您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>劳务合同>劳务合同
投诉建议

劳务合同

时间:2022-01-04 11:33:11 劳务合同

【精选】劳务合同范文合集三篇

  随着时间的推移,越来越多事情需要用到合同,签订合同也是避免争端的最好方式之一。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的劳务合同5篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

【精选】劳务合同范文合集三篇

劳务合同 篇1

  乙方:

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程劳务承包事宜协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:国道G320线保山境内段(保山至蒲缥)公路改建工程A3工区路基防护、涵洞及排水工程。

  二、工程地点:xxx

  三、工作内容及范围:部份涵洞与挡墙基础换填、砌筑(砼模板安拆及浇筑)、涵洞盖板预制安装及其附属工程,部份水沟砌筑(浇筑)及盖板预制安装。

  四、工期

  1、本工程于 20xx年 6 月 1 日开工,于 20xx 年 6 月 30 日交工,总工期 395 天。

  2、停工

  为保证施工的持续性,未经甲方允许,乙方不得以任何理由擅自停工,否则视为违约,甲方有权对乙方处以20xx元 /天的违约金,累计不超过本合同总金额的1%。

  3、工期的延长

  由于下述原因影响施工进度,乙方应在该情况发生之日起三日内书面报经甲方同意后,可延长合同工期:

  (1)工程量发生重大变化,经业主同意延长的。

  (2)异常恶劣的气候条件:指以月计的某个时期的恶劣气候比当地气象部门40年的统计资料,以20年一遇频率计算,经业主同意延长的。

  (3)人力不可抗拒的重大自然灾害:指裂度7度以上地震;百年一遇频率及以上的洪水;风力在11级及以上的暴风等人类不可抗拒的自然力的破坏作用;经业主同意延长的。

  五、承包方式:乙方自备小型施工机具、组织人员、自购地材(甲供材料以外部份)组织实施施工,对施工安全、质量、进度及文明施工等全面负责,并自主经营、自负盈亏。

  六、工程质量要求

  1、验收标准:满足设计、规范要求,质量等级为合格;质量评定达“优良”标准。

  2、工程缺陷责任期、保修期按本项目业主规定执行。

  七、合同金额及单价

  1、本合同总金额为 3800958 元(大写:叁佰捌拾万零玖佰伍拾捌圆整),该金额为预计数,最终金额以结算价为准。

  2、本工程承包单价以后附的工程量清单为准。该单价包含完成该分项工程所需的人工费、材料费、机械设备使用费、材料损耗、措施费、劳务管理费、缺陷修复费、利润、规费、试验检测费、所有税费、各种保险等一切费用的总和,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。以及为完成上述内容所作的辅助工序,甲方不再支付其他任何费用。乙方签订协议前,应认真核算单价,在合同履行期间不予调价。

  3、本协议书附后的工程量清单中所列的工程数量是预计数,仅作为签订本协议书的基础,不能作为本工程计量支付、结算的依据。甲方有权根据工程进展和乙方施工能力情况,调整乙方的工作量。计量支付与结算应以经监理工程师和业主认可的,并满足质量要求的实际工程数量为准。对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

  4、设计变更增加工作内容的结算涉及工程变更时,乙方负责提供有关资料,按业主有关工程变更规定程序办理。合同清单中有单价的按约定的单价结算,如没有相关项目单价则以业主批复单价为依据双方另行协商单价并签订补充协议。

  5、施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

  6、为完成本合同项目工程,而工程量清单中未列的项目视为已包含在相应项目中,不再另行计价。

  8、砼由与甲方相关的第三方统一生产,自料出仓始由乙方自备车辆运输,在结算时砼以立方米(按过磅重量以所用配合比折算为体积)为单位按下表价格扣除:

  (1)如由他方提供运输至作业点时,无论距离长短,M7.5、M10砂浆及C10、C20砼运费按35.04元/m3计,C25、C30砼运费按36.04元/m3计,运费在结算时按过磅重量以所用配合比折算为体积计算扣除。

  (2)表中价格为不含外加剂价格,如砼中使用有外加剂时,则按砼过磅重量以配合比折算外加剂用量后,按外加剂购买价计算并扣除费用。

  八、劳务款的支付、结算办法

  1、本工程无开工预付款。

  2、甲方收到业主计量款后,在扣除乙方质量保证金、代扣税(费)后等合同约定扣除费用后支付给乙方。

  3、劳务款采用转账方式支付到合同中乙方指定账户。

  4、支付方式:按业主计量款到位情况及乙方完成计量工程款的80%(不超过甲方收到业主支付款比例)进行支付。

  5、乙方提供建筑安装工程发票。

  6、乙方在此郑重承诺:在甲方未获得业主计量款时,为保证施工的持续性,乙方自行解决资金周转问题,放弃向甲方索要利息的权利,不能因此而停工或延误工期。

  九、工程履约保证金、质量保证金、安全保证金、民工工资保证金的扣除及返还

  1、履约保证金:无。

  2、质量保证金:乙方承包工程的质量保证金比例按每月支付额的5%,由甲方在乙方的.计量结算支付款中扣除。工程竣工验收合格后,缺陷责任期终止,甲方收到业主退回质保金10日内无息退还乙方。在缺陷期和保修期内发生任何施工质量问题,乙方应在甲方发出保修通知十日内到现场无条件保修。如乙方拒不保修,由甲方实施返修,发生费用从乙方质量保证金内扣除。如乙方质量保证金不足以支付工程返修或保修费,由乙方另行全额承担。由此给甲方造成损失的,乙方应负责赔偿。

  3、安全保证金:乙方承包工程的安全保证金比例按每月支付额的1%,由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除,待乙方所有人员撤离本项目后5日内一次性无息返还剩余安全保证金。

  4、民工工资保证金:乙方承包工程的民工工资保证金比例按每月支付额的2%,由甲方在乙方的计量结算支付款中扣除,待协议内所有工作内容完成,乙方所有人员撤离本项目后,一年内如未发生农民工讨薪事件,由甲方一次性无息返还。若发生讨薪事件,给甲方造成影响的,甲方有权动用保证金解决相关问题,不足部分由乙方补足,且乙方应向甲方支付违约金50000元。

  5、当乙方不能按合同约定完成本工程时,甲方可动用乙方的质量保证金选择新承包人完成本工程,由此增加的费用由乙方承担。

  十一、安全责任

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定以及业主关于安全生产的有关规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  2、乙方应当对其工作人员进行安全教育,按甲方要求配置现场专职安全员一名,或兼职安全员二名。特种作业应当持证上岗,按规定管理易燃易爆材料,对其所使用的施工机具设备均应定期检查,并有安全员的签字记录;为了保护本合同工程免遭损坏,或为了现场附近和过往群众的安全方便,在确有必要的时候和地方,或当监理工程师或有关主管部门要求时,应自费提供照明、警卫、护栏等安全防护设施。

  3、甲方有权对乙方在施工中违反操作规程或安全规程的行为予以处罚,或责令其停工整顿,且停工时间在合同工期之内。

  4、由于乙方责任造成的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼等费用,由乙方承担。

  十二、文明施工与环境保护

  1、乙方应当履行业主关于文明施工,环境保护的有关规定。

  2、加强现场管理,严格执行建设主管部门及环水保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;按甲方统一规划堆放材料、机具,按标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;采取一切合理有效的措施保护施工现场内外的环境,避免由于施工操作引起的粉尘、水土的流失、油污、有害气体、噪音、振动等对环境的污染。

  3、由于乙方的责任未对其负责的上述事项采取必要的措施而导致或发生与此有关的罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用,由乙方承担。

  十三、甲、乙双方的权利和义务

  (一)甲方的权利和义务

  1、负责向乙方提供设计文件复印件(A3幅面)一份,及其他相关技术资料。

  2、组建项目管理机构,负责日常施工管理。

  3、负责审批乙方的施工组织设计、图纸会审,组织本工程的技术交底,但不能以此作为乙方免除应承担的质量责任。重点、难点工程须经监理工程师批准后,乙方才能组织施工。

  4、负责组织工程中间验收和办理有关签证。

  5、在施工过程中,甲方对乙方的工程进度、质量、安全生产和环境保护措施,有权监督检查,并向乙方提出整改要求。

  6、甲方可根据工程进度的要求,有权要求乙方随时增加施工人员及机械设备,并有权对乙方的施工人员及机械设备进行统一调配。

  7、统筹安排、协调乙方与其他交叉施工作业队、班组的配合,积极配合乙方协调地方关系。

  8、负责协调项目部进行结构挖方和回填,回填如需使用乙方人员或机具设备双方另行协定价格。

  9、负责协调项目部修建进场道路、作业平台及加工场地平整压实,安设红线内临时排水涵管。

劳务合同 篇2

  甲方(企业):

  乙方(企业):

  根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关法律、法规规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等、协商一致、诚实守信的原则签订本协议,并共同遵半本协议所列条款。

  一、劳动合同期限:期限自20xx年3月起,至20xx年11月止。

  二、工作岗位:塔吊司机

  三、工作要求及岗位职责:

  1、遵守公司的各项规章制度,服从管理,服从分配;严格遵守职业道德,热爱并安心本职工作,有较强的敬业精神(做到优质服务,安全服务)。

  2、乙方应按岗位职责和规范要求,按质按量完成本岗位要求的工作任务以及临时指派的生产任务(做到不迟到,不早退,随叫随到)。

  3、认真钻研业务、技术,熟练掌握本岗位工作内容及要求;业务能力和实际操作技能,能够达到相应岗位的等级水平(做到检查、保养好机械并按要求填写记录)。

  四、劳动保护和工作条件

  1、甲方根据乙方工作岗位的实际情况,试用期间按公司有关规定给乙方购买工伤险并向乙方提供必要的劳动保护用品。

  2、乙方必须严格遵守岗位操作规程和公司的有关安全生产制度及其他管理制度。

  五、工资报酬待遇

  1、甲方对乙方实行承包塔机岗位工资办法,每台塔机工作十小时操作工按每月6000元发放。

  2、甲方委托项目部解决食宿或按600元/月伙食补助。每月15日以现金形式向乙方支付上月薪酬。

  六、发生下列情形之一的,本协议终止:

  1、本协议期满的;

  2、双方应解除本协议书协商一致的;

  3、严重违反工作(劳动)纪律或者甲方规章制度的。

  七、甲、乙双方违约责任

  1、依据本协议第二项“四做到”发放整月工资,每月根据项目部反映情况一项做不到按1000元赔偿。

  2、依据本协议内容不得单方违约,违约者应向对方支付违约金20xx元。

  3、合同期内乙方必须服从甲方按排、调遣等工作并遵守公司制度。

  4、合同中未约定的内容以公司的制度为准。

  八、争议:因本协议引起的或与本协议有关的任何争议协商解决,解决不成的提交甲方所在地人民法院审定。

  甲方:盖章 乙方:盖章

  身份证号:

  电话:

  年 月 日

劳务合同 篇3

  甲方:_______________

  乙方:_______________

  经乙方申请,甲方决定派遣乙方赴日本某公司(以下简称日本公司)进行劳务输出,双方在平等自愿协商基础上,签订本协议:

  第一条:到日本工作期限

  乙方到日本公司工作的期限为从______年_____月_____日到______年_____月_____日,期限届满乙方应立即回国并回甲方工作;甲方有权自行决定缩短、调整或结束工作期限的权利。

  第二条:出国费用承担及出国履约保证金

  1、乙方应在出国前向甲方支付以下费用:

  (1)办理护照等出国手续费用人民币_____元;

  (2)单程去日本机票约人民币_____元(按实结算);

  (3)出国前三个月在国内的培训费用人民币_____元。

  2、除上述约定外,乙方还应在出国前向甲方支付出国履约保证金人民币_____万元,若出现下列情况之一,乙方除要赔偿甲方因此造成的损失外,该出国履约保证金还应作为违约金赔偿给甲方:

  (1)乙方不愿出国;

  (2)因乙方的原因而无法出国、不能出国;

  (3)因乙方的原因,乙方被日本公司退工等而导致乙方无法完成_____年工作时间。

  如未出现上述情况,乙方回国到甲方工作后,上述出国履约保证金即退还给乙方。

  第三条:工作报酬及回国履约保证金

  1、乙方在日本公司工作期间的报酬约定为:第一年每月为_____万日元、第二年和第三年每月皆为_____万日元;加班报酬约定:第一年每小时为_____日元、第二年每小时为_____日元、第三年每小时为_____日元。

  2、乙方同意,甲方可要求日本公司每月从上述报酬中扣除2万日作为乙方的回国履约保证金,若出现下列情况之一,该回国履约保证金应作为违约金赔偿给甲方:

  (1)三年工作期满,乙方不愿回国或因乙方的原因无法回国、不能回国;

  (2)乙方回国后拒绝和甲方签订期限为三年的劳动合同或拒绝回甲方工作的;

  (3)乙方回国在甲方工作期间,乙方以个人理由解除劳动合同,或乙方严重失职或违反劳动合同中的条款而被甲方解雇。

  如未出现上述情况,乙方回国到甲方工作三年后,上述回国履约保证金即退还给乙方。

  第四条:在日本公司工作期间的义务

  1、乙方在日本公司三年工作期间的食宿等费用开支皆由乙方本人承担,国内的养老等社会保险金皆由乙方个人承担,先由甲方代为支付,乙方回国后直接支付结算给甲方。

  2、乙方从工作中获得的任何技术、知识、信息,均应保密,未经甲方事先书面允许,不得公开、泄露或提供给予他人,乙方的保密义务在本合同终止后继续有效三年。

  3、乙方应认真学习、勤奋工作,在出国期间不得有下列违约行为:

  (1)触犯法律,违反当地有关劳动或其他条例;

  (2)参与或牵涉政治敏感性活动;

  (3)闹事、扰乱社会秩序和作出有损甲方和日本公司声誉的举动;

  (4)进行危险性运动或活动;

  (5)故意致使自己不能或无法继续参加工作的任何行为;

  (6)抵触或违反日本公司的劳动纪律及规章制度。

  第五条:本合同经甲方的授权代表、乙方签字后生效。

  第六条:本合同中如有任何条款被裁定无效,并不影响其余余款的效力,合同双方应协商修改有关条款,使合同保持有效。

  第七条:本合同未尽事宜,双方可随时协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

  第八条:双方在履行合同过程中如发生争议应友好协商解决,协商不成可通过甲方所在地法院诉讼解决,双方同意不在其他任何机构提起针对对方的诉讼、仲裁或劳动仲裁。

  甲方:(签字)_________________乙方:(签字)_________________

  联系电话:_________________联系电话:_________________

  _________年_____月_____日_________年_____月_____日