同主体

　　1、甲方是____________。

　　2、乙方是____________。

　　第十六条本合同及补充条款经双方签（章）后生效。

　　第十七条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，市房地产

　　交易中心一份、________ 律师事务所（参与买卖见证时）各一份。

　　出卖方(甲方)：_________________购买方(乙方)：__________________

　　身份证号码： __________________身份证号码： ___________________地址：___________________地址：____________________邮编：___________________邮编：____________________电话：___________________电话：____________________身份证号码：___________________身份证号码： ___________________见证方： _________________

　　地址：_________________

　　邮编： _________________

　　电话：_________________

　　法人代表：_________________

　　代表：_________________经办人：_________________

　　日期：_______年____月____日鉴证日期：_______年____月____日

　　共有人意见：___________________________________________________________________________ 共有人（签章）：_________________________

　　地址：___________________

　　邮编：___________________

　　电话：___________________

买卖合同篇6

　　供方(甲方)：

　　通信地址：电话：传真：

　　需方(乙方)：

　　通信地址：电话传真：

　　甲、乙双方经平等协商，就乙方购买甲方产品，签订本合同，内容如下：

　　一、质量标准：乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。

　　二、交货时间、地点：甲方应在年月日前将产品送至乙方指定的送货地。

　　三、收货与验货：乙方指定的收货人1姓名身份证号，联系电话；收货人2姓名身份证号，联系电话。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。

　　四、付款时间、方式：乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。

　　五、违约责任与合同解除：甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金；逾期超过天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金；逾期超过天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。

　　六、争议解决：甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。

　　七、合同生效：本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。

　　甲方：（公章）乙方：（公章）

　　甲方（代表）：乙方（代表）：

　　年月日年月日

买卖合同篇7

　　甲方(卖方)：北京XXXXXXX有限公司

　　乙方(买方)：北京XXXXXX有限公司

　　签订时间：20xx年3月18日依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：第一条家具基本情况：

　　第二条付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。

　　第三条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

　　第四条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

　　第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

　　第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

　　第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁;

　　(二)依法向人民法院起诉。

　　第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

　　甲方(签章)：

　　委托代理人：

　　乙方(签章)：

　　委托代理人：

买卖合同篇8

　　立合同人：

　　卖方(甲方)：姓名___________身份证号码_________

　　买方(乙方)：姓名(或名称)____________

　　身份证号码(或法人代码证号码、营业执照号码)_____________

　　甲、乙双方经协商一致，就房改房买卖达成如下协议：

　　一、本合同中“房改房”是指________________________(已购公有住房、经济适用住房、按房改政策由个人集资建设的住房)。

　　二、甲方自愿将位于_____________________________第_____栋________单元_______楼_______号的已购房改房出售给乙方。该房屋系_______结构，建筑面积_____________平方米，房屋所有权证号码为___________________。乙方已对甲方所要出售的房改房做了充分的了解并愿意购买该房改房。

　　三、甲、乙双方议定上述房改房的成交价为人民币(大写)_________________(￥_________元)，单价为每平方米_________元。

　　四、双方商定的付款及交房方法、期限：________________________________________________________________________________。

　　五、甲方保证该房改房符合《岳阳市房改房上市交易管理办法》规定的上市交易条件，无不允许上市交易的情形。本合同签订前有关该房屋的产权或债权债务纠纷，概由甲方负责处理，承担责任，因此给乙方造成的经济损失，甲方负责赔偿。

　　六、房屋移交乙方时，其房屋占用的土地使用权一并转让给乙方。

　　七、乙方所购买的房改房仅作居住使用，乙方未经有关主管部门批准不得擅自改变房屋的结构和用途。

　　八、甲方缴付的住房共用部位、共用设施设备维修基金的结余部分不予退还，随同房屋产权过户转移给乙方。

　　九、本合同生效以后，甲、乙双方应在规定的期限内，向房地产产权登记机关申请办理权属转移变更登记手续。

　　十、甲、乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理上述房地产过户及权属登记手续所需缴纳的税费。

　　十一、其他约定：

　　十二、乙方逾期付款的违约责任(自行约定)___________________________________________________________________________。

　　十三、甲方逾期交付房改房的违约责任(自行约定)____________________________________________________________________。

　　十四、其他违约责任：依照法律规定和本合同约定承担。

买卖合同篇9

　　一、哪些情形可解除房屋买卖合同

　　结合审判实践，商品房买卖合同的解除之事由概括起来主要有以下几种：

　　1、协议解除;

　　2、根本违约;

　　3、迟延履行;

　　4、法律规定的其他情形。

　　具体言之，解释对后三种事由明确列举规定。

　　根本违约：商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人;商品房买卖合同订立后，出卖人又将该房屋出卖给第三人;故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假商品房预售许可证明;故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实;故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实;房屋主体结构质量不合格;房屋质量问题严重影响正常居住使用的。

　　迟延履行：出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行的;办理房屋所有权登记的期限届满后超过一年，由于出卖人的原因，导致买受人无法办理房屋所有权登记的。其他解除情形：面积误差比绝对值超出3%;商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的。

　　二、怎么解除房屋买卖合同

　　司法解释主要从实体上规定了解除商品房买卖的事由，对其解除程序则应根据我国合同法的规定处理。我国合同法第九十六条第一款规定：“主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。”该项紧接着规定，“对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”

　　可见，行使商品房买卖合同解除权的一方应该履行通知的程序。没有通知的，法院应该行使释明权，要求主张解除的一方及时向对方通知解除。问题是，通知已经送达，但对方一旦提出异议之诉，主张合同解除的通知人对于合同解除的效力便处于不确定状态，须由法院裁判。作为法院，在解除商品房买卖合同的诉讼实践中，应该围绕上述司法解释所列举的情形来审查主张解除合同的理由是否成立，从而确认解除商品房买卖合同的效力。