有关供货合同汇编10篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是最有效的法律依据之一。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是小编收集整理的供货合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
供货合同 篇1
买方单位：（以下简称甲方） 卖方单位：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和采购文件中的合同条件，就沙尔丹洁具在供货过程中的诸多事宜达成以下合同条款，双方共同遵守。
一、 材料名称、规格、数量、单价及金额
二、合同价格的说明
1、合同金额暂定为人民币（大写）000000000000（￥00000000000.00元）。合同单价为固定综合包干单价，包干单价包含卫生洁具各项生产成本、管理费、运输费、包装费、装卸费、保险费、利润等各种送货甲方工地交货前的一切费用，交货后的安装指导和售后服务等所需相关费用。
2、合同单价在合同执行过程不作调整。
三、质量标准和技术要求
1、陶瓷产品执行标准和技术要求：
1.1 质量执行GB6952-20xx《卫生陶瓷》等相关标准；陶瓷可视面为白色釉面，煮沸法吸水率不大于3%；墨水试验冲洗后不留痕迹。
1.2 蹲便器带沉水弯。
2、淋浴器执行标准和技术要求：
2.1 质量执行GB/T23447-20xx《卫生洁具 淋浴用花洒》等相关标准；
3、浴室柜执行标准和技术要求：
3.1 浴室柜柜体的木家具用料应符合GB/T3324的规定；
3.2 配套产品及配套使用的材料应符合相应的国家标准或行业标准；
3.3 柜类表面不应有凹陷、压痕及划伤、裂痕、崩角和刃口，外表面倒棱、圆角、圆线应均匀一致；
3.4 各种配件、连接件安装应平正、严密、端正、牢固，结合处无甭茬或松动，不得少件、漏钉、透钉；闭合部件，如门、抽屉零配件应启闭灵活。
4、 淋浴柜、座便器、蹲便器、花洒等配件配管齐全，配落水配件、给水软管。
5、陶瓷洁具包装为木箱或纸箱，花洒、浴室柜等包装为纸箱。单元包装箱内配件齐全。包装箱外必须有品牌和型号，包装箱内必须带有合格证书、安装说明等资料。且每套洁具表面显眼位臵应有擦不掉的品牌标致。
6、产品质量必须同甲方职工认定的样品一致。
四、供货时间
1、甲方书面计划提出后15天内将计划内容到货完毕。
2、乙方不得以任何原因延期供货。
五、交货地点及方式 甲方工地，下车交货。
六、结算金额
以实际供应数量办理结算。
结算金额=实际使用数量×合同单价
七、货款支付
1、合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。
2、每批货到场验收合格后，甲方向乙方支付该批货款总价的90%，货款付至合同总价的60%时，预付款自动转为货款，全部供货完成后结清剩余货款。
3、结算后零星增补货款一次性付清。
4、乙方按供货全额开具有效发票。
八、质量保证及异议提出期
1、甲方、施工单位对到货洁具的数量、规格型号、出厂合格证清点接收。
2、施工期间均为产品异议提出期，施工单位指定专人代表甲方进行收货，并可对供货产品质量提出异议。
3、质量保证期为洁具验收合格后24个月。
4、在洁具的整个使用寿命中，乙方对所供洁具负维护保养责任。
5、验收合格前均为异议提出期。
九、违约责任
1、乙方所供洁具未经甲方允许不得选用其它品牌产品，否则视为乙方违约。
2、乙方所供卫生洁具必须全部达到质量技术标准，如经国家相关质检机构检测不合格，视为乙方违约。
3、在本合同规定工程完工前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约。
4、出现以上三条违约情况，甲方终止支付乙方已供货未付款的货款，追回已付预付款，且甲方有权要求乙方支付合同总金额等额的违约赔偿金。
5、乙方不能按约定时间交货视为乙方违约，甲方按500元/天对乙方罚款，罚款金额在货款中扣除。
十、本合同在执行过程中，若甲乙双方发生争议，双方协商解决；若协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同壹式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方法定代表人或委托代理人签字并盖双方合同专用章后生效。
甲方： 法定代表人： 委托代理人： 地址： 电话：传真：开户银行： 账号：签订合同地点：
乙方：
法定代表人：委托代理人：地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号：
签定日期： 年月日
供货合同 篇2
甲方：__________________________
乙方：__________________________
日期：__________________________
本合同由__________公司及供应方制定，根据本合同规定的条款，__________公司同意向供货方购买，供货方同意向__________公司出售下述产品：
名称
规格单价（元）数量（台）金额（元）交期合计： 大写金额：人民币__________元整。
备注：
1．交货地点：_________________________________________________。
2．货款结算：货到付清。
3．安装：供货方负责产品安装调试_____________公司将事先备好场地。
4．验收：__________________________公司在使用产品7天内完成验收。
5．产品保固：
1）机器本体自售出日起免费维护一年。
2）打印头免费维护____________________公里。（以机器交货日为准）
3）__________公司购买条码机__________，所需之所有耗材 （参合耗材供货和约）全部由______科技提供，此期间供货方将免费提供上门维修、保固服务，直至合作关系解除。
6．服务范围及方式：
1．到场服务
保修期间正常使用零件损坏，故障排除免费服务2．电话咨询软件操作说明，简易故障排除，软件操作说明，简易故障排除，免费服务3．其它 1．和约期间使用其他公司软件造成机器无法正常使用。2．人为因素造成机器无法使用3．人为因素造成资料错误。酌情收费4．教育训练供应方免费提供操作软件，并负责培训操作人员两个小时请安排两个以上操作人员接受培训 7．若双方在执行本合同中所发生的或与本合同相关的一切纠纷应由双方友好协商解决，对双方均具约束力。
8．其它：以上价格含__________%增值税。
9．本合同及合同附件、传真件具有同等的法律效力。本合同一式两份，双方各执一份。
购买方：________________________
名称：__________________________
地址：__________________________
邮编：__________________________
电话：__________________________
传真：__________________________
签字：__________________________
供货方：________________________
名称：__________________________
地址：__________________________
邮编：__________________________
电话：__________________________
传真：__________________________
签字：__________________________
供货合同 篇3
灯具销售合同要如何确定各项指标，如何确保企业在平等互利的基础上发展贸易，有关方按下列条件签订本协议：
1.订约人
供货人(以下称甲方)： 销售代理人(以下称乙方)： 甲方委托乙方为销售代理人，推销下列商品。
2.商品
双方约定，乙方在协议有效期内，销售不少于**的商品。
3.经销地区
只限在……。
4.订单确认
本协议所规定商品的数量、价格及装运条件等，应在每笔交易中确认，其细目应在双方签订的销售协议书中作出规定。
5.付款
订单确认之后，乙方须按照有关确认书所规定的时间开立以甲方为受益人的保兑的、不可撤销的即期信用证。乙方开出信用证后，应立即通知甲方，以便甲方准备交货。
6.佣金
在本协议期满时，若乙方完成了第二款所规定的数额，甲方应按装运货物所收到的发票累计总金额付给乙方*%的佣金。
7.市场报告
乙方每3个月向甲方提供一次有关当时市场情况和用户意见的详细报告。同时，乙方应随时向甲方提供其他供应商的类似商品样品及其价格、销售情况和广告资料。
8.广告费用
在本协议有效期内，乙方在上述经销地区所作广告宣传的一切费用，由乙方自理。乙方须事先向甲方提供宣传广告的图案及文字说明，由甲方审阅同意。
9.协议期限
本协议经双方签字后生效，有效期为**天，自**至**.若一方希望延长本协议，则须在本协议期满前1个月书面通知另一方，经双方协商决定。 若协议一方未履行协议条款，另一方有权终止协议。
10.仲裁
在履行协议过程中，如产生争议，双方应友好协商解决。若通过友好协商达不成协议，则提交苏州仲裁委员会，根据该会仲裁程序暂行规定进行仲裁。该委员会的决定是终局的，对双方均具有约束力。仲裁费用，除另有规定外，由败诉一方负担。
11.其他条款
11.1甲方不得向经销地区其他买主供应本协议所规定的商品。如有询价，当转达给乙方洽办。若有买主希望从甲方直接订购，甲方可以供货，但甲方须将有关销售确认书副本寄给乙方，并按所达成交易的发票金额给予乙方*%的佣金。
11.2若乙方在*月内未能向甲方提供至少**订货，甲方不承担本协议的义务。
11.3本协议受签约双方所签订的销售确认条款的制约。
11.4本协议于**年*月*日在**签订，正本两份，甲乙双方各执一份。
甲方：(签字)乙方：(签字)
供货合同 篇4
立合同单位：XX省XX市百货公司（简称甲方）
河南省XX毛巾厂（简称乙方） 签订日期：
一、产品名称、价格、数量、交货期
二、产品规格、质量和技术标准，按部颁标准执行。
三、产品包装，按统一规定的针织品包装标准进行纸包装。包装物由乙方负责 四、如果延期交货或付款，每延期一天，违约方应承担该批货款总值1%的罚金
五、如质量不符合规定标准，经检验后重新计算，乙方除赔偿甲方损失外，还应当付给甲方货款总值1%的罚金。
六、甲方在收货后三天内验收完毕即将货款通过银行转帐汇给乙方。
七、运费按规定运价由甲方负担。
八、以上条款经双方及XX市工商行政管理局盖印鉴证后生效，至合同完成时终止。
九、合同一式六份，正本两份由甲乙双方各执一份，副本四份，各送银行，鉴证部门存查。
供货合同 篇5
甲方：
乙方：
经双方领导协商，签字合同如下：
一、甲方为乙方的_______专供商，供货期限____年____月____日至年月日止。合同期间甲方单独为乙方提供________，乙方不再从其它渠道进货，如发现从其他渠道进货的问题。乙方应承担甲方的经济损失。甲方单独与乙方配送货物，如甲方违反规定乙方追究甲方经济责任并承担乙方全部损失。
二、甲方为乙方提供的商品，应符合食品卫生要求，如有质量问题，乙方可退货，由甲方承担商品损失。
三、甲方按乙方约定的时间，数量送货，不得拖延。
四、乙方每月____号给甲方结帐。乙方不得拖欠甲方货款。
五、甲方提供乙方完善的售后服务，保证货品质量、送货时间。如甲方价格不合理，质量出现问题，服务违反乙方规定，乙方可以从其它渠道进货，并要求甲方赔偿乙方一切经济损失
六、为保证双方的诚信合作，甲方需为乙方质押一定金额的保证金，金额为——元。如因甲方的过失给乙方造成的经济损失，乙方直接可从甲方的保证金中扣除。
七、以上双方如违反者，可到当地法院起诉解决。
甲方盖章：乙方盖章：
负责人签字：负责人签字：
年月日年月日
供货合同 篇6
供货方：（以下简称甲方）
购买方：（以下简称乙方）
甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：
一、 合作关系
甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：
1. 甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货；
2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时；
4.乙方月均计划消化甲方产品 件，全年消化甲方产品 件；
5.甲方根据乙方全年实际消化金额及货款结算方式的.不同给予乙方下列奖励：
二、供货品种及价格（略）
在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存（甲乙双方各派代表清点当日库存）之进货金额与以新价格计算之金额的差价（下次发货中以货抵款补足）。
三、货款结算方式甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：
1.现款现货结算（□是；□不是）；
2.期结（□是；□不是），甲乙双方按30天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。
乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。
四、违约责任甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金10000元；乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金10000元。
五、协议期限本合作期限自 年 月 日至 年 月 日止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签定新协议书。
六、其它本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。
甲方： 乙方：
日期 年 月 日
供货合同 篇7
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
第一条 产品的名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格：
名称：____________________________
品种：____________________________
规格：____________________________
2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第( _______ )项执行：
(1)按国家标准执行；(2)按部颁标准执行；(3)按企业标准执行；(4)有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
第二条 产品的数量和计量单位、计量方法
1.产品的数量：____________________________________________。
2.计量单位、计量方法：____________________________________。
3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法： _______________________________________________________________。
第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收
________________________________________________________________。 (国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。)
第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)
1.产品的交货单位：________________________________。
2.交货方法，按下列第( _______ )项执行：
(1)乙方送货；
(2)乙方代运；
(3)甲方自提自运。
3.运输方式：____________________________。
4.到货地点和接货单位(或接货人)
_________________________________________________。
(甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方，以便乙方编月度要车(船)计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。)
第五条 产品的交(提)货期限
______________________________________________________。
(规定送货或代运的产品的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条 产品的价格与货款的结算
1.产品的价格：按下列第( ______ )项执行：
(1)按物价主管部门的批准价执行；
(2)按甲乙双方的商定价执行。
(逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按原价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。
2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。
(用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。)
第七条 验收方法
1.验收时间____________________________
2.验收手段____________________________
3.验收标准____________________________
第八条 对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在(_______)天内向乙方提出书面异议
2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。
3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
4.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 _____％(通用产品的幅度为1%～5％，专用产品的幅度为10%～30％)的违约金。
2.乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价
3.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
4.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
5.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。
6.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍
需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。
第十条 甲方的违约责任
1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 ％(通用产品的幅度为1%～5％，专用产品的幅度为15%～30％)的违约金。
2.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
3.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
4.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
5.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。
第十一条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十二条 其他
___________________________________________________。
按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，按以下第(______ )项方式处理：(1)申请仲裁委员会仲裁。(2)向人民法院起诉。
第十三条 本合同自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份。
购货单位(甲方)：________(公章)
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：________
电话：________________ 年__月__ 日
供货单位(乙方)：________(公章)
代 表 人：________
开户银行：________
帐号：________
电话：____________ ____
产品销售合同 年__月__日
供货合同 篇8
甲方（总包方）：
乙方（供货方）：
丙方（开发商） :
根据国家有关法律、法规的规定，本着平等互利、协商一致的原则，经甲、乙双方友好协商，确定在 工程中使用乙方生产的外墙保温材料（材料明细见表格）。签定以下外墙辅助材料供货合同条款，以资共同遵守。
一、产品材料名称、包装规格、单价、数量、金额等：
本合同中使用面积暂按 ㎡ 计算，所需外保温材料组成材料名称、包装规格、单价、数量、金额等如下表所示 :
序号
材料名称
包装规格
价格
（吨）
数量
合价
（元）
备注
1
瓷砖粘结剂
2
瓷砖勾缝剂
灰、白
彩色
备注
以上单价包括：材料费、包装费、运输费、税金等费用。
合同暂定总金额为： 。以实际送货金额为准。 二、产品质量标准和技术要求约定：
1 、根据国家标准和行业技术规范。
三、包装要求：
本产品按其品种分别用编织袋包装，包装物不回收。
四、交货地点和方式：
1 、甲方通过书面传真或电话方式，将需供货的数量、时间通知乙方，乙方必须在接甲方通知之日起五天内按甲方通知上要求的数量供应至甲方指定地点。
五、到货验收：
1 、产品交货时，乙方应随货向甲方递交产品合格证、检测报告复印件等相关资料。
2 、交接货时，由甲方指定 收货，电话： &...
供货合同 篇9
甲方（供应方）：
地址：
法定代表人：
乙方（采购方）：武汉建工股份有限公司
地址：
法定代表人：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方经过平等友好协商，现就乙方向甲方购买水泥用于 工程施工有关事宜，达成如下一致条款，以资双方共同遵照执行：
际供货数量结算。
注：若需要根据市场行情调整价款，可以约定为：按照施工期间武汉市供货当月发布的建设工程信息价据实结算。
第二条 产品质量标准：
甲方供应产品质量必须符合中华人民共和国国标（GB175-20xx、GB1344-20xx）规定标准并满足该工程施工需要。
第三条 交货方式：
1、交货地点：甲方需将水泥运输至 。
2、乙方对每批次货物书面签收后，即视为该批次货物已办理交付手续，该批次货物毁损灭失的风险自交付之日起由乙方承担。
3、供货时间：乙方指定人员（姓名： 身份证号码： 电话： 电子邮箱： ）应至少提前一天将所需供应的水泥规格及数量以电话或电子邮件方式告知甲方指定人员（姓名： 电话： 身份证号码： 电子邮箱： ）。甲方在收到乙方通知后24小时内必须将乙方指定的货物送至合同约定的交货地点。
第四条 产品验收方法：
1、数量验收：甲方交付水泥时，水泥数量以甲方指定人员、乙方指定人员和乙方项目经理三方同时签字认可的数量为准。
2、质量验收：以甲方水泥厂同编号水泥的检验报告为依据，甲方应将出售给乙方之水泥所属编号的水泥检验报告交付乙方存查。如乙方对水泥质量有异议，需在收货后25个日历天内提出，经双方共同取样（同一编号封存样）送检最终以湖北省建材质量检测站的检测报告为准。若确属甲方所供水泥质量问题，则由甲方承担检测费用。若乙方未在25个日历天内提出质量异议，则视为甲方所提供的产品质量及数量均符合本合同所要求之标准。
本条约定并不免除甲方所供应水泥在该工程质量保修期内应承担的质量责任和法律责任。
第五条 货款结算及付款方式：
1、结算方式：每月5号前，由甲、乙双方对甲方上月供应货物的数量和金额进行对账及结算，结算单经乙方项目经理签字并加盖乙方项目部章后生效，生效结算单作为结算及付款依据。
2、付款方式：双方办理对账结算手续后3个工作日内，由乙方按照甲方上月供货金额的70%向甲方支付货款，其余货款待该工程全部完工且经乙方、监理单位和业主验收合格后1个月内付清。
3、甲方每次收款前需向乙方开具正规税务发票，否则乙方有权拒绝付款。
第六条 违约责任：
1、若甲方所提供之水泥质量未达到国家标准规范和合同所要求的质量标准，乙方有权拒付水泥货款，且甲方应赔偿因此给乙方所造成的全部经济损失。
2、若甲方未按乙方要求的时间及时供货（含供货产品质量不合格），则每延误一天，乙方有权对甲方处以20xx元的违约金。
第七条 争议解决办法：
若双方在履行本合同过程中发生争议，经协商调解不成，同意提交武汉仲裁委员会仲裁解决。
第八条 其它：
1、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决并签订补充协议。
2、本合同自双方盖章之日起生效。
3、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签订日期： 年 月 日
供货合同 篇10
甲方（需方）:
乙方（供方）:
资 质 等 级：
甲方（需方）：
乙方（供方）：
依据《中华人民共和国合同法》、《工矿产品购销合同条例》，甲乙双方经充分友好协商，就甲方孙庄社区工程中所需的卫生洁具供货事宜，经甲、乙双方协商一致， 达成如下协议。
1 产品的名称、价格及性能要求
工程名称：孙庄、张庄社区
卫生洁具清单
此数量为暂定，最终以按图纸实际用数量为准。
2 产品的运输方式、交货地点、质量 运输方式、交货地点：
乙方应严格按照甲方规定的时间、质量（优等品）、数量等，将甲方所用洁具运到施工现场，在运输过程中出现的破损及路途中的一切事宜由乙方承担。 3 交货时间:
本合同鉴定后十日开始供货，即20xx年5月17日至20xx年7月20日 4 甲方验货
4.1材料运送到甲方指定地点后，由甲方派人或委托他人在场进行质量、数量、单据等验收并提供卸车条件。甲方指定的签收人为 。
4.2乙方在材料到货的同时，必须提供厂家资质证明、产品合格证、材质证明、出厂检验证明及甲方要求的必要的技术资料，否则甲方不予验收；由乙方自行将货物运走并承担由此给甲方造成所有损失。
4.3经甲方检验通过后发现材料的规格、质量等级与要求不符的情况，乙方仍应承担甲方重新采购供货的经济支出及因此而造成的甲方及工程损失并负责赔偿。 5 产品的价格、货款结算与支付
5.1本合同单价为固定价格，结算时不予调整。 5.2付款方式为：现金或银行汇款
5．3合同签订时付定金 20 万元
5.4货款结算与支付：乙方在货物运到现场后经施工单位和甲方验收合格付款至100%。
6 争议的解决
甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或者协商不成的，可以采取下列第一种或第二种方式解决：
第一种争议解决方式：向 金乡 仲裁委员会申请仲裁。 第二种争议解决方式：向金乡人民法院起诉。
7 合同效力及份数
7.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的内容全部履行完毕自动失效。
7.2本合同正本两份，甲、乙双方各执一份。 7.3本合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
（以下无正文）
甲 方：（盖章） 乙 方：（公章） 委托代理人：（签字） 法定代表人：（签字） 地 址：地 址： 开户银行： 开户银行： 帐 号：帐 号： 电 话：电 话： 年 月 日 年 月 日
【有关供货合同汇编10篇】相关文章：