建筑合同

时间：2021-03-13 08:29:04 建筑合同

【精华】建筑合同模板合集7篇

　　随着法律观念的深入人心，能够利用到合同的场合越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编收集整理的建筑合同7篇，欢迎大家分享。

【精华】建筑合同模板合集7篇

建筑合同篇1

　　××项目

　　施工合同

　　发包人：

　　承包人：

　　二零××年×月××日

　　第一部分协议书

　　发包人（全称）：×× （简称发包人）

　　承包人（全称）：（简称承包人）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：××××二期项目

　　工程地点：大武86号

　　工程内容：厂房及仓库

　　工程立项批准文号：临发改证[20xx]49号

　　资金来源：自筹

　　二、工程承包范围

　　承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）

　　三、合同工期

　　开工日期：计划20xx年2月10日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）

　　竣工日期：开工令日期加本合同总日历天数，计划20xx年2月10日-20xx年5月10日

　　合同工期总日历天数：100天

　　四、质量标准工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）

　　五、合同价款

　　金额（大写）：预算价约计万元

　　六、组成合同文件

　　本合同文件包括：

　　1.本合同协议书；

　　2.本合同专用条款；

　　3.本合同通用条款；

　　4.标准、规范及有关技术文件；

　　5.图纸；

　　6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，具体内容详见“附件1”。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：20××年×月××日

　　合同订立地点：本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

　　第二部分

　　本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外，以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。

　　第三部分专用条款

　　一、词语定义及合同文件

　　1、合同文件及解释顺序

　　合同文件组成及解释顺序：1.本合同协议书；2.本合同通用条款；3.本合同专用条款；4.标准、规范及有关技术文件；5.图纸；6确定基准价款和材料供应数量的工程预算书；7.××项目施工的补充协议。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　2、语言文字和适用法律、标准及规范

　　2.1本合同语言仅适用汉语。

　　2.2适用法律及法规

　　需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。

　　2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行国家建筑标准强制性条文（房屋建筑部分）及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。发包人提供标准、规范的时间：无。

　　国内没有相应标准、规范时的约定：执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。

　　3、图纸

　　3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前7天内提供施工图三套，工程竣工后3天内向发包人返回竣工图一套。

　　发包人对图纸的保密要求：承包人收到的施工图仅用于本工程施工，不得用作其他用途。

　　二、双方一般权利和义务

　　4、工程师

　　4.1监理单位委派的工程师

　　姓名：，职务：工程师职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。

　　在本合同范围内，依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范GB50319-20xx》以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。

　　具体为：1）初步确认工程施工组织设计和进度计划；2）监督工程施工进度；

　　3）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；4）对入场材料和设备的质量进行确认；5）负责对现场安全进行管理和控制；6）初步审核工程款的支付；7）初步审核设计变更；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人在监理合同中授予的其他职权。

　　4.2发包人派驻工程师

　　姓名：，职务：职权：依照本合同，全面负责工程的协调事宜。

　　具体为：1）设计变更、工程签证的确认；2）审核工程款的拨付；3）对入场材料和设备的质量进行确认；4落实开工条件，审批开工报告；5）确认工程施工组织设计和进度计划；6）负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收；7）负责对现场安全进行管理和控制；8）组织工程例会；9）主持有关协作单位的协调配合；10）发包人赋予的其他职权。

　　5、项目经理

　　姓名：，职务：项目经理（附证书复印件）

　　6、发包人工作

　　6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

　　（1）施工场地具备施工条件的要求和完成时间：开工前施工现场完成“三通一平”，具备开工条件。

　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

　　开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内。

建筑合同篇2

　　甲方：

　　地址：电话：邮箱：

　　乙方：

　　地址：电话：邮箱：

　　第一条：

　　甲方向乙方订购订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。

　　付款方式：

　　每批次货物运至施工现场，甲方材料员验收后由双方现场开票签字确认

　　乙方所供材料在每月25日结算，在当月30日前付清当月材料款的80%，余款在合同解除之日付清。

　　第二条：乙方负责将材料运至施工现场指定位置，自行承担运输费用。

　　第三条：经济责任

　　(一)、乙方责任

　　1、乙方需按质按量按约定交货，逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的向甲方偿付违约金。

　　2、乙方所供产品不能利用的，乙方负责无偿调换货物。

　　3、乙方在运输途中所发生的一切事故与甲方和业主方(曹碑兴隆学校)无关。

　　(二)、甲方责任

　　1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的付给乙方延期罚金。

　　2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。

　　第四条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。

　　第五条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时

　　(一)申请仲裁机构仲裁。

　　(二)向人民法院起诉。

　　第六条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。

　　第七条：本合同共一式2份，甲乙双方各执1份，具有同等效力。

　　甲方：乙方：(盖章)

　　账号：账号：

　　开户银行：开户银行：

　　20xx年x月x日20xx年x月x日

建筑合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2工程地点：金

　　1.3工程内容：小区全部配电工程

　　1、小区所有箱变的安装调试

　　2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。

　　3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。

　　4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。

　　5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。

　　二、承包方式及合同价款

　　2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

　　2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元

　　该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施

　　工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。

　　2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。

　　1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。

　　2、二期工程在人员进场，小区____区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、____区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　3、二期工程在小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区____区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。

　　4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。

　　5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后____日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。

　　6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。

　　三、合同工期

　　3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。

　　3.2如果甲方要求提前开工和交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。

　　四、配电工程要求

　　4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承

　　担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。

　　4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。

　　4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方____市供电管理部门签定产权交接文件。

　　4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。

　　五、工程施工要求

　　5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。

　　5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。

　　5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。

　　5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。

　　5.3.2甲方现场代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。

　　5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。

　　5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。

　　5.5竣工资料

　　5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。

　　六、双方责任

　　6.1甲方责任

　　6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。

　　6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。

　　1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。

　　6.2乙方责任

　　6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。

　　6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。

　　6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。

　　6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。

　　6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和协助。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

建筑合同篇4

　　甲方：_________

　　单位名称：_________

　　法定代表人：_________

　　地址：_________

　　联系电话：_________

　　乙方：_________

　　姓名：_________

　　性别：_________

　　身份证号码：_________

　　住址：_________

　　联系电话：_________

　　签约须知

　　一、本劳动合同书是一个示范性文本，不作为强制性文书。

　　二、甲方不得招用未满16周岁的未成年工。

　　三、双方在签订本合同时，应认真阅读本合同书。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。

　　四、本合同必须由甲方的法定代表人（或者委托代理人）和乙方亲自签章，并加盖用人单位公章（或者劳动合同专用章）。

　　五、本合同中的空白栏，由双方协商确定后填写清楚；不需填写的空白栏，请打上“/”。

　　六、本合同未尽事宜以及需要补充约定的事项，可经双方协商一致，在本合同第九条中补充约定。

　　七、本合同书用钢笔填写，必须字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。

　　八、甲方有克扣或者无故拖欠工资等违反劳动保障法律、法规、规章的行为，侵犯劳动者合法权益的，劳动者可以依法向用人单位用工所在地劳动监察部门举报、投诉。举报、投诉电话：020-12333。

　　甲方与乙方根据《中华人民共和国劳动法》等法律、法规，经平等自愿，协商一致，订立本合同。

　　一、合同期限：从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日（或完成_________建筑工程任务）止。

　　二、工作内容：甲方安排乙方在_________工程项目_________班组从事_________工作。乙方依约定按时、按质、按量完成工作任务。

　　三、工作时间：甲方按规定具体安排乙方的工作时间，执行□综合计算工时制/□标准工时制/□不定时工作制（在□中打“√”，选一种工时制度）。实行综合计算工时制或者不定时工作制的，须经劳动保障行政部门批准。

　　四、劳动报酬和社会保险：

　　（一）甲方根据本单位依法制定的工资制度，采用以下第_________种方式确定乙方正常工作时间工资，且正常工作时间工资不得低于广州市最低工资标准：

　　1、按日计薪：_________元/日；试用期为_________元/日。

　　2、按月计薪：_________元/月；试用期为_________元/月。

　　3、按建筑面积计薪：_________元/平方米。

　　4、其它：_________。

　　（二）甲方于每月_________日前以货币形式支付乙方工资。甲方提供的食宿福利，不得折算为乙方工资。

　　（三）甲方采用按建筑面积计薪的，可按工期进度结算乙方工资，但每月支付的工资不低于广州市最低工资标准。

　　（四）甲方应当依照规定为乙方参加社会保险。

　　五、劳动保护和劳动条件：

　　（一）甲方应当为乙方提供符合国家规定的安全卫生工作环境，提供劳动防护用品。

　　（二）甲方应对乙方先安全教育后安排上岗；特种作业的，必须持证上岗。

　　（三）甲方应当采取措施，做好预防，避免和减少工伤、职业危害。甲方应当公示参加工伤保险的有关情况。

　　六、劳动纪律：乙方要自觉遵守劳动法律、法规和甲方依法制定并告知的规章制度，严格遵守安全操作规程、施工规范，服从甲方的调度、指挥。

　　乙方有权拒绝违章和冒险作业，对危害安全和身体健康的行为有权批评、检举、控告。

　　七、解除、终止、续订劳动合同：甲方、乙方不得随意解除劳动合同，应依照法律、法规的规定解除劳动合同。劳动合同期限届满或者约定的终止条件出现，可终止劳动合同。甲乙双方协商同意，可以续订劳动合同。

　　八、劳动争议处理：甲、乙双方因履行本合同发生争议，可先协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以直接向当地劳动监察部门投诉，也可自争议发生之日起60日内向甲方工商注册地或者施工地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　九、违反合同的责任及双方需要约定的其他事项：_________。

　　十、本合同的条款与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的，按新的法律、法规、规章执行。

　　本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________ 乙方（签名）：_________

　　法定代表人或者委托代理人（签名）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑合同篇5

　　甲方：*****工程

　　乙方：性别电话

　　居民身份证号码

　　家庭住址邮政编码

　　户口所在地省（市）区（县）乡镇村

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳动合同期限

　　第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

　　1、有固定期限劳动合同

　　本合同于年月日生效，于年月日终止（如有试用期，则试用期从年月日到年月日）。

　　2、以完成一定的工作任务为期限的合同

　　本合同生效日期为年月日；以乙方完成工作任务为合同终止时间。

　　二、工作内容和要求

　　第二条甲方招用乙方在（项目名称）

　　工程中担任岗位（工种）工作。

　　第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

　　三、劳动保护和劳动条件

　　甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

　　第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交底）后，方可上岗作业。

　　第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

　　第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

　　四、工资保险待遇

　　第八条乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元，试用期满后工资为每日（或每月）元；按工作量计算工资的，每（工作量单位）支付工资元。

　　双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

　　甲方应在每月日前计发乙方的工资（不得交由包工头代发），并由乙方签字确认。

　　甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

　　合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

　　甲乙双方对工资支付的其他约定

　　第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

　　五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

　　第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

　　第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

　　（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　（二）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；

　　（三）严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的；

　　（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的；

　　（五）被依法追究刑事责任的。

　　第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；

　　（一）在试用期内的；

　　（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

　　（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

　　第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

　　六、违约责任、劳动争议处理及其它

　　第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。

　　甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[1994]481号文件规定的，应支付经济补偿金。

　　甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[1995]223号文件给对方以赔偿。

　　第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与国家、山东省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

　　第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

　　第十九条双方约定的'其他事项。

　　甲方（公章）乙方（签字或盖章）

　　签订日期：年月日

建筑合同篇6

　　合同编号：

　　工程名称：

　　委托单位：

　　检测单位：

　　签定地点：

　　签定日期：

　　建筑基桩检测合同

　　委托单位(简称甲方)：

　　检测单位(简称乙方)：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法规，甲方委托乙方对工程基桩进行检测，现经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程规模、特征：

　　1.4 桩基设计概况：

　　楼号总桩数(个) 桩长(m) 桩直径(mm) 设计承载力(KN)

　　第二条检测方法、内容及数量

　　经双方协商，甲方委托乙方进行基桩检测的方法、内容及数量如下：

　　序号检测方法检测内容检测数量备注

　　1 静载试验基桩承载力

　　2 低应变法桩身完整性

　　3 高应变法基桩竖向抗压承载力、基桩完整性

　　4 钻芯法基桩完整性、桩身混凝土强度

　　5 声波透射法基桩完整性

　　第三条甲方向乙方提供的有关资料

　　序号资料文件名称份数内容要求提交时间

　　1 地质勘察报告 1份

　　2 相关施工图纸 1套

　　3 桩基施工记录 1份每根被检测桩的施工记录，有甲方、监理等单位盖章。

　　4 桩位图 1份每根桩施工编号。

　　第四条乙方向甲方提交的基桩检测报告

　　序号检测报告数量内容要求交付时间

　　1 桩基检测报告 4 检测内容满足相关规范规定，检测结果真实反映桩质量，保证出具的书面报告真实、合法、有效

　　第五条检测工期

　　本工程基桩检测自年月日开始，至年月日完成现场检测，具体进场时间以甲方通知为准，甲方应提前天通知。现场检测完成后天内提交正式检测报告。

　　第六条甲方责任

　　6.1按时提供桩基施工记录、地质资料、桩基平面图等资料。

　　6.2 按乙方要求提前做好受检桩桩顶和场地的处理。

　　6.3为桩检工作提供必要的工作条件，包括：现场检测所需要的照明电及动力电，设备进、出场吊装等所需要的道路和场地。

　　6.4负责现场检测有关各方的配合、协调工作。

　　6.5按时向乙方支付桩检费用。

　　第七条乙方责任

　　7.1 向委托方提供桩基检测方案，含桩头处理方案。

　　7.2 根据设计单位和委托单位的要求(提供设计依据或验证设计), 严格按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-20xx)及其他有关桩检工作的规范、规程、标准进行现场桩检工作。检测工程桩质量，确保检测质量，并对测试结果负责。

　　7.3 在合同约定的时间内，进行现场检测，按时提交检测报告。

　　7.4 按时提供检测结果,配合施工。桩检单位应在桩检结束3日内，出具桩检报告(按单栋楼号提交报告，每栋各四份，也可根据情况调整数量)，桩基检测报告内容满足相关法律规范规定，检测结果真实反映桩基质量，并保证出具的书面报告真实、合法、有效。

　　7.5检测场地内的水电接入及水电费用由桩检单位自行解决和承担(由委托单位代交，付款时委托方扣回检测单位现场发生的水电费用)。

　　7.6桩检单位应严格执行国家安全生产法律法规，遵守安全操作规程，做到安全生产。如桩检单位施工造成乙方或甲方工作人员或任何第三方人身伤害或财产损失，均由乙方承担全部责任。

　　7.7因不可抗力影响施工的，乙方应在2日内提交有关证明，经甲方签证确认后，方可顺延工期。

　　第八条检测费用及付款方式

　　8.1本检测项目测试费共计人民币(大写) 元，其中：

　　(1)低应变检测根，单价元/根，计元;

　　(2)高应变检测根，单价元/根，计元;

　　(3)静载试验根(点)，单价元/根(吨)，计元;

　　(4)试验根(点)，单价元/根，计元。

　　8.2检测费用支付方式：

　　(1)提交检测报告，支付合同价款的80%;

　　(2)工程进度到±0.000、结算完成，一次付清全部检测费用。

　　第九条违约责任

　　若一方违反本合同约定，按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。

　　乙方按照合同约定时间，提供检测结果，否则每拖延一天支付违约金 1000元。

　　第十条争议解决办法

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，可向当地仲裁委员会申请仲裁。

　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效，检测任务完成、检测费用付清，合同自动失效。

　　第十二条尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

　　第十三条本合同一式陆份、甲方肆份。乙方贰份。

　　第十四条合作方如发现甲方工作人员在招投标和合同签订、履行过程中因徇私舞弊、滥用职权使自己合法权益受到损害的，可向运营管理中心合约法务部提起实名投诉或举报(电话投诉不予受理)。

　　具体投诉方式：

　　信函：

　　委托单位：检测单位：

　　(公章) (公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　联系人：联系人：

　　电话：电话：

　　地址：地址：

　　邮编：邮编：

建筑合同篇7

　　签订日期：__________________________________合同编号：___________________________

　　承租方：(以下简称乙方)___________________________________________________出租方：(以下简称甲方___________________________________________________

　　根据《合同法》的有关规定，按照平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。

　　第一条：租赁机械的名称：

　　_______________________________________________________规格：_____________________型号：_____________________数量：_____________________使用地点：___________________________________________________。

　　第二条：甲方为租赁机械配备操作手___________名，其每人工资___________元/月，由______方负责承担，并负责安排操作手的食宿，其食宿费用也由___________方负责承担。第三条：租赁期限

　　自________年________月________日至________年________月________日止，如需继续租用，应在本合同期满前五日内，重新签订合同。

　　第四条：租赁机械的所有权

　　1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只有使用权，没有所有权。

　　2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。

　　3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。

　　第五条：租金的计算和支付

　　1、自________年________月________日至________年________月________日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时(折合1个台班)，每月累计不得超过_____小时(甲方免收租金天数对应的台班时间不计入累计时间)，确因工作所需超出______小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备租赁费按月租结算________元/月，______元/小时，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。

　　第六条：保证经甲、乙双方协商，甲方收取乙方保证金______________元，作为履行本合同的保证。乙方交纳保证金及第一期租金后办理提货手续。租赁期间不得以保证金抵作租金。租赁期满，扣除应付租赁机械的缺损赔偿金后，保证金余额应退还乙方。

　　第七条：租赁机械的交货和验收

　　1、租赁机械在交货地点，由甲方向乙方(或其代理人)交货。因不能预见、不能避免并不能克服的客观情况造成租赁机械延迟交货时，甲方不承担责任。

　　2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁机械，同时将签收盖章后的租赁机械的验收收据交给甲方。

　　3、如果乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁机械已在完整状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁机械的验收收据交付给甲方。

　　4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁机械符合本合同及附件的约定要求。

　　第八条：租赁机械的使用、维修、保养和费用

　　1、租赁机械在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常燃油、维修、保养，使设备保持良好状态，并承担由此产生的全部费用。维修一次使用的配件__________元以下由乙方负责承担，在_______元以上由甲方负责承担。

　　2、在工作过程中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数乘以8小时租金。

　　3、租赁机械在安装、保管、使用等过程中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承担全部责任。

　　4、租赁机械在安装、保管、使用等过程中发生的一切费用、税款，均由乙方承担。

　　第九条：租赁机械运费的承担