您的位置:快淘范文网>范文>合同范本>施工合同>施工合同
投诉建议

施工合同

时间:2021-06-12 17:27:33 施工合同

有关施工合同范文7篇

  随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么制定合同书有什么需要注意的呢?以下是小编精心整理的施工合同7篇,欢迎大家分享。

有关施工合同范文7篇

施工合同 篇1

  简称甲方

  简称乙方

  一、 甲方危房改造面积为620平方米,每平方米按300元计算,总投资为18.6万元。

  二、 甲方为了巩固普九成果将原有即将坍塌的配套平房改造为两层楼的配套用房。要求乙方保证质量,不得偷工减料,如40年有质量问题,由乙方承担一切责任。

  三、 二楼前后出阳台,靠街道阳台为封闭型,配铝合金窗,院内阳台不封闭,每两家工艺楼梯,楼梯顶各设水箱一个,屋面盖红瓦,用夹板材料打吊顶。

  四、 外墙全部粉刷渣子,内墙以涂料为主,卫生墙和门窗刷油漆。保证电通水通。(电线必须是铜芯线,门窗必须带纱门)

  五、 甲方不负责乙方在建房中的一切事故,(包括社会上来人扯皮打架闹事等,)所有大小事故乙方负全部责任。

  六、 签字之日后半个月动工,3个月完工。动工时预付资金3万元,交房时再付3万元,其余欠款由承包人垫资,学校分四年平均付清。

  七、 甲乙双方必须信守合同,合约从签字之日生效,合约一式两份,甲乙双方各持一份。口说无凭,立约为据。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇2

  合同编号:

  签订地点:

  签订时间:

  甲方(业主):_____________________________________________

  乙方(承包方):_____________________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定,遵循公平、诚实信用的原则,双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致,订立本合同。

  一、工程概况

  装饰工程施工地点:

  施工内容:

  承包方式:

  合同总工期______天,自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。

  合同总价款(金额大写);

  其中:人工费________元;材料费________元。(见附表一)

  二、双方工作

  1.甲方工作

  1.1开工前,向乙方提供装饰方案及做法说明一份,并向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并经乙方书面确认。

  1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续,协调邻里关系,保证乙方施工时间。

  1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备,并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作,并承担相应费用。

  2.乙方工作

  2.1按照甲方的意图和要求,向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底,交甲方进行书面认定。

  2.2乙方指派________(姓名)为乙方驻现场代表,负责合同履行。按要求组织施工,解决由乙方负责的各项事宜。

  2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。

  2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。

  2.5工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

  三、工期

  1.工期延误

  1.1因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按约定提供开工条件。

  (2)设计变更和工程量变化。

  (3)甲方同意工期相应顺延的.其它情况。

  1.2由于甲方原因导致中途停工,甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失,每停工一天,甲方支付乙方__________元。

  1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方________元违约金。

  四、工程价款支付

  开工日前三天,甲方支付总价款的________%,计________元;

  工程日期过半,甲方再支付总价款的________%,计________元;

  验收合格三日内,甲方支付总价款的剩余部分,计__________元。

  五、材料供应

  1、甲方供应材料

  甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二) 。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成损失的,由甲方承担责任。甲方供应的材料、设备运抵现场____日内,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意,乙方不得挪作它用,否则,乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方,并承担由此造成的损失。

  2、乙方采购的材料

  乙方采购的材料、设备,必须有材料设备表,(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价,甲乙双方签字认可。如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符,不得使用。如乙方未经甲方同意擅自使用,造成的损失由乙方负责。

  六、工程变更

  在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负。给乙方造成损失的,甲方应负责赔偿。

  七、质量与验收

  1.工程质量

  1.1工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据,以《XX市建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。

  1.2乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。如工程质量达不到约定条件,乙方应按甲方的要求返工、修改,并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。

  2.竣工验收与保修

  2.1工程完工后,乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收,在验收单上签字。甲方无正当理由不按时验收,超过七日的视为竣工验收已被确认。

  2.2双方约定隐蔽工程和中间验收部位:___________________________ 。

  2.3双方约定的保修项目内容期限为:________

  ______________________ 。

  (本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)

  八、安全和防火

  1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

  2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。

  九、违约责任

  甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,甲方不能及时给出必要的指令、确认,不按合同约定履行自己的义务,或其他使合同无法履行的行为,甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到标准要求,或其他使合同无法履行的行为,乙方应承担违约责任。

  甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_______%向对方支付违约金,若违约金不能弥补损失时,当事人可以要求对方予以增加。

  十、合同争议解决方式

  双方约定在履行合同过程中发生争议,由双方协商解决或请__________________________调解。协商或调解不成时,双方可以按下述第_____________种方式解决:

  1、由_______________仲裁委员会仲裁;

  2、向人民法院起诉。

  十一、其他约定

  ________________________________________________________

  _______________________________________________________。

  十二、本合同未尽事宜,经双方共同协商作出补充规定,补充规定与本合同具有同等法律效力。

  十三、组成本合同的文件包括:

  1、本合同条款及合同附表;

  2、施工图纸及做法说明;

  3、双方有关本工程洽商的其他书面协议;

  4、补充规定。

  十四、其他

  1、本合同正本两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量,双方约定 (签字、鉴证、公证)后生效。

  2、乙方收到本装饰工程价款尾款,本合同即告终止。

  业主:(签章) 承包方: (公章)

  注册地址:

  住地:法定代表人:

  委托代理人:

  联系电话:联系电话:

  年月日 年月日

  鉴(公)证单位: (公章)

  经办人:

  鉴(公)证日期:

  年月日

施工合同 篇3

  甲方:

  乙方:

  甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。

  一、工程名称:

  河北钢铁集团钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。

  二、工程地点:

  河北钢铁集团钢铁有限公司院内。

  三、工程范围:

  钻孔(钻孔直径80mm)。

  四、承包方式:

  甲方仅提供施工用水、电。

  五、工程价款:

  钻孔:包干价32元/m。

  工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。

  七、付款方式:

  本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。

  八、双方责任:

  1、甲方提供施工用水、电;

  2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;

  3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。

  4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;

  5、乙方必须按照国家施工规范施工;

  6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;

  7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;

  8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;

  9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。

  九、施工工期:

  按甲方要求,由甲方原因工期顺延。

  十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇4

  出售方: (简称甲方)

  求购方: (简称乙方)

  一、 施工升降机说明:

  三、产权说明

  甲方在收到乙方的全部转让费后,施工升降机的产权归乙方所有,乙方要求甲方过户时甲方不能以任何理由推脱。

  四、甲方责任

  1、保证乙方购买施工升降机时设备的完好和零部件的齐全。

  2、将施工升降机的说明书及相关资料提供给乙方。

  五、施工升降机转让后的责任

  施工升降机转让后,施工升降机所发生的安全问题与质量问题与甲方无关。在购买之前甲方引起的任何经济纠纷及安全责任与乙方无关。

  六、合同生效

  未尽事宜双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字后正式生效。附:双方身份证复印件

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇5

  (以下简称甲方)

  (以下简称乙方)

  根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商,签定本合同,以资信守。

  一、 工程概况及承包方式:

  工程名称: 工程地点: 承包方式:包工包料(线材由甲方指定采购,由甲方负责与供货方结算)

  二、 承包范围:

  定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米),计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件,计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带,计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件,计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转,安装及拆除工资计10000.00元。

  三、 工程期限及质量

  工程期限:合同签订,预付款到账后即开工,有效工作日45天;

  工程质量:工程质量合格,以保证各车间用电正常,无功补偿正常工作。

  四、 甲方责任及权利:

  协助乙方现场施工,协调好周边环境,严格控制影响工程进度的不良现象。

  五、 乙方责任:

  1、 明确施工措施和质量要求,作好施工前的准备工作,并密切协调好与高压的安装工作。

  2、安全生产,文明施工,杜绝安全事故的发生,如发生事故,概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前,乙方负责提供符合报帐要求的票据;

  六、 合同价款与付款方式:

  1、 工程费用:根据本工程预算书,经甲乙双方商定,确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(¥28100.00元);

  2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(¥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(¥18100.00元)。

  七、 未尽事宜,双方协商解决。协商不成时,根据合同法、电力法进行解决。

  本合同一式二份,甲、乙双方各持一份。

  甲方: 乙方:

  法定代表人:委托代理人:

  时间: 年 月 日 法定代表人: 委托代理人: 时间: 年 月 日

施工合同 篇6

  发包方: (以下简称甲方)

  承包方: (以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本附属工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程名称:

  二、技术标准:按照现行国家施工验收规范执行。

  三、工程内容:等内容。

  四、承包形式:包工包料双包工程。

  五、甲方职责:(1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;

  (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系;

  (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。

  六、乙方职责:

  (1)听从甲方管理人员的指挥,接受监理工程师的现场监督检查;

  (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工

  (3)严格执行国家现行施工验收规范,保质保量完成任务;

  (4)确保安全生产、文明施工,负责施工中的一切财产、人身安全责任,并承担由此而产生的全部经济损失;

  (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。

  七、结算方式:工程竣工验收后,甲乙双方现场实收工程量,依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额,结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。

  八、付款方式:分四年到位(不计资金利息)。其中20xx年拨付工程款的42.5%;20xx年12月30日前拨付28.5%;20xx年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付,但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清,则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息,由甲方按月支付给乙方。

  九、合同争议的解决:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商或调解不成的,可依法向人民法院起诉。

  十、合同生效:本合同一式四份,甲乙双方各执两份,双方自订立之日起生效。

  甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:

  或其授权代理人: 或其授权代理人:

  地址: 地址:

  电话: 电话:

  订立日期:

施工合同 篇7

  发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

  甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方,根据《中华人民共和国合同法》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任,经双方协商同意后签订合同。

  一、 工程名称:

  二、 工程地点:

  三、 工程承包的范围和内容:

  四、 双方责任:

  甲方:

  1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。

  2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要,提供符合门窗验收标准的门窗洞口。

  3、乙方已做好的成品项目,因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工,一切返工费由甲方按实计付。

  4、为了确保施工顺利进行,解决应由甲方解决其它事宜,协调乙方与有关部门及土建的相互关系。

  甲方为乙方无偿提供以下施工条件。

  (1) 提供材料存放场所:(2)配合提供垂直运输机械:(3)提供水、电使用:(4)提供工程交底数据。

  5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。

  乙方:

  1、

  2、 制定详细有效可行的施工方案,组织好过硬的施工队伍。 遵守有关法律和规定,服从甲方现场管理,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。积极与甲方施工单位协调在施工中的配合事宜。

  3、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工,并对原材料、施工工艺及施工过程负责。

  4、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。

  5、 乙方必须保证其合同约定施工工期,如因甲方或不可抗力因素,则工期顺延。

  6、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净,一切边割废料及散落杂物必须清理干净,不污染其它工种成果。

  7、 一切按规范施工,如有不合格须返工全部由乙方负责。

  五、 工程内容及要求:

  1、 工作内容:

  (1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求,玻璃厚度、工艺应符合要求。

  (2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。

  2、工期约定:

  (1)开工时间 年月日,工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求;与甲方配合,应满足甲方进度要求,雨天、大风天气工期顺延。

  (2)开工日期以甲方发出开工令为准,计算乙方工期,工期按日历连续计算。

  (3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工,凭甲方及监理签证工期顺延。

  3、工程质量:

  本工程门窗应满足验收标准,门窗塑钢材料及施工验收标准执行:JG158-20xx B50411-20xx、JGJ144-20xx。

  六、 文明施工

  现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,遵守甲方各项规

  章制度,做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当

  天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放,尊重和服从甲方的现场监督和指导。

  七、 安全要求

  1、 乙方不能作主排除的安全隐患,要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持,消除隐患。在隐患没有解决之前,乙方不得冒险施工作业。

  2、 乙方在组织工人施工时,必须提供安全意识,做好安全防范,制定安全措施,保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。

  3、 施工安全用电:施工用电必须遵守安全用电规章制度,按指定配电箱专人接线操作,非专业人员严禁操作。

  八、 工程验收:

  1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收,验收合格后方可进行玻璃安装施工。

  2、 乙方每道工序完成后,由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收,视同验收合格可继续下道工序施工)。

  九、 工程造价与结算

  1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元/(不含税)

  2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。

  本工程结算总价=平方包干综合单价×实际施工面积

  3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后,经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后,一个

  月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。

  十、 付款方式

  1、

  2、 施工开展后乙方报进度,经甲方、监理审核,按85%付进度款。 门窗系统施工完毕,通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后,甲、乙双方进行本工程的竣工结算,经双方确定工程量和总费用,甲方应在一个月内付清乙方工程款。

  十一、其它约定

  1、 在整个施工过程中,若因乙方原因造成了质量和进度问题,其责任由乙方承担。

  2、 若因甲方资金不能按合同执行,或甲方其它原因造成无法履约,责任由甲方承担。

  3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款,如超期则按超期金额的0.1%/天进行处罚,乙方必须根据合同条款,保证质量按照工期要求完成任务。

  十二、本合同在执行期间,若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致,可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效,双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方签章: 乙方签章:

  联系电话: 联系电话:

  年 月 日年月日

【有关施工合同范文7篇】相关文章:

建筑施工配合施工合同范文02-07

球场施工合同范文02-07

有关酒店装修施工合同12-16

有关建筑保温施工合同02-25

施工施工合同02-08

安全施工合同_施工合同02-11

球场施工合同_施工合同02-10

打井施工合同_施工合同02-10

施工合同备案流程范文02-07

施工合同4篇-施工合同03-02