实用的造林绿化工程合同书
在人们的法律意识不断增强的社会，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的实用的造林绿化工程合同书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
实用的造林绿化工程合同书1
建设单位(甲 方)：
承建单位(乙 方)：
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。
第一条 工程概况
1、 工程名称：园林绿化
2、 工程地点： 北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦
3、 承包方式：包工、包料
4、 工程造价：壹拾万元人民币
第二条 工程期限
本工程20__年8月20日开工，20__年10月10日竣工。
第三条 工程延误与工程奖罚
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提 前三天书面通知甲方并经甲方同意， 甲方不同意延期或乙方未在 规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前 24 小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条 甲方工作
1、 确保施工现场做到三通一平。
2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。
第五条 乙方工作
1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工 程进度的监督检查。
2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承 担质量保修责任。
3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工， 施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用， 由乙方承担。
第六条 质量验收
工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。
第七条 付款方式
工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款
第八条 争议处理
因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所 在地人民法院管辖。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方公章
年 月 日
法定代表人或代理人签字：
年 月 日 法定代表人或代理人签字：乙方公章
实用的造林绿化工程合同书2
甲方：
乙方：
为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。
第一条 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：水
4、 承包方式：
5、 方米42.92元
第二条 工程期限
1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。
第三条 工程延误
1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。
3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。
4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。
第四条 甲方工作
确保施工面，现场做到三通一平。 确保乙方施工用水及养护用水、用电。 甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。
第五条 乙方工作
1、 乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。
2、 工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。
3、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。
第六条 质量验收
1、 苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于 %
2、 土建工程及换土工程要按图施工。 苗木质量要经卫生防疫部门检验。
第七条 付款方式
验收合格后付35% 第三期付款：20__年苗木成活率验收合格后付5%
第八条 工程保修项目及保修期限
第九条 有关补充协议和补充合同
第十条 争议处理
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。
本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。
甲方公章 乙方公章
法定代表人或代理人签字： 法定代表人或代理人签字：
年 日 月
实用的造林绿化工程合同书3
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、承包项目工程概况
1、 项目工程名称：
2、 项目工程地点：3、 施工范围：造林绿化面积约亩。
二、工程工期
1、 总工期为75天
开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。
2、 如遇以下情况者，工期相应顺延：
(1) 可归责于甲方的其他原因(如设计变更等)。
(2) 自然灾害等。
三、营建造林绿化工程的技术措施及质量
1、全山除草、清理灌木质量要求：植树造林前，将全山杂草和灌木砍伐、清除出林地。清出一条1米得水平造林带(造林带间相隔2米)。
2、打穴要求：
(1)打穴规格：造林穴规格为每穴60cmX60cmX50cm。
(2)株行距：2mX2m(每亩约为167株)把挖出的'泥土放在穴的两旁，让土壤自然风化，除去土壤中的虫蛹，改善土壤的理化性质，提高土壤肥力。
3、回土要求：
回表土时，将穴四周3cm厚的表土打碎，清除杂草、树根、石块、芒头，每穴放施基肥1公斤，当回土到穴的三分之一时，并于穴土充分混匀，继续回土到平穴、穴土表面略倾斜、以提高树穴的蓄水功能。
4、种植技术
(1)造林树种为：樟树、桂花、红锥。
种植是做到树苗的根系舒展，扶植苗木，适当深裁压实。最后用松土回穴成馒头状保证树苗成活率95%以上，一年内如遇死苗，甲方提供树苗，乙方负责免费补种。
(2)树种.种植以分区方式种植。
5、特别约定
(1)树种购买由甲方负责并运输到山脚。
(2)完工后抚育护养另行制定新合同。
四、工程造价及工程款支付方式
1、 工程造价：经双方确定本工程的造价按照实际造林面积计算，单价600元/亩(包含劳务税)。
2、工程完工，经甲方对工程验收合格后，出具工程验收证明书，凭劳务发票结帐再全额付款。
五、甲方义务
1、委派现场工地代表和监督，处理设计施工技术等问题。
2、按规定对主要工序进行检查、监督、验收。
六、乙方义务
1、 按照施工设计保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。
2、 指定工程负责人量、安全等一切有关事宜。
3、 按要求向甲方提交工程进度表。
七、工程验收
1、乙方完成前一道工序经甲方验收符合质量标准后，方可进行下一道工序施工。
2、工程竣工后，甲方根据国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止，并规定的时间完成。
3、工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上签字盖章。
八、违约责任
1、甲方的责任：
(1)乙方验收通知书送达五日后必须进行验收。
(2)不按合同规定支付工程款的，按人民银行逾期贷款利率计付违约金给乙方。
2、乙方的责任：
(1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿甲方由此造成的实际损失。
(2)工程中途由于乙方原因造成的返工，应采取措施弥补。造成的损失，均由乙方承担。
(3)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
(4)在施工过程中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。
九、 附则
1、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守。如单方面不履行本合同造成对方损失的，由责任方承担。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同自双方正式签字盖章之日起生效，至甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。
甲方： 乙方： 代表：
签约时间： 年 月 日
【实用的造林绿化工程合同书】相关文章：
联营造林合同书02-15
绿化工程承包合同书范本02-15
绿化承包合同书08-13
绿化苗木购销合同书范本02-07
北京市园林绿化工程施工合同书范本02-09
实用工地工程合同书02-10
绿化苗木购销合同书范本2篇03-22
工程合同书-合同书02-25
实用建筑工程工程合同书通用版02-08
新版工程工程合同书02-09