建设工程材料采购合同

时间：2021-10-15 17:50:49 建设工程合同

建设工程材料采购合同（精选5篇）

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的建设工程材料采购合同（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

建设工程材料采购合同（精选5篇）

　　建设工程材料采购合同1

　　采购方：_________（以下简称甲方）

　　供应方：_________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。

　　第一条、材料价格清单及总价

　　1、材料名称_____；数量_____；单价_____；金额：_____；总价：_____元人民币（小写）；总价：______元整（大写）。

　　第二条、交货地点

　　第三条、付款方式

　　第四条、材料质量

　　乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能（保质保量）

　　第五条、验收方式

　　当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。

　　第六条、违约责任

　　1）乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。

　　2）乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。

　　3）乙方必须安全规范运输。如发现任何意外事故，均有乙方自行承担责任。

　　第七条、合同执行

　　本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。

　　本合同字双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲乙双方个执两份。

　　甲方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　乙方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　建设工程材料采购合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：

　　一、数量、计量单位、单价、金额

　　品名规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注价金总额(大写) 拾万仟佰拾元角分 $

　　二、质量标准：

　　水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。

　　三、袋重合格率：

　　达到国家规范。

　　四、交货方式、地点和运杂费负担

　　甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。

　　五、甲乙双方必须按如下期限提(供)货

　　年月日前提(供)×吨。其中：×吨。

　　年月日前提×吨。其中：×吨。

　　甲方逾期提(收)货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。

　　六、付款办法和期限：

　　1、甲方在年月日前付定金元;

　　2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。

　　年月日前电汇××元;

　　年月日前电汇××元。

　　3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。

　　七、违约责任：

　　甲方责任：

　　1、中途退货或违约拒收的。除偿付退(或拒收)货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。

　　2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。

　　3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。

　　乙方责任：

　　1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。

　　2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。

　　3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。

　　八、本合同一式份。

　　经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。

　　甲方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　乙方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　建设工程材料采购合同3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　甲、乙供需双方经协商，就乙方为甲方提供办公家具(见明细)业务，一致达成

　　如下协议:

　　一、质量要求:

　　以甲方的要求及图纸标示为准。

　　二、技术标准:

　　以国家标准及行业标准为技术、质量标准。

　　三、验收标准:

　　货到现场安装完毕后开始验收，所供应的全部家具应符合甲方的。验收标准，要求外观无瑕疵，结构无松动，规格、材质符合合同约定。

　　四、交货时间:

　　________年______月______日

　　五、交货地点:

　　________________。

　　六、合同总额

　　________________(见订单明细):（大写________________)。

　　七、货物明细:

　　(附表一:订货单)。

　　八、付款方式:

　　1、合同签订之日起________个工作日内，甲方向乙方交付总合同款的________%作为定金，并于货到________个工作日内，将货款付清;

　　2、乙方交货后，并收回全部货款的同时，应与甲方签署一份质量保证协议，并向甲方交付质量保证金________元，该协议有效期为________年，协议期满后，如无任何质量问题或纠纷，甲方应全额退还质量保证金，如有售后维修或质量问题，甲方有权在通知乙方后，扣除相应质量保证作为损失补偿。

　　九、包装与运输费用:

　　由乙方承担。

　　十、甲方责任:

　　甲方应按合同约定的时间及金额付款。

　　十一、乙方责任:

　　1、乙方所提供的产品，必须达到合同约定的规格、材质及相关质量、技术标准(或与封样、图纸标示相符)，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的________%~________%的违约金。

　　2、乙方必须按照甲方指定的时间、地点将货送到，否则，甲方有权拒收且不付货款，或扣除总货款的________%~________%的违约金。

　　3、乙方应保障在合同约定的维修期内，为甲方无偿提维修服务，除非人为损坏，否则不得以任何理由收取任何费用，一般报修应在________个工作日内服务到位，否则甲方有权扣除相应质量责任保证金。

　　十二、合同未尽事宜，均按《中华人民共和国经济合同法》等法律、法规执行。

　　十三、合同附页、订货单、收货验收单与合同正本具同等法律效力。

　　十四、如对本合同发生歧义或纠纷，由________仲裁委员会裁决，同时各自保留法律诉讼权力。

　　甲方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　乙方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　建设工程材料采购合同4

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在平等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：

　　第一条、标的物及其价款

　　出卖人按下列第__________种方式向买受人提供标的物：

　　1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人提供标的物，买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。

　　下表中所列标的物随附物品构成标的物的组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品随同标的物一并交付买受人：

　　2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人提供标的物。

　　第二条、质量要求

　　1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：

　　2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：

　　第三条、交付方式、时间及地点

　　双方约定，采用下述第_________种方式确定标的物交付方式、时间及地点：

　　1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________。出卖人应于________年_______月_________日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由出卖人承担。

　　2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为________。买受人应于________年_______月_________日之前到上述交货地点提取标的物，运费由___________承担。

　　3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为__________________。出卖人分____________批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由出卖人承担。

　　4、按计划分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为________。出卖人应按照下表约定分批供货。

　　第四条、装卸费及包装

　　1、双方约定，标的物的装卸费由出卖人承担，包装方式为_____________。

　　2、交付方式为出卖人送货的，出卖人应负责对标的物采用相应标准的保护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的保护作用，以确保标的物安全运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人承担。

　　3、交付方式为买受人提货的.，出卖人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的注意事项。

　　第五条、所有权转移及风险承担

　　1、标的物的所有权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主张任何权利的义务。

　　2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。

　　3、买受人按照合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

　　4、标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响因出卖人履行合同义务不符合约定，买受人要求其承担违约责任的权利。

　　第六条、标的物的检验

　　1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。

　　2、如买受人经检验后发现出卖人交付的标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求出卖人按本合同第九条的约定承担违约责任。

　　第七条、结算及付款

　　双方约定，采用下述第_____种方式确定结算及付款方式：

　　1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_______日内向出卖人支付货款总额的______%;检验合格后____个月内支付货款总额的_____%;剩余的_____%作为质量保证金，于质量保证期届满后_______日内支付。

　　2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后______日内向出卖人支付货款总额的________%作为定金;于标的物交付后_____日内向出卖人支付货款总额的____%;检验合格后____个月内支付货款总额的____%剩余的___%作为质量保证金，于质量保证期届满后_____日内支付。

　　3、标的物分批交付的，买受人应于本合同签订后____日内向出卖人支付货款总额的______%作为定金;其余按交货计划或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后_____日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最后结算款中扣留货款总额的_____%作为质量保证金，于质量保证期届满后______日内支付。

　　双方约定的付款依据为下列第_____种，出卖人凭付款依据向买受人申请支付：

　　(1)经买受人签认的验收单。

　　(2)经双方共同签认的结算单。

　　第八条、质量保证

　　1、双方约定，标的物的质量保证期为____年，自__________起算。

　　2、出卖人保证其提供的标的物在各个方面符合合同约定的质量、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的使用期限。

　　3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭受的损失，出卖人应当负责赔偿。

　　第九条、违约责任

　　1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的，出卖人应按逾期交货部分货款的____日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭受的全部损失。若出卖人逾期交付超过____天，买受人有权要求解除合同，并要求其承担违约责任。

　　2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意使用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意使用，可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。

　　3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人如果需要，可要求出卖人补齐，出卖人应照数补交，买受人如不需要，可以要求出卖人就少交部分退货;若多交标的物，就多交的部分，买受人如果需要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不需要，出卖人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不承担任何保管、付款等义务。由于上述原因致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。

　　4、采取送货方式的，标的物错送交货地点或收货人的，出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外，还应承担买受人因此多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。

　　5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知出卖人。

　　第十条、补充约定

　　第十一条、其他

　　1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商解决不成的，按下列第________种方式解决：

　　1)提交______仲裁委员会仲裁;

　　2)依法向买受人所在地人民法院起诉。

　　2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4、本合同一式___份，双方各执_____份。

　　甲方（公章）：__________ _________年_________月_________日

　　乙方（公章）：__________ _________年_________月_________日