【热门】广告合同9篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的用途越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编整理的广告合同9篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
广告合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙双方就在 制作广告牌一事，本着平等互利的原则，经友好协商，同意参照有关法律条款签订如下合同：
一、甲方委托乙方设计制作安装广告牌：
1、 场地：广告牌的安装场地由甲方提供。
2、 广告牌：乙方负责广告牌的设计、制作、安装。
3、 报批（乙方不负责报批）（不含税金）
4、 延期责任：若因广告报批发布或政府行政行为等原因导致广告牌无法正常安装或不能安装，乙方可以延期或停止制作。
二、价格：
1、 元，大写人民币： 圆。如工程量增加或减少，经双方商定后，施工工期及费用另计。
2、 付款方式：
1． 首期：乙方签订合同当天，甲方即付给乙方工程款 %，人民币￥： 元，大写人民币￥：圆。
2． 二期：乙方进场施工到做好铁架在安装的时候，甲方即付给乙方工程款%。人民币￥：元，大写人民币￥： 。
3． 三期：工程制作完工后一星期内，甲方即付给乙方工程款： %，人民币 元，大写人民币￥：。
4． 四期：全工程总造价保修期满后一星期内支付。大写人民币￥：圆。
三、广告牌安装及维护：
1、 乙方负责所有广告牌的安装工作，安装期间的安全由乙方负责。
2、 自工程施工完毕亮灯之日起，保修个月。（注：人为及不可抗因素除外：如自然灾害）
四、工程时间：
工期：乙方签定合同后按甲方指定天工期完成。（注：雨天除外）。
五、广告牌安装期间，甲方在施工过程发现的与图纸、材料（中标钢材）、技术指数等不符合原参数等情况（注：以甲方签字确认的为准），甲方有权向乙方提出书面异议、限时改正。
六、在合约期间，如双方发生争议经协商无法解决时，任何一方可向东莞市人民法院提起诉讼。
七、其他补充条款：注：如甲方有增加合同以外的工程，双方协议另行增加工程款。
八、本协议一式二份，每份二页，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章后即时生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
广告合同 篇2
广告客户或代理单位名称(以下称甲方)：
广告发布单位名称(以下称乙方)：
甲乙双方根据国务院《广告管理条例》及有关规定，签订本合同，并广告发布合同范本共同遵守。
一、甲方委托乙方于 年 月 日至年 月 日期间发布 广告。
二、广告发布媒介为 。
三、单位广告规格为 。
四、广告采用 样稿(样带)，未经甲方同意，乙方不得改动广告样稿(样带)。
五、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方应要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。
六、广告样稿(样带)为合同附件，与本合同一并保存。
七、广告单价 元，加急需 元，其他费用 元，扣除优惠 元，扣除代理费 元，播出次数 ，总计 元。
八、甲方应在 年 月 日前将广告发布费付给乙方，付款方式 。
九、违约责任。
十、合同纠纷解决方式： (经济合同仲裁或法院起诉)
十一、其他：
甲方：(章) 乙方：(章)
代表：代表：
×年×月×日
广告合同 篇3
甲方：
地址：
乙方：
地址：
合同编号： 0250090110M002
签约地点：
本合同经甲乙双方友好协商，本着互惠互利、共同发展的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》、及其他有关法律、法规，在平等自愿的基础上，本着诚实信用的原则，签订本合同。甲乙双方共同承诺，严格遵守本合同。
1、合同期限：
本合同期限：自年月日起，至年月_ 日止。
2、广告发布媒体及广告发布形式
2.1、乙方负责在 （媒体名称）发布甲方及相关经营品牌的广告。
2.2、2.2乙方须提供乙方的营业执照、广告许可证等复印件作为合同附件，如是媒体代理公司必须有媒体盖章的法定代理授权书作为附件附于本合同后。
2.3、广告发布形式：
2.3.1广告类型：单次硬广/套播硬广/挂角/游字/冠名等 。
2.3.2广告发布频道/频率： 。（电视广告选择“广告发布频道”填写，电台广告选择“广告发布频率”填写）
2.3.3广告发布栏目： 。
2.3.4广告长度：5秒/10秒/15秒/20秒/30秒 等。
2.3.5广告发布时间段： 。
2.3.6广告发布频次： 10次/天/5秒 ；5次/天/15秒 。 。
2.3.7广告发布位置：正一/正二/正三/倒一/倒二/倒三/冠名等 。（必须填写）
3、合作政策
3.1甲乙双方确认的本合同约定按乙方 年 月 日制定的广告刊例价格执行，乙方的
广告刊例价格需盖合作媒体红章后作为附件附于本合同后。
3.2执行政策（折扣/价格）为 。
3.2.1总费用为人民币元。（包含广告发布、基础材料制作费用）（如为单价协议可 不填写）
3.3阶段性返点/降点： 。
3.4免费赠送发布： 。（赠送播出部分需在媒体投放计划排期表中
体现）
3.5免费新闻支持：合同有效期内，乙方须提供给甲方栏目中（必须是新闻栏目）提供新闻报道次。（≥1次，必须为我司店面、形象、品牌等介绍，单次不少于15秒。
3.6其他优惠政策：
3.6.1甲方享受合作媒体所有的优惠奖励政策。合同期内，乙方或合作媒体除条款3.2～3.5的政策外如推出其他优惠政策，应提前通知甲方，新政策的优惠奖励甲方同样享受。如因特殊原因未及时通知甲方，甲方自乙方推出优惠政策之日起自动享有，未按优惠政策已结算的差额部分冲抵下一期广告费用；
3.6.2个性化政策 。
4、广告排期、计划及回报方式：
4.1广告具体发布时间、广告规格及回报方式以甲乙双方盖章的广告发布订单为准。
5、费用结算帐期及付款方式
5.1结算帐期为：自然月度（每月1日-月底最后一天）。
5.2付款方式：支票/电汇/汇票/银行承兑汇票。
5.2.1收款单位：
5.2.2开户银行：
5.2.3账号：
5.2.4乙方如需改变上述账户，应提前五个工作日以书面形式通知甲方。由于乙方未及时通知甲方而遭受的损，需由乙方自行负责。
5.3付款周期：（ 付款方式采用固定帐期，原则上30天/60天/90天,任选其一）
5.3.1天， 元；
5.3结算资料提供：
5.3.1合同及有效合同附件；
5.3.2乙方的广告刊例需合作媒体盖红印公章作为结算资料；
5.3.3由甲乙双方签字盖章后的广告发布订单；
5.3.4乙方提供指定日期甲方广告发布的监播录像（音）带原件及广告业专用发票；（电视广 告要求提供监播录像带，电台广告要求提供监播录音带）
5.3.5监播证明：
5.3.5.1乙方可提供甲方认可的第三方专业公司出具的甲方广告发布监播证明，提供第三方
监播证明的费用由乙方承担。如乙方不提供，则视为默认甲方提供的监播证明；或抽查监测结果。
5.3.5.2乙方提供
部门以上确认的监播单。
5.3.6乙方在甲方发布广告结束后的两个工作日内必须将完整的结算资料交于甲方，
如乙方延迟或未提供相关结算资料而导致的结款问题由乙方自行承担责任。
6、甲乙双方权利义务
6.1甲方权利与义务：
6.1.1甲方提供广告播出专业带（Beta带/Digital Beta带/电子文档）或广告策划文案，未 经甲方书面同意，乙方不得改动甲方广告播出专业带或策划文案。
6.1.2在合同有效期内，甲方有权更换广告内容，甲方在广告播出前，至少提前天将 广告播出专业带或广告文案及相关手续交付乙方。广告样带为合同附件，与本合同一并保存， 并作为财务审核的核对资料。
6.1.2甲方有义务对所提供的广告带在按内容播出后如发生知识产权、肖像权、名誉权、荣 誉权、姓名权等产生的纠纷负责，乙方不承担任何责任。
6.1.3甲方所提供的广告内容不得与广电总局十七号令的规定相抵触。
6.1.5甲方有权要求乙方执行其授权人签署的相关附属协议。
6.2乙方权利与义务:
6.2.1乙方有权审查广告内容和表现形式。对不符合法律、法规的广告内容和表现形式.乙方 有权要求甲方做出修改. 甲方做出修改前,乙方有权拒绝发布。
6.2.2甲方广告播出期间，乙方有义务保证甲方的品牌形象，不得将竞争对手及医疗广告内 容安排于甲方广告前后位置。
6.2.3乙方须严格执行甲乙双方签字盖章的广告发布确认单或广告发布变更单内容。乙
方如有栏目及广告时段调整或有错播、漏播的情况，乙方应予以甲方“错一补一，漏一补二”
的赔偿。若因此造成甲方声誉、经济或其他损失，乙方负完全赔偿责任。否则甲方可以选择 解除合同或通过法律途径解决。
6.2.4在甲方提前预定广告的情况下（以具体的甲乙双方签字盖章的广告发布订单签署确 认时间为准），甲方有权要求乙方确保甲方预定广告位置不被其他企业抢占。
6.2.5合同期内甲方提供广告播出专业带或广告策划文案，乙方需免费为甲方将视频格式 转换为媒体可播放制作格式或拍摄/录制媒体可播放制作格式的广告。
6.2.6乙方有义务对甲方提供新闻报道支持，并承担对甲方新闻保护的责任，合同有效期内 及时提供甲方正面新闻报道支持并确保不出现有损甲方形象的新闻报道。否则甲方有权利追 究乙方赔偿责任。
7、知识产权及保密
7.1双方使用的所有硬件、软件、程序、密码、商品名、技术、许可证、专利、商标、技术知识等皆归各方所有权人所有，甲乙双方均保证各自使用的相关材料不存在任何权利瑕疵，另一方及第三方对于此无任何权利或利益；
7.2甲乙双方对在合同履行期间获知的对方的商业秘密、技术秘密等需双方保密的事项，负有严格保密义务，在未取得另一方书面同意的情况下，在合同期间及合同终止后不得向任何第三方披露或公开；如因任何一方泄露合同及广告内容导致对方经济损失，泄露方应全额赔偿对方经济损失，否则受损失可以选择解除合同或通过法律途径解决。
8、违约责任
8.1如任何一方违反本合同所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，依照合同继续履行其义务，并在十日内赔偿守约方因此受到的所有损失。如违约方继续违约或不履行其义务，守约方除就其所有损失获得违约方赔偿外，另将获得本次合作总费用的10%作为违约金，且亦有权提前终止本合同。(金额按照盖章附件《广告发布订单》计算)。
9、分歧协商 法律责任
9.1本合同之签署、效力、解释和执行以及本合同项下争议之解决均应适用中国法律。
9.2双方在本合同签订之前，订立的有关本合同事宜的协议、合同等文件与本合同有冲突的以本合同为准执行。
9.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。合同经双方法定代表人或代理人签字，并加盖双方公章后即行生效。一方或双方需修改或补充本合同条款，需经双方协商后以补
充合同或重新签订合同的方式修改或补充。补充合同与本合同具有同等法律效力。
9.4任何一方违反合同，双方协商不成，可向合同签订地的经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
甲方： （盖章） 乙方：（盖章）
甲方代表：
签订日期： 乙方代表： 签订日期：
广告合同 篇4
委托方（以下简称甲方）：
承揽方（以下简称乙方）：
经甲乙双方共同协商，甲方委托乙方承建户外广告牌，为明确双方的权利义务，特订立本合同。
一、工程概况：
1 合同标的为高 米，宽约 米角钢框架表面安装镀锌板广告牌广告工程，数量为 个。
2 户外大型广告牌的名称：
3 施工地点：
4 上述广告牌的主材品名、规格、数量、见本合同附件一。
5 上述广告牌工程施工图纸，见本合同附件二。
二、甲方的责任：
1 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上问题。
2 将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工地点，保证施工期间的需要。
3 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。
4 向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
5 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、用水、用电、道路交通等的申请批准手续。
6 提供施工图纸并进行技术交底。
8 应由甲方承担的其它工作。
9 甲方未能履行本义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方的损失，顺延延误的工期。
10 如基础位置土质含水丰富或有流沙土层需降水后挖槽，降水由甲方负责按基础深度低1—2米执行，费用由甲方承担。
11 该广告牌制作期间如因甲方原因造成乙方职员误工每人每天补偿90元。如该广告牌因故停工甲方向乙方支付该广告牌制作期间实际产生的材料费、工资、交通、生活、管理等费用，按时与乙方结算。如甲方不履行或不能完全履行本合同第二
项第1、3、4、5条内容，出现扣留、罚没、罚款等结果由甲方负责处理，产生费用由甲方承担，给乙方造成经济损失的由甲方负责等值赔偿，影响工期的后果由甲方自行承担。
12 根据工程进度依据合同约定内容对乙方的工作结果给予验收评定。
三 、乙方的责任：
1 按合同和合同附件约定内容，保质保量完成本协议工程项目。
2 根据工作需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
3 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完成工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
4 乙方接受甲方依据本合同相关条款对本工程全程监督，依据实际结果给乙方验收评定。甲方提出施工中出现的违规问题，乙方应即刻给予答复并及时处理，否则，由此产生的经济损失和后果由乙方承担。
5 乙方在工程施工前期向甲方提供营业执照，所用材料的品名、规格、数量、清单，以及详细施工方案，包括进场日期、施工进度表。
6 乙方做好广告牌避雷事宜。
7 乙方承诺依据本合同约定内容和合同附件清单用料进料施工，所使用的钢材符合国家标准q235或q235b。乙方在工程开工前送本合同约定的材料样本给甲方检验，经检验合格，甲方在材料样本上签字并封存，材料样本一式两份，甲、乙双方各
8 开工前乙方向甲方提供工程进度项目验收单，甲方按单根据工程进度进行项目验收。
9 立柱的主体钢结构部分乙方按合同要求自行在乙方厂内加工。
10 该广告工程竣工后在质保期内因人为所致、养护不力产生锈蚀所致、不可抗力所致产生的结果，乙方不予承担责任。确系质量问题造成的无法修复的严重损坏乙方向甲方赔偿该广告牌等值费用，产生的后果由乙方承担。出现可修复质量问
题，由乙方免费修理。
四、工程施工工期：
自甲方通知进场施工起___个工作日工程竣工。因以下原因造成工期延误，工期相应顺延，并由甲方承担延期竣工的相应损失。
1 甲方未能按约定提供开工条件。
2 设计变更和工程量增加。
3 非乙方原因停水、停电、停气等造成停工。
4 不可抗力。
5 经双方协商同意工期顺延。
6 春节假期（年28—年初16）
7 吊装期内因4级以上风（含4级风）不利于吊车安全吊装，因雨地陷不利于吊车安全进场造成停工。
8 甲方未按约定时间付款的延期时日。
五、 合同总价：
经双方商定，每个高立柱广告牌施工承包价 元（不含画布、照明电器工程、照明主电缆部分），共计小写：￥ 元整 ； 大写：人民币 元整；照明工程造价共计小写：￥ 元 整； 大写：人民币 元整；总计小写：￥ 元 整； 大写：人民币 元整。
六、 付款方式：
合同签订生效后，甲方付乙方合同总款10%计：____ 元定金；工人、机具和基础材料（详见施工用料明细第一部分中的`预埋钢筋、地螺栓、法兰）到场后付合同总款10%款项计： 元整；；独立钢筋混凝土施工结束甲方付给乙方合同总款10%款项计：_
元；整；立柱主材进场甲方向乙方支付合同款30%款项计 __ _ 元整；部分牌面材料进场牌面制作前甲方向乙方支付合同总款百分之20%款计： 元整，基础、立柱、牌面项目工程竣工之日至次日甲方向乙方支付合同总款10%款项计： 元整，吊装结束经
甲方验收合格甲方付给乙方合同款百分7%计： __ 元整；余款3%计：_ _元整待该工程竣工满一年内支付。以上款项甲方应按时汇入乙方提供的帐户，乙方按甲方汇款进度同期进行施工进度安排。本工程竣工后7日内甲方依据本合同相关条款给乙方结
算工程款。本工程造价为协议造价不接受任何形式的审计、比较压价。 __
七、 乙方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施
工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任。
八、乙方应保证工程质量，标准为本合同和合同附件约定内容。质保时间为三年，按时养护确保正常使用年限不低于XX年，一年内由乙方免费保养，从第二年起由甲方负责每年的维护（照明项目部分由乙方提供的，灯具及电器部分质保期为6个月）。
九、工程竣工时乙方应通知甲方，甲方按合同和合同约定相关验收内容要求对工程进行验收。自工程竣工乙方通知甲方之日起超过七日，甲方仍未验收的，视为验收完毕，验收之日即为合同标的物交付之日。
十、 在本合同履行过程中，乙方违约按每日__500元_向甲方支付违约金；甲方违约，应按每日_500元向乙方支付违约金。
十一、在工程施工过程中，如出现第三方干涉工程施工情况，乙方应在第一时间内向甲方通报。甲方应及时予以解决。乙方在施工期间，应与周边相关群众融洽相处，如因不能避免的工作原因，第三方与乙方发生正面冲突，甲方未及时处理或
处理不力使第三方和乙方产生的矛盾造成乙方职员潜在人身安全隐患，致使工作无法正常开展，产生恶劣后果，乙方有权单方暂停履行本合同，直至甲方排除相应矛盾。所产生的后果及因此给乙方造成的所有经济损十二、本合同未完全履行完毕，
甲方无权出售、处置上述广告牌。如工程竣工后出现甲方扣、压乙方工程款，视为甲方放弃乙方提供的质保，自甲方扣、压乙方工程款形成事实之日起，为甲方放弃乙方提供质保之日始。乙方在此后的工程款索要过程中可向甲方追讨因扣、压工程
款产生的利息损失。甲方扣、压乙方工程款自约定付款之日起计算满六个月时间，乙方有权不通知甲方将上述广告牌拆除变卖抵付欠款。
十三、本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
十四、未经合同对方书面同意，任何一方不得将其在本合同中的权利及义务转让或托付给任何第三方。
十五、本合同如有未尽事宜双方协商解决，可以另行签定补充协议，作为本合同的组成部分。
十六、本合同履行若发生争议双方应协商解决，解决不成的，应向原告方所在地人民法院起诉。
十七、本合同自双方签章之日生效，。本合同一式两份，双方各执一份。
临时重点补充：因近期原材料价格浮动较大，涨价频繁，本合同在履行过程中如因甲方原因造成合同期延长，延长期间发生原材料涨价，原材料涨价部分由甲方承担。
甲方： 乙方：上海逸晨广告有限公司
地址： 地址：
电话： 电话：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
签订日期：20xx年x月x日 签订日期：20xx年x月x日
失由甲方承担并赔付。
广告合同 篇5
原告：
地址： 负责人： 电话：
被告：
注册地址：
营业执照注册号： 法人代表：办公地址： 邮编：438300
联系电话：
诉讼请求：
1、判令被告支付原告欠款人民币117780.00元（其中广告位租赁欠109638.00，广告制作费欠：8142.00）；
2、判令被告支付原告合同违约金人民币362796.00元；
3、判令被告抵合同款的商铺A2126合同无效，退给原告款人民币157162.00元；
4、判令被告承担原告的诉讼费。
事情和理由：
被告为了宣传公司摩尔城楼盘项目，租赁原告广告位，合同期为20xx年12月30日至20xx年12月29日，年租金为人民币246800.00元。原告广告位经营权是通过火车站公开招标合法所得，合同期内，原告认真覆行了合同约定，而被告没有按合同约定认真覆行，原告多次去被告公司找相关负责人员催讨，公司办事人及领导不见面不理睬，逃避支付
广告费，被告不覆行合同约定，严重违约，并承担合同违约一切责任后果。
最初的合同约定是以现金方式支付，根本就没有约定以商铺抵广告费，但因为被告迟迟不支付原告广告费，要求将最初合同作废重新签订新的合同，是为了达到将商铺抵部分广告费的目的，原告没有办法才同意重新签订租赁合同，新的合同约定被告以商铺抵原告部分广告款，原告多次去被告公司讨要，被告一直拖到20xx年10月13日才同意办理商铺手续（A2126）。剩下的广告款原告多次去被告催要，公司目的是想原告带人来买房将余款抵扣，原告也想了办法，但最终都无法答成。一年都过去了，被告经办人员及领导不理睬逃避支付，至今未果，故原告没有办法诉至贵法院，请求支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。
此致
申诉人：
20xx-6-6
附件：
1、广告位租赁合同
2、原告广告位经营权合同
3、原告营业执照
4、原告身份证
5、抵款购房收据
广告合同 篇6
甲方：___________________________
乙方：___________________________
一、 甲方需提供广告内容：真实、客观符合法律规定的展示内容。
二、 乙方提供广告服务项目：
2、爱办卡图文头条测评推广一次。
3、提供自媒体平台发布推广新闻各一篇：腾讯、快报、搜狐、网易、今日头条、一点资讯、凤凰、百度百家！
三、 广告样稿：由甲方提供基础资料，乙方对甲方样稿进行撰稿。如果有特殊设计、制作要求的，可以经双方协商一致后由甲乙双方进行设计和制作。最终由甲方定稿，广告样稿一经投放，合同期内未经乙方许可，甲方不得变更。
四、 广告费用： 5000元/月。
八、 补充条款：合同期内，经双方协商一致本合同可以签定补充条款。补充条款与本合同一并具有法律效力。因不可抗力造成甲方广告不能发布或发布期不足的，乙方可以顺延发布期或按差额退款。因本合同而引起的纠纷，双方尽量协商解决，协商不成的，可以在乙方所在地人民法院起诉。
补充条款如下：
________________________________________________________________甲方：________________________电话：____________________________乙方： _______________________电话：____________________________20xx年______月______日篇二：卡一广告衫采购协议书
广告合同 篇7
甲方：
乙方：
1、今甲乙双方就宿迁市金门广告装潢工程有限公司与沭阳县交通局签订的沭阳县城区公交站亭广告位经营权入股经营一事，经友好协商，达成如下协议：
2、甲方将自己享有沭阳县城区公交站亭广告位(期限以与沭阳县交通局签订的沭阳县城区公交站亭广告位经营权合同为准)的使用权、经营权(共计61个)，折合价款人民币880万元，将其中50%股份计440万元转让给乙方。
3、 乙方于 年 月 日前一次性缴纳广告位入股款440万元给甲方，乙方不按期支付的，每天按应付总额的千分之五支付滞纳金，超过15天未付，甲方有权解除本协议并追究乙方违约责任。
4、 入股经营期间，广告位所发生的电费由双方按出资比例承担。 入股经营期间，广告位主架修复，修理费用、主架上的灯管、镇流器、线路、玻璃、由双方按出资比例承担。
5、 入股经营期间，广告商发布的广告(广告画面等与发布广告内容、效果有关的材料及图纸)由甲方选择、安装，费用由双方出资比例自行承担。甲方没有广告商发布的广告位，乙方可以选择广告商发布广告，但事先必须先与甲方协商，沟通，取得甲方同意。
6、 入股经营结束后，广告位使用权及已经安装的材料均归甲方按甲方与沭阳县交通局的协议处理，乙方不得毁损或拆除带走。
7、 因政府拆迁、修路或政策改变等原因，导致该广告位无法使用的，在广告位恢复后，入股经营期限依次顺延。如广告位不能恢复的，双方互不追究责任。
8、 因第八条从新设立的广告位及甲方另行获得经营权的公交站亭广告位设立费用由甲乙双方按出资比例承担。
9、 由双方共同设立银行帐号——————————————，因本协议广告位所取得的一切利润先打入该共同帐号，在扣除成本后由双方按出资比例分配，每半年结算一次，于每年6月1日及12月1日进行结算。该帐号内资金双方必须共同签字领取，如任意一方私自在该帐号内取款，除必须返还外，另行支付对方私自提取金额20%的违约金
10、 入股经营期间，所发生费用必须由双方共同签字确认，才作为发生费用凭证。单方签字的，由签字方自行承担费用。
11、 本协议双方应诚信履行，任意一方违约，应赔偿对方违约金 50万元。
12、 本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
广告合同 篇8
xxxx（以下简称甲方）
xxxxx（以下简称乙方）
甲乙双方通过友好协商，就甲方委托乙方进行室内灯箱制作事宜达成以下协议：
一、 工程内容:
乙方在规定时间内按设计方案和制作明细单（参照附件）按时、保质保量地完成甲方委托的制作室内灯箱及三角桌牌产品任务。
二、 制作要求：
1、乙方保证制作的产品、工艺、及材料达到技术标准。 2、乙方包工包料。
三、交货时间、运输方式、交货地点
乙方在收到首付款后对物品进行加工，于（ 年 月）日前将货物 （送货）到甲方指定地点
四、验收标准
甲方按《》和制作明细单验收产品，并履行验收手续。
五、合同金额：
1、经商定，制作施工费用为人民 元 （大写：）。
2、甲方自合同生效后预付乙方定金 % （即￥0元），乙方应提供实物样品供甲方确认（包含成品数量、工艺细节等因素），在成品确认后、送货前支付制作费用余款的 （即￥0元）。
六、付款方式：
1，甲方以支票方式支付合同款给乙方
2，乙方应向甲方提供正规合法的全额发票
七、合同商定之委托制作产品的具体验收指标见附件 《标识标牌制作明细单》 ，附件与本合同共同生效。 八、甲方责任：
1、甲方必须按合同要求及时支付首款与尾款，如因此问题导致不能按时出货或其他后果，甲方承担由此引起的一切责任，货款按照合同规格延误一天支付，乙方按总货款的3‰收取甲方滞纳金。
九、乙方责任：
1、乙方根据《》的要求，实施工程制作，如有与方案不相符的地方，乙
方有义务及时与甲方沟通，并得到甲方同意认可后方可制作。 2、乙方根据合同规定所需，按时按质完成标识标牌的制作，并达到甲方所指定的要求。
3、乙方所制作标识标牌如有质量问题，包括材料、尺寸、颜色不符合等问题，乙方必须无条件重新制作并按规定日期交货，由此所产生的重复加工费用由乙方承担，并承担由此给甲方带来的误工、运费等相关损失，即赔付合同金额的5%给甲方作为赔偿。
4、乙方如因自身问题导致延期交货，不得超过三天，如超期乙方应承担因此给甲方所带来的一切损失。
5、本合同一旦签定，甲乙任一方若单方面无故解除合同，则解除合同方应支付本合同金额的30%作为赔偿给被解除合同方。
十、合同签约当日生效。
十一、未尽事宜，双方应通过友好协商解决。
十二、此合同一式贰份，双方各执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法人代表： 法人代表：
签字日期： 签字日期：
广告合同 篇9
甲方：
乙方：
甲方因公司的宣传需要，特委托乙方制作发布广告，根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及有关规定，经过双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。
一、 广告发布位臵及形式：
发布面积与规格： ㎡： m（高）×m（长）× （面）
二、广告发布时间：预计从年 月 日至年月日止，时间为1年，具体发布的时间以实际时间为准。
三、广告画面方式：广告画面采用数码彩色喷绘制作。
四、广告内容由甲方自行设计，其内容须符合相关法律、法规。否则因广告画面原素引起的一切纠纷及法律后果由甲方全权负责。广告采用甲方最后签字样稿或样带进行，未经甲方同意，乙方不得擅自改动广告样稿或样带。
五、金额及付款方式:
1、本合同费用包含广告位租用费、广告工商审批，城管审批，广告发布、维修、保养，一次广告制作（即首次画面）及材料，人工等费用，总计为：￥ （大写： ）。
2、合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付总金额的%，即￥ 元（大写： ）作为首期费用；本次合同开始发布至第七个日前支付总金额的%，即￥（大写：）作为二期费用；本次合同发布至第十一个月三十日前，甲方将剩余%款项￥ （大写：）一次性支付给乙方。乙方向甲方提供合法发票。
3、合同期内，乙方除首次画面制作免费外，另赠送一次画面。赠送画面不再产生任何制作、安装发布等费用。
六、其它约定：
1、甲方签字认可的内容（文字、画面）如果涉及到版权、使用权、肖像权等问题，相关责任由甲方负责。
2、甲方签字认可的广告资料，如果乙方按图制作出现错漏由乙方负责。
3、使用期限内，若甲方需多次（本合同规定免费更换之外）更换广告画面，由乙方负责报审、安装及发布，其费用为元/㎡的包干价。设计制作费由甲方自行承担，除此之外不在另行收费。此费用由甲方向乙方单独进行结算。
4、在使用期限内，乙方应定期为广告塔进行维护。使用期限内如果出现质量、人为原因的损坏(广告架、画面)，则由乙方负责并维修(不可抗拒因素除外），其费用由乙方自理。使用期内一切安全责任均由乙方承担。
5、本广告牌如果出现使用权纠纷，其责任由乙方负责。
6、在合同期限内如果甲方不再使用，其所付款乙方不予退还，并按合同规定进行赔偿。
7、在合同期限内，如果遇道路改建、规划、政策要求等不可抗拒因素须将广告塔拆除时，发布期限以拆除之日时终止。甲乙方按照广告实际发布的天数结算款项：乙方应退还广告发布费=当年所有已支付金额－{（当年广告金额÷365天）×已发布天数}。
8、该广告位因政府因素需临时征用时，甲乙双方须配合使用。本合同的截至期限应按占有时间天数做相应顺延。
七、甲方租用本广告位合同期满后如果需继续租用时，乙方按同等条件优先租用给甲方，合同另行签订。
八、本合同双方应共同遵守、认真履行，如果有违约由违约方向对方赔偿总金额20%的违约金。若因违约方造成经济损失的，以合同总金额向损失方进行赔偿。
九、广告牌涉及的广告样底稿壹式贰套，甲、乙双方签字确认后各存壹套。
十、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十一、本合同从签字盖章之日起生效。
十二、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具备相同法律效益。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
法定代表（授权代表）： 法定代表（授权代表）：
电话： 电话：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
【【热门】广告合同9篇】相关文章：
【热门】广告制作合同04-07
广告制作合同【热门】04-05
【热门】广告合同模板合集六篇-广告合同02-15
【热门】广告合同模板合集11-11
【热门】广告代理合同04-15
【热门】广告合同范文5篇11-17
【热门】广告合同范文八篇10-23
【热门】广告合同范文10篇09-23
【热门】广告合同范文6篇06-28
【热门】广告合同模板7篇06-26